资源描述
20222023监理工程师考试题库及答案1. 材料采购合同在履行过程中,供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,()。A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定正确答案: C 2. 某工程,建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201 )签订了合同,工程价款8000 万元;工期 12 个月;预付款为签约合同价的15%。专用条款约定,预付款自工程开工后的第2 个月起在每月应支付的工程进度款中扣回200 万元,扣完为止;当实际工程量的增加值超过工程量清单项目招标工程量的15%时,超过 15%以上部分的结算综合单价的调整系数为0.9 ;当实际工程量的减少值超过工程量清单项目招标工程量的15%时,实际工程量结算综合单价的调整系数为1.1;工程质量保证金每月按进度款的3%扣留。施工过程中发生如下事件: 【事件 1】:设计单位修改图纸使局部工程量发生变化,造价增加28 万元。施工单位按批准后的修改图纸完成工程施工后的第30 天,经项目监理机构向建设单位提交增加合同价款 28 万元的申请报告。 【事件 2】:为降低工程造价,总监理工程师按建设单位要求向施工单位发出变更通知,加大外墙涂料装饰范围,使外墙涂料装饰的工程量由招标时的4200m2增加到 5400m2;相应的干挂石材幕墙由招标时的2800m2减少到 1600m2。外墙涂料装饰项目投标综合单价为200元/m2,干挂石材幕墙项目投标综合单价为620 元/m2。 【事件 3】:经招标,施工单位以412 万元的总价采购了原工程量清单中暂估价为350万元的设备,花费1 万元的招标采购费用。招标结果经建设单位批准后,施工单位于第7个月完成了设备安装施工,要求建设单位当月支付的工程进度款中增加63万元;施工单位前 7 个月计划完成的工程量价款见表2014-6-1 表 2014-6-1计划完成工程量价款表 时间(月)1234567工程量价款(万元)120360630700800860900 问题: 1、事件1中,项目监理机构是否应同意增加28 万元合同价款?说明理由。 2、事件2中,外墙涂料装饰、干挂石材幕墙项目合同价款调整额分别是多少?调整外墙装后可降低工程造价多少万元? 3、事件3中,项目监理机构是否应同意施工单位增加63万元工程进度款的支付要求?说明理由。 4、该工程预付款总额是多少?分几个月扣回?根据表61计算项目监理机构在第2个月和第 7 个月可签发的应付工程款。 正确答案: 1、事件1中,项目监理机构不同意施工单位增加28 万元合同价款的申请。理由:施工单位未在合同规定的有效期内提出合同价款调增要求。 2、事件2中,外墙涂料装饰、干挂石材幕墙工程合同价款调整额如下: (1)外墙涂料装饰工程: 工程量增加:5400-4200=1200m2,1200/4200=28.6%15% 工程款增加额:420015%200+【5400-4200 (1+15%)】2000.9=22.86 (万元) (2)干挂石材幕墙工程: 工程量减少: 2800-1600=1200m2,1200/2800=42.9%15% 工程款减少额: 2800620-1600 6201.1=64.48 (万元) (3)降低工程造价: 64.48-22.86=41.62 (万元) 3、事件3中,项目监理机构不应同意施工单位增加63万元工程进度款的支付要求。 理由: 招标采购费用已包含在签约合同价中,不应再支付招标采购费用1万元, 只支付62万元的设备采购增加额。 4、对工程预付款及应付工程款计算: (1)工程预付款总额:800015%=1200(万元) (2)分月扣回时间: 1200/200=6 (月) (3)项目监理机构第2个月可签发的应付工程款:360(1-3%)-200=149.2 (万元) (4)项目监理机构第7个月可签发的应付工程款:962(1-3%)-200=733.14 (万元) 3. 在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效正确答案: C 4. 用重点审查法审查施工图预算时,审查的重点一般是( ) 。A.采用技术的先进性B.工程量大、单价高的分部分项工程C.补充单位估价表D.计取的各项费用 ( 取费 )E.设计标准的合理性正确答案: BCD 5. 在某工程网络计划中,工作 M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第 15天,其持续时间为5d。工作 M有三项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天,则工作M的自由时差为 ( ) 。A.1dB.3dC.4dD.8d正确答案: C 6. 实施建设工程监理的基本目的是( )。A.对建设工程的实施进行规划、控制、协调B.控制建设工程的投资、进度和质量C.保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用D.协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用正确答案: D 7. 在停工损失中的审核索赔的说法正确的是()。A.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准正确答案: CD 8. 某工程,建设单位和施工单位按建没工程施工合同(示范文本)签订了施工合同,合同约定:答约合同价为3245万元:预付款为签约合同价的10,当施工单位实际完成金额累计达到合同总价的30%时开始分6个月等额扣回预付款:管理费率取12%(以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数),利润率取7%(以人工费材料费、施工机具使用费及管理费之和为基数),措施项目费按分部分项工程费的5%计(赶工不计取措施费),规费综合费率取8%(以分部分项工程费,措施项目费及其他项目费之和为基数),根率取9%(以分部分项工程费,措施项目费,其他项目费及现费之和为基数)人工费为80元工日,机械台班费为2000元/台班。