防水施工合同简单范本(7篇)

防水施工合同简单范本防水工程施工协议发包方(甲方)：发包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，甲方将防水工程包工包料分包给乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。一、承包范围、单价和计量方式二、选用防水防潮材料：SBS卷材在天马、蜀羊中选用。丙伦为300g海王。三、合同工期：工程总工期为30天，如遇雨天则工期顺延。四、验收以国家有关规范规定验收。五、付款方式：材料进场付_%，工程竣工后付至总价款的_%，余款在法定保修期满后支付(不计利息)。六、甲方交给乙方需要做防水(防潮)的基层必须坚固、平整、光洁、无浮沙、掉灰现象，坡度、泛水、挡水线、阴阳角等细部节点应符合规范要求。七、乙方将防水工程施工完毕，自行做二十四小时闭水实验，在无任何渗漏现场后交给甲方，此后甲方人为损坏防水层，乙方再次施工，应按实际工作量向甲方收取人工、材料费。八、乙方负责原材料送检发生的费用并及时提供复试检测报告、合格证和相关检测技术资料进行给甲方。九、保修、维修：本工程乙方免费保修五年，保修期过后，乙方承诺继续维修，只收取材料成本费。十、未经双方同意，单方终止或废除合同的要承受未执行合同金额作为违约金。十一、因合同发生争议双方应协商解决，协商不成任何一方可向人民法院起诉。十二、附规：1、本合同经双方代表签字或盖章后生效：工程决算完毕及保修期满费用结清后合同自行失效。2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)代表：_ 代表：_联系电话：_ 联系电话：_ _年_月_日 _年_月_日篇二：防水工程施工合同书防水工程施工合同书主管单位：(甲方)防水施工单位：(乙方)签订日期：_年_月_日防水工程施工合同协议条款甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法、建设工程施工合同条件的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程地点及工程名称：2、承包形式：3、质量要求：4、开、竣工日期：5、使用材料名称：6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：二、工程价格及结算办法1、总工程量：2、价格：3、预付款：(总金额%)万拾元4、预付款结算时间及手续：5、工程结算时间及手续：三、质量要求及保修期限1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求;2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。四、双方责任1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。五、其它条款本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。六、法律责任1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按_%的月利息计算，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。发包方(甲方)：承包方(乙方)：住址：_ 住址：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代表人：_ 委托代表人：_电话：_ 电话：_开户行：_ 开户行：_账号：_ 账号：_篇三：防水维修简易合同合同编号：防水工程施工合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订日期：防水维修工程协议条款依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、施工期限：五、工程价款：￥元(大写：)六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。八、合同争议的解决方式本合同项下的争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。_九、附则本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。防水施工合同简单范本（二）甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点：2)、工程名称：3)、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，_15)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：“聚酯胎3mm厚，_15防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、施工厚度要求：采用外mm厚“_”防水卷材4、全部包工包料，单价为元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1)、工程质量标准：合格工程质量标准。2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(gb18242_)及地下防水工程施工质量验收规范(gb50208_)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，_日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的_%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;2、在土方回填后_日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的_%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题;3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的_日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的_%;4、承包人剩余_%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、隐蔽工程和中间验收所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。十五、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十七、工程质量保修本防水工程的保修期为五年;承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起_天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。十八、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款_%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款_倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款_%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款_%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。7、在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知_小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。二十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日防水施工合同简单范本（三）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为按期、优质完成精石夏云镇贵安新区第一城一期1_、2_、3_、4_楼防水工程建设任务，明确甲、乙双方在施工中的权利和义务，根据中华人民共和国合同法、建筑法、甲方与建设单位的施工承包合同、本工程建筑施工图中防水施工部分的要求与相关的施工规范标准及其有关法律，遵循平等、公平、诚实守信的原则，并结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商同意，特签订以下合同条款。第一条 工程名称、地点及工程内容：一.工程名称：夏云镇贵安第一城一期1_4_楼防水工程。二.工程地点：贵州省平坝县夏云镇规划四路。三.承包工程内容：精石夏云镇贵安新区第一城一期1_4_楼防水工程，即按建筑施工图所明确的需做防水处理的部位，分别为屋顶板面、楼梯气棚顶板、标准层厨房与卫生间、阳台、二层连廊底板、三层露台、其他需要作防水处理的部位等施工内容、甲方与精石房地产开发有限公司就此项目定立的施工合同内容中包含的所有防水工程(仅为此标段).第二条 合同工程量及工程单价：一、合同工程量：本合同以实际完成工程量作为计算依据，按乙方实际完成工程量，按甲乙双方现场收方面积进行计算，各防水材料的搭接接头不增算延米长度。防水施工合同简单范本（四）施工单位：_（以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：根据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（_cm厚），屋面防水工程采用“_”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面_聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司生产基地_楼防水工程达到优良标准，严格参照_有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_检验合格后使用。