2022年招标师资格《招标采购合同管理》考试题库（含答案）

2022年招标师资格招标采购合同管理考试题库（含答案）单选题1.关于勘察设计合同双方当事人的合同责任，下列说法错误的是()。A、勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费B、勘察人提供的勘察成果资料出现遗漏、错误或其他质量不合格问题，勘察人应无偿给予补充完善使其达到质量合格C、在合同履行期间，由于工程停建而终止合同时，勘察人未开始工作的，应退还发包人已付的定金D、由于勘察人原因而延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天，勘察人应偿付以勘察费为基数计算的1的违约金答案：C解析：勘察设计合同约定了双方的违约责任，其中，在合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付勘察人勘察费用的50%；完成的工作量超过50%时，发包人应支付勘察人勘察费用的100%。C项，勘察人无需退还已付的定金。2.与调解有关的约定，下列说法不正确的是()。A、对于人民调解，调解的开始并不以争议双方约定调解为前提B、在人民调解的启动方式上，既可以由当事人向人民调解委员会申请调解，又可以由人民调解委员会主动调解C、人民法院审理民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解D、人民调解是当事人通过友好协商处分实体权利和诉讼权利的一种表现答案：D解析：D项，对当事人而言，法院或仲裁调解是当事人通过友好协商处分实体权利和诉讼权利的一种表现。3.下列关于国有土地使用权出让土地的规划条件的说法，错误的是()。A、未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权B、规划条件未纳入国有土地使用权出让合同的，该国有土地使用权出让合同无效C、规划部门出具规划条件是国有建设用地使用权出让的前提条件D、擅自改变规划条件的行为，是违法行为但不是是违约行为答案：D解析：D项，规划条件依法确定并依法写入出让合同，在出让合同履行的整个过程中，无论是出让人、受让人还是规划部门，均不得改变法定规划条件。擅自改变规划条件的行为，首先是违法行为，同时也是违约行为。4.FIDIC的三个合同条件均适用()合同类型。A、交钥匙B、设计一施工C、设计一采购一施工交钥匙D、总价答案：D解析：国际咨询工程师联合会(FIDIC)在1995年出版了设计一施工与交钥匙合同条件(ConditionsofContractforDesign-BuildandTurnkey)（橘皮书），适用于设计施工模式和交钥匙工程。1999年，FIDIC出版了工程设备和设计一施工合同条件(ConditionsofContractforPlantandDesign-Build)（新黄皮书）、设计一采购一施工交钥匙合同条件(ConditionsofContractforEPCTurnkeyProjects)(银皮书）。新黄皮书用于设计施工模式，银皮书适用于EPC和交钥匙工程模式。FIDIC的三个合同条件均适用总价合同类型。5.人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循的原则不包括()。A、由专业领域内的调解机构调解员或当事人自行选定专家B、在当事人自愿、平等的基础上进行调解C、不违背法律、法规和国家政策D、尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利答案：A解析：人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循下列原则：在当事人自愿、平等的基础上进行调解；不违背法律、法规和国家政策；尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。6.关于建设工程施工合同质量管理，下列说法不正确的是()。A、通常情况下，发包人作为投资人，一般不具备管理工程质量的能力B、发包人应高度重视竣工验收，验收不合格的，应要求承包人整改，待整改后重新进行验收，并确保竣工验收合格后方可交付使用C、工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中过程验收是工程合同履行的重要节点D、发包人在缺陷责任期和保修期内发现工程质量缺陷和问题的，应及时书面通知承包人，要求承包人予以维修，并对引起的维修费用进行清算答案：C解析：C项，工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中竣工验收是工程合同履行的重要节点，工程通过竣工验收的，承包人有权获得发包人支付全部工程价款。7.下列关于签订货物买卖合同时应注意的问题的说法中，错误的是()。A、合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号B、合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷C、合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷D、合同当事人不一定需要明确约定交付的时间、地点及方式答案：D解析：签订货物买卖合同时应重点注意如下问题：合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号等；标的物的数量、价款应当明确，包括计量单位，单价、总价及币种等。合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷，如约定标的物附有说明书，则交付的标的物应符合说明书的质量要求。合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷；未作约定的，应当按照通用的包装方式。因合同履行期限关系着买受人合同目的的实现，也影响着出卖人延期供货违约责任的承担，为此，合同当事人应对合同履行期限作明确具体的约定。因合同标的物的交付影响着货物所有权以及风险的转移，为此，合同当事人应明确约定交付的时间、地点及方式。8.()问题是解决合同其他争议的基础性问题。A、合同的内容B、合同的效力C、合同的主体D、合同的程序答案：B解析：在其他类型的合同争议案件中，合同的效力问题也是首先需要解决的问题，如果合同有效，才涉及违约以及违约责任承担的问题，否则违约无从谈起。且只有在合同有效的情况下，才会涉及合同转让及合同解除的问题。因此，合同的效力问题是解决合同其他争议的基础性问题。9.我国出口贸易实践中，当采用CIF条件和信用证支付方式时，出口合同履行中最重要的四个环节是()。A、货、证、运、款B、货、证、运、险C、货、运、险、款D、证、运、险、款答案：A解析：以采用CIF或CIP贸易术语和信用证支付方式签订的出口合同为例，合同履行通常包括货（备货与报检）、证（催证、审证和改证）、运（租船订舱、报关、保险、装运等）、款（制单结汇）四个主要环节。10.下列不属于工程设计责任保险应承担责任的是()。A、建设工程周边的物质损失B、第三者人身伤亡C、财产损失D、费用的赔偿责任答案：A解析：除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。