实施过程中发生如下事件: 事件1:由于不可抗力造成下列损失: (1)修复在建分部分项工程费18万元 (2)进场的工程材料损失12万元 (3)施工机具闲置25台班 (4)工程清理花费人工100工日(按计日工计,单价150元/工日); (5)施工机具损坏损失55万元 (6)现场受伤工人的医药费075万元 事件2:为了防止工期延误,建设单位提出加快施工进度的要求,施工单位上报了赶工计划与相应的费用。经协商,赶工费不计取利润。项目监理机构审查确认赶工增加人工费、材料费和施工机具使用费合计为15万元。 事件3:用于某分项工程的某种材料暂估价4350元/吨,经施工单位招标及项目监理机构确认,该材料实际采购价格为5220元/吨(材料用量不变)。施工单位向项目监理机构提交了招标过程中发生的3万元招标采购费用的索赔,同时还提交了综合单价调整申请,其中使用该材料的分项工程综合单价调整见表6-1,在此单价内该种材料用量为80公斤。 正确答案: 1. (1) 预付款=3245 10%=324. 50 (万元) (2)累计达到扣款金额=3245X 30%=973.50 (万元) (3)每月扣回预付款=324.50/6=54. 08 (万元) 2. (1)修复在建分部分项I程费由建设单位承担; (2)进场的工程材料损失由建设单位承担; (3)施工机具闲置由施工单位承担; (4)工程清理费由建设单位承担 (5)施工机具损坏损失由施工单位承担; (6)现场受伤人工的医药费由施工单位承担。建设单位应该补偿的费用: (1)修复的分部分项工程: 18 (1+8%) (1+9%) =21.19 (万元) (2)修复的分部分项工程对应的措施项目: 185% (1+8%) (1+9%) =1. 06 (万元) (3)进场的工程材料损失: 12 (1+8%) (1+9%) =14.13 (万元) (4)工程清理: 100150 (1+8%) (1+9%) /10000=1.77 (万元) 合计: 21. 19+1. 06+14. 13+1. 77=38.15 (万元) 3.不合理。理由:赶工费应给予合理利润补偿。 赶工补偿=15 (1+12%) (1+7%) (1+8%) (1+9%) =21.16 (万元) 4.不合理。理由:因为招标采购费已包含在合同报价中了。综合单价调整: (假设该定额子目单位为1)。 思路一: (1)材料用量=80/1000=0. 08 (t) (2)该材料暂估价=0.08 4350=348 (元) (3)该材料实际价=0.08 5220=417.6 (元) (4)材料价增加额=417.6- 348=69.6 (元) 新增综合单价=599.20+69.6=668. 80 (元)。 理由:暂估材料价确定后,在综合单价中只应取代原暂估单价,不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润等其他费的变动。 思路二: (1)材料用量=80/1000=0. 08 (t) (2)该材料暂估价=0.08X 4350=348 (元)该材料实际价=0.08 5220=417.6 (元) 材料价增加额= (417. 6-348) (1+12%) (1+7%) =83. 40 (元)新增综合单价=599.20+83. 40=682. 61 (元)。 理由:综合单价以实际采购价调整暂估价,题干信息中给出管理费和利润的计算基数中包含了材料费,因此增加的材料费计取相应的管理费和利润。 9. 下列风险识别工作中,属于建设工程风险识别过程中核心工作的有( ) 。A.建立初始风险清单B.分解建设工程风险C.确定风险识别的原则D.识别建设工程风险冈素、风险事件及后果E.建立建设工程风险清单正确答案: BD 10. 项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有()。A.工程参建单位B.工程质量验收情况C.竣工验收情况D.监理工作经验与教训E.工程质量事故处理情况正确答案: ABE 11. 施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应()。A.由原设计单位同意B.由发包人和承包人的协商解决C.报规划管理部门审批D.由总监理工程审核批准正确答案: B 12. 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( ) 。A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的 50%正确答案: D 13. 当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查。下列检查内容中属于解决可行与否问题的是 ( ) 。A.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求B.主要机具、材料等的利用是否均衡与充分C.工程项目的总成本是否最低D.各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求正确答案: D 14. FIDIC 合同条件中约定, 因承包商的责任延误竣工时,损害赔偿金为每天1万元,该合同工程的总金额300万元,而承包商竣工工程的合同价为15万元,延期竣工天数30天,合同中还约定最高赔偿限额为20万元,则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为()万元。A.0.05B.1.5C.15D.20正确答案: B 15. 债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( ) 。