资源描述
2022年建设工程法规及相关知识考前密押二注意：图片可根据实际需要调整大小 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于我国法的形式和效力层级，说法正确的是（）。A. 行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B. 部门规章是由设区的市以上地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C. 地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D. 地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A. 施工企业自成立时起取得法人资格B. 项目经理部是施工企业内部常设机构C. 项目经理部行为的法律后果由项目经理承担D. 项目经理不按时支付材料款的行为后果由施工企业法人承担正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A. 建设工程承包活动属于法定代理B. 建筑材料设备的采购不得委托代理C. 建设工程诉讼只能委托律师代理D. 建设工程招标活动可以委托代理正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）A. 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B. 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C. 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准D. 自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于用益物权的说法中，正确的是（）。A. 用益物权的权能是占有、处分、收益B. 不动产租赁权属于用益物权C. 住宅建设用地使用权届满的，自动续期D. 不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）A. 王某的行为为无权代理，合同无效B. 王某的行为为表见代理，合同无效C. 王某的行为为表见代理，合同有效D. 王某的行为为委托代理，合同有效正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A. 创造性B. 实用性C. 新颖性D. 艺术性正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是（）A. 甲的地役权因办理登记而设立B. 乙转让土地使用权应经甲同意C. 土地所有权人设立地役权不必经乙同意D. 甲的地役权对丙具有约束力正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于保证责任的说法，正确的是（）。A. 当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B. 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C. 当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D. 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A. 人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B. 被保险人不能是受益人C. 受益人可以由被保险人指定D. 投保人不能是被保险人正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（）A. 甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B. 甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C. 甲公司有权要求乙公司及其子公司对所欠货款承担连带责任D. 甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反安全管理规定，指令他人冒险作业，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A. 重大责任事故B. 重大劳动安全事故C. 工程重大责任事故罪D. 工程重大安全事故罪正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）A. 只能由法院确定归属B. 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C. 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D. 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法中，错误的是（）。A. 施工图设计文件已按规定审查合格B. 工程质量监督手续必须在申请施工许可证前编制完成C. 只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D. 在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。A. 申请日前5个月被他人泄密的B. 申请日前3个月在学术论文中发表的C. 申请日当日在规定的技术会议上首次发表的D. 申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工企业技术员王某，2019年6月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（）A. 3000B. 3400C. 2400D. 4000正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。A. 中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作B. 在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C. 中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D. 经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（）。A. 项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包B. 外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行C. 外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理D. 承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是（）。A. 无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利B. 无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同C. 当无资质的“实际施工人”以合同向对方为被告起诉时，法院不应受理D. 当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专业的注册建造师，负责分包工程。对于施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A. 甲对该工程施工管理文件签章B. 电梯安装部分的施工管理文件由乙签章C. 电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D. 修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 招标人可以采用两阶段方式进行招标的项目是（）。A. 建设规模100万以上，建设周期3年以上的项目B. 项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C. 技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D. 构成内容多且专业性强的大型项目正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。A. 2014年2月10日B. 2014年4月20日C. 2014年5月1日D. 2014年5月10日正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法，下列关于最高投标限价及工程量清单的说法正确的是（）。A. 国有资金投资的建筑工程投标的，可以设有最高投标限价B. 招标人设有最高投标限价的，应当在评标时公布最高投标限价C. 投标报价可以高于最高投标限价D. 工程量清单应当作为招标文件的组成部分正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于投标文件提交的说法中，正确的是（）。A. 不按要求密封的投标文件，招标人检查无误后可以签收B. 招标人收到投标文件后，应拆开检查投标文件的组成内容是否符合要求C. 招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D. 投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于投标联合体的说法，正确的是（）。A. 联合体应在中标后提交共同投标协议B. 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件C. 联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成D. 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A. 15B. 20C. 30D. 60正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 以下关于建设工程分包说法正确的是（）。A. 专业承包企业可以将部分专业工程发包给有相应资质的企业B. 专业作业承包人可以将部分劳务作业分包C. 施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位D. 专业作业承包人必须经过建设单位认可正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程（）之日起计算。A. 验收合格B. 合同终止C. 合同解除D. 竣工验收正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A. 将承包的工程转包或违法分包B. 拖欠工程款C. 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D. 对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A. 6月1日B. 8月30日C. 10月8日D. 10月20日正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。A. 从交付之日起计算B. 从竣工验收之日起计算C. 从当事人起诉之日起计算D. 从提交竣工结算文件之日起计算正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。A. 发包人欠付工程价款的利息B. 承包人实际支付的建筑物配件价款C. 承包人的机械租赁费用D. 承包人因发包人违约产生的损失正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。A. 乙水泥厂承担B. 双方连带责任C. 双方按比例承担D. 甲施工企业承担正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于建设工程施工合同一般条款的说法，不正确的是（）。A. 建设单位的名称应以营业执照上名称为准B. 合同标的是财产C. 履行地点为施工行为地D. 