11.下列不属于合同目标管理的内容的是()。A、投资总额控制管理B、质量安全目标管理C、价值管理D、时间管理答案：C解析：合同目标管理应将合同整体目标逐级分解，转换为具体的权利义务，通过权利义务的实现达成合同目标，权利义务的设置应注意与招标采购人的项目目标管理相衔接，环环相扣，形成协调统一的权利义务体系。根据不同角度，合同目标管理可以分为：投资总额控制管理；质量安全目标管理；时间管理等。12.下列关于检验的时间和地点的说法中，错误的是()。A、可以在出口国检验B、可以在进口国检验C、必须在进口国检验D、可以在出口国检验、在进口国复验答案：C解析：检验时间和地点的规定方法，主要有三种：在出口国检验；在进口国检验；在出口国检验、进口国复验。C项，没有规定检验必须在进口国检验。13.关于合同民事诉讼条款的约定，下列说法不正确的是()。A、诉讼与仲裁不同之处在于，诉讼的启动并不以双方约定诉讼条款为前提B、级别管辖由法律规定，而地域管辖却可以由当事人约定C、对于合同争议，如果当事人未约定争议解决的管辖法院，应由原告住所地或者合同履行地人民法院管辖D、建设工程施工合同纠纷根据不动产纠纷确定管辖答案：C解析：C项，对于合同争议，如果当事人未约定争议解决的管辖法院，根据民事诉讼法第23条规定，应由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。14.下列关于国际货物买卖合同的作价方法的描述，错误的是()。A、若采用固定价格，合同价格一经买卖合同双方协商确定，任何一方不得擅自更改B、非固定价格采用最为普遍C、对于长期、分批交货合同，双方可约定近期交货部分采用固定价格，其余采用不固定价格D、国际货物买卖合同的作价方法主要有固定价格、非固定价格以及部分固定、部分不固定等答案：B解析：国际货物买卖合同的作价方法主要有：固定价格；非固定价格；部分固定、部分不固定价格。其中，固定价格指的是合同价格一经买卖双方协商确定，任何一方不得擅自修改，固定价格采用最为普遍。对于长期、分批交货合同，双方可约定近期交货部分采用固定价格，其余采用不固定价格。15.关于合同当事人主体的相关信息，下列说法错误的是()。A、合同主体信息包含当事人的名称、住所、法定代表人、资格与资信等方面内容B、资格审核的目的是确认当事人是否具备订立合同的资格，并核实当事人是否具有实际履行能力C、合同主体信息影响合同履行的部分过程，无需重点进行审核与确认D、买受人应当确认出卖人有标的物的所有权或者有权处分标的物答案：C解析：合同主体信息包含当事人的名称、住所、法定代表人、资格与资信等方面内容，合同主体信息影响合同履行的全过程，应当重点进行审核与确认，必要时可以进行实地考察。资格审核的目的是确认当事人是否具备订立合同的资格，并核实当事人是否具有实际履行能力。此外，买受人还应当确认出卖人有标的物的所有权或者有权处分标的物。16.关于保险合同管理要点，下列说法错误的是()。A、保险的核心作用在于由保险人分担被保险人不确定发生的损失B、保险人可以按照合同约定对保险标的的安全状况进行检查，及时向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议C、投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽的责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同D、保险人为维护保险标的的安全，可以不经被保险人同意，采取安全预防措施答案：D解析：D项，保险人为维护保险标的的安全，经被保险人同意，可以采取安全预防措施。17.关于工程质量条款，下列说法错误的是()。A、工程质量不合格的承包人无权主张工程价款B、工程质量决定社会公众不特定人群的人身和财产安危，因此，工程质量应首先确保符合国家法律及质量标准的要求C、因承包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准的，发包人应承担因承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润D、承包人在投标报价时就应当考虑发包人提高质量标准从而对工期、造价产生的影响，并将增加的费用考虑到投标报价中答案：C解析：C项，因承包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工程延误由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担因承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。18.下列关于总承包合同的分包管理的说法中，错误的是()。A、承包人可以按照法律规定和专用条款约定，将总承包范围的有关工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包B、分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应C、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包D、承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和发包人就分包工作向分包人承担连带责任答案：D解析：承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。19.关于工程设计合同中设计人的违约责任，下列说法错误的是()。A、合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应将发包人已支付的定金返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金B、由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减C、由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金D、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任答案：A解析：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。A项，设计人承担违约责任时，应双倍返还定金。20.关于竣工验收，下列说法错误的是()。A、监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容B、监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收C、发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书D、发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用答案：C解析：监理人收到承包人按照合同约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理：监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容；监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收；发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书；发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。