A.定金B.留置C.抵押D.质押正确答案: C 16. 虽然只有采用全数检验才有可能得到100%的合格品,但下列必须采用抽样检验的原因有()。A.破坏性检验B.全数检验的成本高,产品本身价值低C.时间紧迫D.检验样品比较贵重E.全数检验也不一定能绝对保证 100的合格品正确答案: ABCE 17. 物资储备计划的编制依据是物资储备定额和( ) 。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划正确答案: B 18. 流水施工的表达方式有()。A.网络图、横道图和时标图B.网络图、垂直图和时标图C.网络图、横道图和垂直图D.横道图、垂直图和时标图正确答案: C 19. 下列关于工程费用与工期关系的说法中,正确的是()。 A.直接费会随着工期的缩短而增加B.直接费率会随着工期的增加而减小C.间接费会随着工期的缩短而增加D.间接费率会随着工期的增加而减小正确答案: 20. 合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的()关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务正确答案: D 21. 承包人因自身原因实际施工落后于进度计划,若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰,工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低,此时,承包人()。A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿正确答案: D 22. 某工程,甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批,甲施1单位认为该深基坑工程已超过一定规模,要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会,并派甲施工单位技术负责人以论证专家身份参加专家论证会。 事件2:深基坑工程专项施工方案经专家论证,需要进行修改。乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见对专项施工方案进行修改完善后立即组织实施。 事件3:监理人员在巡视中发现,主体混凝土结构表面存在严重蜂窝、麻面。经检测,混凝士强度未达到设计要求。总监理工程师向甲施工单位签发了工程暂停令要求报送质量事故调查报告。 问题: 1根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定,指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。 2.根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定指出事件2中的不妥之处,写出正确做法。 3.针对事件3,根据建设工程监理规范写出项目监理机构的后续处理程序。 正确答案: 1不妥之处一:乙施工单位编制深基坑专项施工方案经项目经理审核签字后,报甲施工单位审批。 正确做法:乙施工单位编制专项施工方案后,经项目经理审核签字,交由乙分包企业的技术负责人签字审批后,再报甲单位审批。 不妥之处二:甲施工单位要求乙施工单位组织召开专家论证会。 正确做法:专家论证会应当由总包单位组织,也就是由甲施工单位组织。 不妥之处三:甲施工单位委派单位技术负责人,以专家的身份参加论证会。 正确做法:參建各方的人员可以参加专家论证会,但不得以专家的身份参加。 2.不妥之处:乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见修改完善后,立即组织实施。 正确做法:专项施工方案经论证不通过的,施工单位修改后应当按规定重新组织专家论证。 3.(1)总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定,处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。 (2)对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查,同时应对处理结果进行验收。 (3)当暂停施工原因消失、具备复工条件时,施工单位提出复工申请的,项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关材料,符合要求后,总监理工程师应及时签署审查意见,并应报建设单位批准后签发工程复工令; 施工单位未提出复工申请的,总监理工程师应根据工程实际情况指令施工,单位恢复施工。 (4)项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。 23. 在投资偏差分析中,可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。A.已完工程实际投资B.拟完工程计划投资C.未完工程计划投资D.拟完工程实际投资正确答案: B 24. 项目监理结构对监理单位内部检测设备需求进行协调平衡时应注意的内容有()。A.规格的明确性B.数量的准确性C.质量的规定性D.期限的及时性E.使用的规范性正确答案: ABCD 25. 下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中,正确的是( )。A.建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B.建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容C.建设工程监理可以保证建设程序的科学性D.建设程序规定了监理工作的程序正确答案: B 26. 