应当采用书面形式正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工单位因施工需求于2015年8月向模板制造厂定作钢模板，双方商定模板制造厂应于9月10日交货，施工单位支付定金。9月8日，模板制造厂通知施工单位，因工作失误制造出来的钢模板尺寸不符合图纸要求，要求迟延履行合同。施工单位因工地接受安全检查，未对模板制造厂要求作出答复。施工单位于9月16日通知模板制造厂，取消钢模板定作合同。此时，模板制造厂已按施工单位要求做好全部钢模板，因此不许取消，双方发生争议，下列说法正确的是（）A. 施工单位和制造厂的合同已经变更，故制造厂应承担违约责任B. 施工单位和制造厂的合同没有变更，故制造厂不应承担违约责任C. 施工单位无权解除合同，应接受制造厂的履行D. 施工单位有权解除合同，但应赔偿制造厂所受损失正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 乙公司以国产水泥为样品，伪称某国进口水泥，与甲公司签订了合同，后甲公司得知这一事实。此时恰逢某国进口水泥滞销，国产水泥价格上涨。下列说法错误的是（）。A. 甲公司有权自知道样品为国产水泥之日起一年内主张撤销该合同B. 乙公司有权自合同订立之日起一年内主张撤销该合同C. 甲公司有权决定履行该合同，乙公司无权拒绝履行D. 在甲公司决定撤销该合同前，乙公司有权按约定向甲公司要求支付货款正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A. 长期拖欠工程款的B. 发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C. 发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D. 合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）。A. 建设单位B. 施工企业C. 监理单位D. 建设行政主管部门正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某市甲公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某平均月工资8000元，该公司职工在本地区上年度月平均工资为2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A. 甲公司应当给予王某经济补偿12万元B. 甲公司应当给予王某3万元经济补偿C. 甲公司应当给予王某9万元经济补偿D. 甲公司应当给予王某7.2万元经济补偿正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。A. 王某在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B. 李某因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C. 孔某在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人D. 吴某在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某建筑企业的劳动争议仲裁委员会应由（）组成。A. 企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B. 企业的工会代表与劳动行政部门的代表C. 企业代表、同级工会代表和劳动行政部门的代表D. 企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 甲根据乙的选择，向丙购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。下列说法错误的是（）。A. 乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B. 甲不对乙承担违约责任C. 乙应当按照约定支付租金D. 租赁期满后由乙取得该设备的所有权正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A. 标的物交付B. 合同成立C. 合同生效D. 支付贷款正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，（）应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 勘察设计单位正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。A. 不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除B. 监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C. 不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D. 监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A. 文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B. 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C. 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D. 在省级重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门同意正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是（）。A. 施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B. 施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C. 施工单位只能向法院提起行政诉讼D. 施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是（）。A. 原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B. 原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣安全生产许可证C. 施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D. 未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据安全生产法，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。A. 组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案B. 保证本单位安全生产投入的有效实施C. 及时、如实报告生产安全事故D. 落实本单位安全生产责任制正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（）。A. 劳动权B. 知情权C. 紧急避险权D. 拒绝权正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 基坑支护与降水工程是一个危险性较大工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A. 施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B. 需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C. 专项施工方案经项目技术负责人签字后实施D. 由专职安全管理人员进行现场监督正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。A. 建设单位、监理单位和施工企业B. 监理单位、施工企业和安装单位C. 施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D. 建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A. 采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低B. 安全费用以工程造价为计提依据C. 安全费用不列入工程造价D. 施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A. 公安机关B. 作出决定的公安机关消防机构C. 人民法院D. 建设行政主管部门正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列工程建设国家标准中，不属于强制性标准的是（）。A. 勘察、规划、设计等通用的综合标准B. 施工、验收等重要的通用的质量标准C. 重要的通用的实验和评定方法等标准D. 重要的通用的信息管理标准正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建设工程质量管理条例，施工单位质量责任表述正确的是（）。A. 建立质量责任制，对工程施工质量负责B. 在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，按照强制性标准进行施工C. 不涉及结构安全的材料，可以不作检验D. 隐蔽工程在隐蔽前，应当通知技术负责人和总监理工程师正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于工程质量检测规定说法中正确的是（）。A. 检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档B. 检测机构不得转包检测业务C. 检测机构和检测人员有义务推荐建筑材料、构配件和设备D. 检测机构可以与所检测项目相关的设计单位有隶属关系正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。A. 仲裁应当开庭进行B. 仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提C. 仲裁应当公开进行D. 当事人协议仲裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某纠纷其诉讼时效还剩1年，自1月1日至当年12月31日止；在当年5月1日当地发生强烈地震，造成交通中断，当事人无法起诉；8月1日恢复正常。下列说法正确的是（）。A. 构成时效中断B. 时效延至次年6月30日C. 时效延至次年2月28日D. 时效延至次年1月31日正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 仲裁实行一裁终局制度，体现了仲裁的（）。A. 专业性B. 独立性C. 快捷性D. 保密性正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。A. 双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B. 双方签收的仲裁调解书C. 人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D. 双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。A. 被拘留B. 被罚款5000元C. 被质量监督站开除D. 被没收违法所得正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。A. 特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B. 因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查C. 一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D. 较大事故的发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。A. 应当由建设单位统一投保B. 