（2）配合市建公司_基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方，留_%的工程款作保修金，_年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其他本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待_年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：_ 甲方代表（签字）：_乙方（盖章）：_ 乙方代表（签字）：_日期：_年_月_日 _年_月_日防水施工合同简单范本（五）总包方：分包方：甲方因工程建设需要，确定由乙方施工地下防水工程，依据中华人民共和国经济合同法和北京市有关规定，经双方协商一致，达成共识。为使双方享有合法权利和应尽的义务，特签定本合同，并严肃执行。一、工程名称：广渠门北里_号住宅楼二、工程地点：广渠门北里三、承包内容：地下防水工程四、承包方式：包工包料，材料运输进场费用由乙方负责。(地下防水工程质量达到验收要求，上部防水优先给乙方施工，价格另议)。五、防水材料要求：地下防水材料采用新世纪京喜4mm聚脂胎SBS卷材防水，防水材料需满足试验要求，原材料试验费用由乙方负责。六、质量要求：满贴满铺，符合设计要求和现行防水施工和质量验收要求。七、工期要求：在正常情况下，分段地下室底板防水在三天内完成，全部地下室底板防水在_天内完成;地下室外墙防水施工在_天内全部完成。八、承包单价：按地下室结构防水外包面积计算，增加底板后浇带附加层给予计算面积，其余附加层不计算面积。每平方米单价为_元。九、付款方式：1.地下室防水总价款约_万元人民币，实际结算按第八条 款执行。合同签定后乙方支付给甲方陆万元人民币作为质量保证金。2.基础底板防水施工完成通过验收后五天内甲方支付叁万元人民币给乙方;3.地下外墙防水施工完成通过验收后五天内甲方支付叁万元人民币给乙方;4.余款在主体结构封顶后伍个月内付到总价款的_%;5.余_%作为质量保修金，在工程竣工后二个月内地下防水无质量情况下付清。十、甲方工作1.开工前五天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底;2.指派奚卫国、韦郁新为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜;3.提供一间住房，放置防水材料和工具;4.保证乙方垂直运输，不耽误施工，提供立面防水卷材施工脚手架等;5.协调有关部门做好现场保卫、消防等工作;6.地下室外墙防水施工前_天，提早联系乙方准备进场。十一、乙方工作1.参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2.指派王刚或周国斌为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。4.在防水工程未交甲方、监理验收之前，负责对工程成品进行保护。十二、关于工程质量及验收的约定1.工程质量应当达到合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。2.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用及停工损失由乙方承担。4.由于乙方进场的防水材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.工程分段完成后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_小时内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期，同时甲方应承认施工工期。6.乙方承诺地下防水工程保修期为三年，达到不渗漏为合格，在保修期间出现渗漏问题，由双方一起查清原因，由乙方修复，其发生费用由责任方负担。十三、关于工期的约定1.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。3.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工_小时以上(施工期间内累计计算)，工期相应顺延。4.工期每延迟一天，乙方交纳违约金_元人民币。十四、有关安全生产和防火的约定1.乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。2.乙方对施工现场防水材料和有毒物品必须设专人保管，并把保管人员名单交甲方安全部门备案。3.由于乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火要求，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失。十五、争议甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向北京市仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式：向人民法院起诉。双方约定按第一种争议解决方式解决。十六、违约甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十七、补充条款如下：十八、合同生效与终止1.本合同从甲、乙双方签字盖章之日起生效。2.甲方支付完所有工程款，合同中对甲方的约束条款自行终止。3.乙方在三年保修期后无质量问题，合同中对乙方的约束条款自行终止。4.双方认为有必要时，到工程所在地工商行政部门申请登记、鉴证。其费用由提请方承担。十九、合同份数本合同一式4份，每份共6页。甲方2份、乙方2份;具有同等法律效力。甲方：_(盖章) 乙方：_(盖章):_ (盖章):_负责人：_ 负责人：_单位地址：_ 单位地址：_电话：_ 电话：_时间：_ 时间：_防水施工合同简单范本（六）工程发包方：_(以下简称甲方)工程承包方：_(以下简称乙方)甲、乙双方协商一致，根据中华人民共和国合同法的相关规定，本着平等、互利、守信的原则，就甲方建设工程的防水、防潮工程事宜达成如下协议：第一条 工程名称：_第二条 工程地址：_第三条 承包方式：_第四条 工程期限：_第五条 工程内容：_第六条 工程价款：_”。总价款按竣工验收实际测量的面积乘以单位进行结算。第七条 甲乙双方责任：甲方：1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工;2、免费提供乙方施工用水、用电、施工场地;3、为乙方提供材料及施工设备储存室;4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调;5、施工过程中如有变更、应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作进度和质量;6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。乙方：1、严格按施工方案(施工方案作为本合同副本附件)及相关规范组织施工，保证工程质量;2、精心组织施工，保证施工进度;3、甲方、天气等原因延误乙方工期的，乙方工期顺延;4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。第八条 工程验收;施工完毕后，甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方验收。整体或分段工程交验合格后，不再重复交验;工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第十条 之约定办理。防水工程完工后，甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认;逾期未能审验，视同认可乙方的工程结算结果。第九条 工程款支付的时间和方式：_第十条 工程保修本工程由乙方负责保修_年(自工程验收合格之日起计算)。保修期内，因乙方责任造成的质量问题，乙方负有免费维修的责任;不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。第十一条 其他事项及约定：1、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决;协商不成，按中华人民共和国合同法及相关规定处理。2、甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工程延误，由违约方承担相应责任，如因甲方欠付工程款，自应付日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金;3、本合同一试_份，由甲方执_份，乙方执_份，自双方签字或盖章之日起生效。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_负责人：_ 负责人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_日期：_ 日期：_防水施工合同简单范本（七）甲方：手机：乙方：手机一、合同内容1、乙方为甲方做使用材料为。2、施工要求及标准：按双方商定的标准施工完工后当场验收，至合格交工，如有疑异可在完工后当日提出。3、甲方所提供的建筑防水基层面必须平整等符合防水施工条件。4、工程质量保持期为防水层致漏水，乙方不负责任。5、施工面积及价格：结算面积按实际施工面积计算，价格每平方米元(不含税金)。6、付款方式：施工中付总金额，完工验收合格后付总金额的，余额付清。7、工期为8、其它事项：在乙方施工过程中甲方免费提供水、电等施工条件，如因施工不当造成人员伤亡，责任由乙方承担。备注：9、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，从双方签字之日起生效。甲方：乙方：_年_月_日第26页共26页