中华人民共和国合同法中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务正确答案: D 27. 下列各要素中,属于Partnering模式要素的有 ( )。A.临时协议B.信任C.共同的目标D.合作E.高层管理的参与正确答案: BCD 28. 某工程设计合同, 双方约定设计费为10万元, 定金为2万元。 当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同。此时发包人应进一步支付设计人()。A.3 万元B.5 万元C.7 万元D.10 万元正确答案: A 29. 下列经济评价的情况中,应该采用动态评价指标的是()。A.评价精度要求较高B.项目年收益大致相等C.项目寿命期较短D.项目现金流量变动不大正确答案: A 30. 下列造成孤岛型直方图的原因有()。A.分组组数不当B.对上下限的控制太严格C.原材料发生变化D.临时他人顶班作业E.两组工人进行生产正确答案: CD 31. 根据建设工程安全生产管理条例,下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中,需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是( )。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程正确答案: C 32. 某工程分A、B两个监理标段同时进行招标,建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中,发生如下事件: 【事件1】:在监理招标时,建设单位提出: (1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩; (2)应组织外地投标人考察施工现场; (3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算; (4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。 【事件2】:拟投标的某监理单位在进行投标决策时,组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析,确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表 201421。 表 2014-2-1评价指标、权重及竞争分值 【事件3】:建设单位与A标段中标监理单位按建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202 )签订了监理合同, 并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元 /月。监理合同履行过程中, 由于建设单位资金未到位致使工程停工,导致监理合同暂停履行,半年后恢复。 监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月,恢复履行的准备工作时间为1个月。 【事件4】:建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)签订了施工合同, 施工单位按合同约定将土方开挖工程分包,分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算,经分包单位技术负责人审核签字后,即报送项目监理机构。 问题: 1、逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当,并对不妥之处说明理由。 2、事件2中,根据表21,分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分,并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。 3、计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。 4、指出事件4中有哪些不妥,分别写出正确做法。 正确答案: 1、事件1中:(1)不妥。理由:不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。 (2)不妥。理由:没有组织所有投标人考察施工现场。 (3)不妥;理由:投标有效期应自投标截止之日起算。 (4)妥当;理由:符合相关规定。 2、事件2中:(1)相对于 A标段的加权得分; 25、 17、20、9、10、8; 综合评价得分: 8925+17+20+9+10+8=89 (2)相对于B标段的加权得分; 20、 20、16、15、7、6; 综合评价得分: 8420+20+16+15+7+6=84(3)应优先投标A标段。 3、事件3中,附加工作酬金 =(1+1) 20=40(万元) 4、事件4中的不妥之处及正确做法如下: (1)不妥之处:深基坑工程专项施工方案由分包单位技术负责人审核签字后报送项目 监理机构;正确做法:专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字。 (2)不妥之处:专项施工方案未经专家论证审查;正确做法:专项施工方案必须经专家论证审查。 (3)不妥之处:分包单位向项目监理机构报送专项施工方案;正确做法:应由施工单位报送项目监理机构 33. 项目总监理工程师属于监理单位的()。A.执行层B.管理层C.决策层D.操作层正确答案: B 34. 建设工程采用工程总承包模式的优点有()。A.合同关系简单B.有利于进度控制C.有利于工程造价控制D.有利于工程质量控制E.合同管理难度小正确答案: ABC 35. 下列关于承发包模式优点的说法中,属于平行承发包模式优点的行( ) 。A.