保险期限自开工之日起算C. 费用由作业人员负担D. 保险期限至缺陷责任期届满之日止正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法正确的是（）。A. 制定后无需修订B. 只有出现法定变更事由时才进行修订C. 无法定变更事由，也至少每3年修订一次D. 修订后的应急预案无需备案正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A. 按照首席仲裁员的意见作出B. 按照多数仲裁员的意见作出C. 按照仲裁委员会主任的意见作出D. 按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。A. 抢救财产的需要B. 疏通交通的需要C. 经项目负责人同意D. 保证移动物件人员的安全正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。A. 发包人驻工地代表B. 工程监理单位C. 设计单位D. 项目技术负责人正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于我国仲裁基本制度，正确的是（）A. 当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B. 当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C. 当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D. 仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）A. 行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B. 涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C. 人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D. 人民法院审理行政赔偿案件不适用调解正确答案：C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据民法总则的规定，关于代理的说法中正确的是（）。A. 代理包括委托代理、法定代理和指定代理B. 委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”C. 授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章D. 被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任E. 无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人正确答案：B,C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。A. 在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B. 经追认的越权代理行为C. 委托书授权不明的代理行为D. 代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E. 被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的正确答案：A,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给B材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给A供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有（）。A. 向A供应商支付货款属于合同之债B. 向B供应商支付货款属于合同之债C. A、B供应商之间原本没有债的关系D. B供应商获得货款形成无因管理之债E. B供应商获得货款形成不当得利之债正确答案：A,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列行为中，构成无因管理的有（）。A. 甲接受委托帮助他人保养施工机具B. 乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C. 材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D. 戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E. 总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于留置的说法，不正确的有（）。A. 留置权属于债权B. 债权人不负责保管留置物C. 建设工程合同可以适用留置权D. 留置权基于法定而产生E. 不转移对物的占有是留置与质押的显著区别正确答案：A,B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A. 该约定属于有关相邻关系的约定B. 该约定属于土地承包合同C. 该约定属于地役权合同D. 没有进行登记不影响该约定的合同效力E. 如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行正确答案：C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于增值税纳税人的说法，正确的有（）。A. 在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人B. 纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人C. 小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记D. 小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记，不作为小规模纳税人计算应纳税额E. 在中华人民共和国境内销售不动产的个人，无需交纳增值税正确答案：A,B,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某建设项目领取了施工许可证后开工，于2018年2月1号因故停工，2019年3月10号决定恢复施工，则（）。A. 施工单位应该在2018年3月1号之前向施工许可证颁发机关报告B. 在恢复施工前，建设单位应该重新申请施工许可证C. 在恢复施工前，建设单位应该报发证机关核验施工许可证D. 建设项目经核验不符合条件的，发证机关应当收回该项目施工许可证E. 经核验不符合条件的，待条件具备后，发证机关返还其施工许可证正确答案：C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A. 企业应当为未成年工定期进行健康检查B. 企业不得聘用未满18周岁的未成年人C. 企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D. 企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E. 企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动正确答案：A,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法，正确的有（）。A. 如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B. 建设单位可直接要求甲承担12万元C. 建设单位可直接要求乙承担12万元D. 建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E. 先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿正确答案：B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁E. 己正确答案：C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于工程总承包企业的说法，正确的有（）。A. 仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目B. 工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C. 分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责D. 工程总承包企业不得将工程总承包项目转包E. 工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位正确答案：B,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列建设工程施工合同中，属于无效的有（）。A. 承包人对工程内容有重大误解订立的B. 未取得相应施工企业资质的承包人订立的C. 建设工程必须进行招标而未招标订立的D. 承包人胁迫发包人订立的E. 总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的正确答案：B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有（）。A. 女职工赵某，怀孕5个月B. 业务员小钱，感冒后感染肺炎，尚在规定的医疗期内C. 职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D. 工程师老李，在本单位已经连续工作20年，目前已经58岁，且3年后退休E. 员工张某为公司的业务骨干正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于建筑施工企业负责带班检查的说法，正确的有（）。A. 超过一定规范的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责应到施工现场进行带班检查B. 工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C. 应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D. 建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其他工作日的20%E. 对于有分公司的企业的集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查正确答案：A,B, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列做法正确的是（）。A. 禁止一切夜间施工作业活动B. 因特殊需要必须夜间进行产生噪声污染的施工作业的，须经批准C. 建设工程开工前必须公告附近居民D. 应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E. 在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告正确答案：D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 施工企业安全费用的提取和使用管理，符合规定的有（）。A. 建设工程施工企业安全费用以建筑安装工程造价为计提依据B. 施工企业安全防护、文明施工措施的报价，不得低于工程所在地定额费用的90%C. 合同工期在一年以内的，建设单位预付安全、文明措施项目费用不得低于该费用总额的30%D. 分包合同应当明确由总承包统一管理安全、文明施工措施费用E. 总承包单位不按照约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故，应负同等责任正确答案：A,B,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。A. 依法对设计文件进行技术交底B. 依法保证使用的建筑材料等符合要求C. 依法审查施工图纸设计文件D. 依法办理工程质量监督手续E. 依法承揽工程的勘察、
展开阅读全文