有利于缩短工期B. 利于质量控制C.合同关系简单D.有利于业主选择承建单位E.有利于投资控制正确答案: ABE 36. 根据建设工程工程量清单计价规范,我国进度款支付比例最高不超过()。A.90B.80C.30D.10正确答案: A 37. 关于招标投标过程中标底的说法,正我的有()A.招标项目均应编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.着招标项目设有标底的。应当在开标时公布D.标底只能作为评标的参考E.可以根据标底确定最低投标限价正确答案: BCD 38. 在对建设工程投资、 进度、质量三大, 目标之间的统一关系进行分析时,应该做到 ( ) 。A.掌握客观规律,充分考虑制约因素B.充分考虑组织协调对目标控制的作用C.慎重选择被删减或降低设汁标准的具体工程内容D.对未来、预期的收益不宜过于乐观E.将目标规划和计划结合起来考虑正确答案: ADE 39. 债权人分立、 合并或者变更位所未通知债务人,导致履行债务发生困难,债务人可以( )或将标的物提存。A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同正确答案: C 40. 将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险( )进行的分类。A.分析依据B.产生原因C.潜在损失形态D.后果正确答案: C 41. 根据建设工程监理规范(GBT 50319-2013) ,下列监理职责中,属于监理员职责的是()。A.处置生产安全事故隐患B.复核工程计量有关数据C.验收分部分项工程质量D.审查阶段正确答案: B 42. 工程质量事故调查组处理质量事故时,项目监理机构的正确做法是()。A.积极配合,客观提供相应证据B.积极配合,参与质量事故调查C.积极配合,会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查正确答案: A 43. 工程设计阶段,工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时,需要开展的工作内容有()。A.了解政府对设计文件的审批程序、报审条件等信息B.向相关部门咨询,获得相关部门的咨询意见C.事前检查设计文件及附件的完整性、合规性D.联系相关政府部门,及时向建设单位反馈审批意见E.协助设计单位落实政府有关部门的审批意见正确答案: ABCD 44. 工程监理股份有限公司的特征包括( )。A.有5个以上的发起人B.股票要优先转让给公司原有股东C.公司管理实行两权分离D.公司账目必须公开E.公司一定要公开向社会发行股票正确答案: ACD 45. 根据国务院关于投资体制改革的决定,对于采用资本金注入方式的政府投资工程, 政府需要审批( )。A.资金申请报告和概算B.开工报告和施工图预算C.初步设计和概算D.项目建议书和开工报告正确答案: D 46. 根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应组织专家对()的专项施工方案进行论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.设备安装工程E.高大模板工程正确答案: ABE 47. 根据建设工程监理规范(GBT 50319-2013) ,施工单位未经批准擅自施工的,总监理工程师应()。A.及时签发监理通知单B.立即报告建设单位C.及时签发工程暂停令D.立即报告政府主管部门正确答案: C 48. 根据建筑法,建设单位申请领取施工许可证时应具备的条件有()。A.已办理该建筑工程用地批准手续B.已取得规划许可证C.建设资金已落实D.已确定建筑施工企业E.已确定工程监理企业正确答案: ACD 49. 运用数理统计分析原理,按局部成本在总成本中比重的大小选择价值工程对象的方法是()。A.强制确定法B.经验分析法C.百分率法D.ABC分析法正确答案: D 50. 实行建设项目法人责任制的项目中,项目经理的职权有()。A.上报项目初步设计B.编制和确定招标方案C.编制项目年度投资计划D.提出项目开工报告E.提出项目后评价报告正确答案: BCE 51. 某工程,建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1 所示(时间:月),各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。 事件 1:为加强施工进度控制,总监理工程师指派总监理工程师代表:制订进度目标控制的防范性对策;调配进度控制监理人员。 事件 2:工作 D开始后,由于建设单位未能及时提供施工图纸, 使该工作暂停施工 1 个月。停工造成施工单位人员窝工损失8 万元,施工机械台班闲置费 15 万元。为此,施工单位提出工程延期和费用补偿申请。 事件 3:工程进行到第 11 个月遇强台风,造成工作 G和 H实际进度拖后,同时造成人员窝工损失 60 万元,施工机械闲置损失 100 万元,(来源:建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响,到第 15 个月末,实际进度前锋线如图5-1 所示。为此,施工单位提出工程延期 2 个月和费用补偿 270 万元的索赔。 问题: 1. 指出图 5-1 中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。 2. 指出事件 1 中总监理工程师做法的不妥之处,说明理由。 3. 针对事件 2,项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。 4. 根据图 5-1 所示前锋线,工作 J 和 M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响? 5. 事件 3 中,项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。 正确答案: 1. 关键路线有 2 条:B-E-H-I-K-P ,A-C-H-I-K-P 。工作 F 的总时差为 1 个月,自由时差为 0。工作 M的总时差为 4 个月,自由时差为 0。 2. 不妥之处:总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。 理由:总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。 3. 项目监理机构应批准的工程延期为0; 理由:工作 D的总时差为 2 个月,工作暂停施工 1 个月,不影响总工期。费用补偿为 8+15=23(万元),理由:建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。 4. 工作 J 的实际进度拖后 1 个月。由于工作 J 的总时差为 1 个月,故对总工期无影响。工作 M的实际进度超前 2 个月。工作 M为非关键工作,故对总工期无影响。 5. 项目监理机构应批准的工程延期为1 个月。理由:第 15 个月末,实际进度前锋线所示,关键工作 H推迟 1 个月,将影响总工期 1 个月,其他工作延误时间均小于其总时差, 不产生影响。项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由:强台风属于不可抗力, 不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任,无需给予费用索赔。 52. 影响项目监理机构人员数量的主要因素有( )。A.工程复杂程度B.监理单位业务范围C.监理人员专业结构D.监理人员技术职称结构E.监理机构组织结构和任务职能分工正确答案: AE 53. 依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理,称为()。A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理正确答案: C 54. 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内,向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30正确答案: A 55. 根据建设工程监理合同 (示范文本),对于招标的监理工程, 建设工程监理合同的组成文件有()。A.中标通知书B.投标文件C.招标文件D.专用条件E.招标公告正确答案: ABD 56. 监理工作的规范化体现在( )。A.工作目标的确定性B.监理实施细则的针对性C.职责分工的严密性D.工作的时序性E.组织机构的稳定性正确答案: ACD 57. 建设工程项目管理服务合同属于( )。A.委托合同B.承揽合同C.技术合同D.建设工程合同正确答案: A 58. 根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工验收应具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件C.有质量监督机构签署的质量合格文件D.有工程造价结算报告E.有施工单位签署的工程保修书正确答案: ABE 59. 施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应由( ) 进行检查,并做出检查结论。A.项目经理B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位负责人E.建设单位技术负责人正确答案: BD 60. 根据建设工程文件归档整理规范(GBT 50128-2001 ),建设单位需要永久保管的文件资料是()。A.检验批质量验收记录B.质量事故报告及处理意见C.工程竣工决算审核意见D.分部(子分部)工程质量验收记录正确答案: D 61. 审核监理规划时,对监理组织机构审核的内容包括( ) 。A.是合理解了业主的工程建设意图B.是否包括了全部委托的工作任务C.是否与工程实施的具体特点相结合D.是否与业主的组织关系相协调E.是台与承包方的组织关系相协调正确答案: CDE 62. 质量目标通常依据组织的()制定。A.质量意识B.质量方针C.质量计划D.质量需求正确答案: B 63. 根据建设工程监理规范 ,监理日志应包括的内容有()。A.旁站情况B.工地会议记录C.巡视情况D.存在问题及处理E.平行检验情况正确答案: ACE 64. 在工程监理行业,能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展, 这体现的是建设工程监理( )的发展趋势。A.适应市场需求,优化工程监理企业结构B.以市场需求为导向,向全方位、全过程监理转化C.与国际惯例接轨D.加强培训工作,不断提高从业人员素质正确答案: A 65. 某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失: (1).一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元; (2).一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元; (3).洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元; (4).临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元; (5).工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置,损失达60万元。 问题: 1.业主应承担哪几项风险? 2.承包商应承担哪几项风险? 3.若已办理了3%的保险,该项工程造价为8000万元,投保金额分期办理,本期只办理了6000万元,则可向保险公司索赔多少? 正确答案: 1.业主应承担(1)与(2)两项与工程相关的风险; 2.承包商应承担(3).(4)和(5)的有关风险; 3.保险公司赔偿金额(300+80)6000/8000 =285万元。 66. 下列关于招标工程量清单的描述,说法正确的有()。A.招标工程量清单是招标文件的组成部分,招标人不可以委托工程造价咨询人编制B.招标人对工程量清单的准确性和完整性负责C.修正后的工程量清单应发往所有投标人D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘E.依据拟定的常规施工方案编制正确答案: BCDE 67. 关于监理单位质量方针的说法,正确的是()。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布正确答案: C 68. 加强隐蔽工程质量验收和监督管理,是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性正确答案: C 69. 某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故,造成6 人死亡,直接经济损失900 万元,该事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案: C 70. 我国现阶段物资供应体制中,建设物资供应的主要渠道是()。A.国家统配B.部门统配C.市场采购D.国外订货正确答案: C 71. 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( )。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率正确答案: B 72. 某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工,其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土 3 个施工过程组成,每个施工过程在施工段上的延续时间均为5 天,划分为3个施工段,则总工期为()天。A.35B.40C.45D.50正确答案: D 73. 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时,为满足要求工期, 进行工期优化的基本方法是( )。A.减少相邻工作之间的时间问隔B.缩短关键工作的持续时问C.减少相邻工作之间的时距D.缩短关键工作的总时正确答案: B 74. 承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括()。A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资正确答案: BCD 75. 根据招标投标法实施条例,招标人最迟应在书面合同签订后( )日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.5C.10D.15正确答案: B 76. 根据建设工程监理规范(GBT 50319-2013) ,监理规划应在()编制。A.接到监理中标通知书及签订建设工程监理合同后B.签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件后C.接到监理投标邀请书及递交监理投标文件前D.签订建设工程监理合同及收到设计文件后正确答案: D 77. 根据建筑法,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内向施工许可证发放机关报告。A.1 周B.2 周C.1 个月D.3 个月正确答案: C 78. 下列原因中,不允许窝工费用索赔的是()。A.异常恶劣的气候造成的停工B.施工图纸未及时供应C.工程变更D.业主方原因要求暂停施工正确答案: A 79. 在建设工程合同的订立过程中,()行为是承诺。A.投标递交投标书B.双方签订合同C.招标人发出中标通知书D.招标人的招标公告正确答案: D 80. 下列监珲规划内容中, 体现针对具体工程特点、 具有针对性内容的有 ( ) 。A.监理工作依据B.项目监理机构的组织形式C.项目监理机构的人员配备计划D.监理工作程序E.监理目标控制措施正确答案: BE 81. 在工程施工进度计划的实施过程中,为了加快施工进度,可以采取的组织措施是( ) 。A.改进施工工艺和施工技术B.采用更先进的施工机械C.对所采取的技术措施给予经济补偿D.增加劳动力和施工机械的数量正确答案: D 82. 施工企业既要获得利润,又要在投标报价上具有竞争力,在报价计算时,宜( ) 。A.以预算定额为基础报价B.以企业自身技术和管理的优势确定投标报价C.以单价法计算造价投标D.以扩大单价为基础快速投标报价正确答案: B 83. 在施工准备阶段进行质量控制时,监理工程师应对( ) 。A.进场的施工机械设备进行检查B.机械设备的工作状态进行检查C.特殊设备的安全运行进行审核D.施工机械设备的配置进行控制正确答案: D 84. 质量管理体系运行中,对物资的管理包括()。A.施工现场建 (构)筑物的管理B.建设单位财产的管理C.监理过程中物品的保护D.监理设备的控制E.施工材料的管理正确答案: BCD 85. 工程材料是工程建设的物质条件,是工程质量的基础。工程材料包括()。A.建筑材料B.构配件C.施工机具设备D.半成品E.各类测量仪器正确答案: ABD 86. 下列选项中,有效建设项目投资的技术措施包括()。A.深入技术领域研究节约投资的可能性B.严格审核各项费用支出C.重视工程设计多方案的选择D.采取节约投资的奖励措施E.严格审查施工组织设计正确答案: ACE 87. 某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析,造成该质量问题的主要原因为:工人操作技能差;砂石含泥量大;养护效果差;气温过低;未进行施工交底;搅拌机失修。 事件 2:对于深基坑工程,施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时,即开始组织基坑开挖。 事件3:施工中发现地质情况与地质勘察报告不符,施工单位提出工程变更申请。项目监理机构审查后,认为该工程变更(来源:建匠教育)涉及设计文件修改,在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。建设单位委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后,立即要求施工单位据此安排施工,并在施工前组织了设计交底。 事件 4:建设单位收到某材料供应商的举报,称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。 据此,建设单位立即指令施工单位暂停施工,指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检则。经检测,该批材料为合格产品。为此,施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。 问题: 1. 针对事件 1 中的质量问题绘制包含人员、机械、材料、方法、环境五大因果分析图,并将项原因分别归入五大要因之中。 2. 指出事件 2 中的不妥之处,写出正确做法。 3. 指出事件 3 中项目监理机构做法的不妥之处,写出正确的处理程序。 4. 事件 4 中,建设单位的做法是否妥当?项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔申请?分别说明理由。 正确答案: 1. 2. 不妥之处一: 对于深基坑工程, 施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构。 正确做法: 对于深基坑工程编制的专项施工方案, 应附具安全验算结果, 施工单位还应当组织专家进行论证、审查,经施工单位技术负责人审核签字后,再报项目监理机构。 不妥之处二:项目监理机构审核专项施工方案的同时,施工单位开始组织基坑开挖。 正确做法:专项施工方案,应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,(来源:建匠教育)由专职安全生产管理人员进行现场监督。 3. 不妥之处: 项目监理机构收到修改的设计文件后, 立即要求施工单位据此安排施工, 并在施工前组织了设计交底。 正确的处理程序:项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程变更: (1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请,提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。 (2)总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工其期累影响作出评估。 (3)总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化,会签工程变更单,由建设单位组织设计交底。 (4)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。 4. 建设单位的做法不妥当。 (来源:建匠教育)理由:施工单位被举报已用于工程的某批装饰材料为不合格产品, 应由项目监理机构签发监理通知单,而不是指令施工单位暂停施工。 施工单位被举报已用于工程的某批装饰材料为不合格产品,不属于签发暂停令的情况, 而且暂停令不应当由建设单位签发,应由总监理工程师签发。项目监理机构应批准施工单位提出的索赔申请。因为经见证取样检则, 该批材料合格, 由此导致的人员窝工和机械闲置费用,应由建设单位承担,所以索赔应该予以批准。 88. 关于工程设计招标管理的说法,正确的是( )。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和定规模的项目,才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查义正确答案: B 89. 合同生效后, 当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用( ) 确定。A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.在不动产所在地履行正确答案: D 90. 关于定额单价法编制施工图预算的说法,正确的有()。A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时,可以 直接套用预算单价B.分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时,需要按实际使用 材料价格换算预算单价C.当分项工程施工工艺条件与预算单价表不一致造成人工、机械数量增减时,应调价不换量D.由于预算定额的时效性,在编制施工图预算时,应动态调整相应的人工、材料费用价差E.当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时,应编制补充单位估价表正确答案: ABDE 91. 根据建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见,监理单位对施工组织设计审查的主要内容包括( ) 。A.施工总平面布置图是否符合安全生产要求B.冬期、雨期等季节性施工方案是否符合强制性标准要求
展开阅读全文