21.大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下以()为要约。A、招标人发出的招标文件B、投标人提交的投标文件C、招标人发出的招标公告D、招标人发出的中标通知书答案：B解析：C项，招标公告是在公开招标中使用的、希望符合一定条件的主体了解招标事项，并通过公开媒介发布的法律文件。招标采购合同的签订需要经过招标投标程序才能签订，而发布招标公告是公开招标程序的必经阶段。招标公告的性质属于要约邀请。ABD三项，根据招标投标法的规定，投标人的投标文件已包括明确的希望与招标人订立合同的意思表示，且投标文件中已包括价格、质量标准、权利义务安排等合同的主要内容，故投标文件构成要约；与投标文件相对应的中标通知书的发出，表明招标人同意按照投标文件的条件与中标人建立合同关系，因此，中标通知书是承诺。22.下列关于违约责任承担方式的说法，正确的是()。A、继续履行不属于违约责任的形式B、采取补救措施后，守约方无权要求违约方再承担其他形式的违约责任C、违约责任中的赔偿损失具有惩罚性D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十答案：D解析：A项，合同法第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。B项，对于能够采取补救措施的情况，守约方可以要求违约方采取补救措施，但这一方式不影响守约方要求违约方用其他形式承担违约责任。C项，违约金具有补偿性，约定的违约金视为违约的损害赔偿，违约金的数额与损失赔偿额应大体相当。23.下列不属于财产保险合同的是()。A、财产损失保险合同B、健康保险合同C、责任保险合同D、信用保险合同答案：B解析：按照保险标的分类，保险合同可分为财产保险合同与人身保险合同。其中，财产保险合同是指以财产及有关的利益为保险标的，投保人向保险人交纳保险费，在保险事故发生后造成所保财产或利益损失时，保险人在保险责任范围内承担赔偿责任，或在约定期限届满后，由保险人承担给付保险金的保险合同。财产保险合同可分为：财产损失保险合同；责任保险合同；信用保险合同。24.下列国内贸易运输方式中，运输能力最大的是()。A、铁路运输B、公路运输C、管道运输D、海洋运输答案：D解析：在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式。与其他运输方式相比，海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点。25.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A、发出B、撤回C、撤销D、变更答案：C解析：要约的撤回，是指要约人在要约发生法律效力之前取消要约的意思表示。要约的撤销，是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。题中，甲企业的信函到达了乙企业，要约已经生效，此时通知信函作废的行为属于要约的撤销。26.()是招标师进行招标采购合同规划的首要步骤，也是开展其后各项工作的中心点。A、总体目标的确定B、基本信息的采集C、项目总体需求分析D、合同总体需求分析答案：A解析：工程建设项目或政府采购活动的总体目标是招标人希望通过工程建设项目或政府采购活动实现的利益追求和价值期待。明确总体目标，如投资总额控制目标、质量安全目标、时间目标等，是招标师进行招标采购合同规划的首要步骤，也是开展其后各项工作的中心点。27.甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙缴纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金，甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则乙最多向甲支付()万元。A、15B、20C、25D、30答案：C解析：根据定金罚则可知，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果选择定金，乙应向甲支付：10*2=20（万元）；如果选择违约金，乙应向甲支付：10+15=25（万元）。28.挂牌出让具有招标、拍卖不具备的优势，其中不包括()。A、挂牌时间长，且允许多次报价，有利于竞买人的理性决策和竞争B、操作简便，便于开展C、引进了竞争机制，排除了人为干扰，政府也可获得最高收益，较大幅度地增加财政收入D、有利于土地有形市场的形成和运作答案：C解析：挂牌出让国有土地使用权，是指出让人发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让宗地的交易条件在指定的土地交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为。挂牌出让具有招标、拍卖不具备的优势：挂牌时间长，且允许多次报价，有利于竞买人的理性决策和竞争；操作简便，便于开展；有利于土地有形市场的形成和运作。C项属于拍卖出让方式的优势。29.一般情况下，在下列解释合同文件中：合同协议书；通用合同条款；发包人要求；技术标准；中标通知书；专用合同条款及其附件。其优先顺序是()。A、B、C、D、答案：B解析：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书；专用合同条款及其附件；通用合同条款；中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；发包人要求（或称设计任务书）；技术标准；发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；其他合同文件。30.下列各项中，不属于招标采购合同管理方法的是()。A、合同规划B、合同分析C、合同履约情况评价D、合同信息化管理答案：C解析：招标采购合同管理方法就是对招标采购合同的形成、订立和履行进行规划、计划、组织、协调、监督和控制等的方法，主要包括合同规划、合同分析、合同控制、合同信息化管理等方法。31.根据我国法律的规定，下列属于可变更可撤销合同的是()。A、以合法形式掩盖非法目的合同B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同C、在订立时显失公平的合同D、以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同答案：C解析：可撤销合同，又称可变更可撤销合同，是指虽已生效，但因当事人在订立合同时意思表示不真实，而可以由依法享有撤销权的当事人决定是否行使撤销权而令其归于无效的合同。合同法第54条规定了以下三种可撤销的合同：因重大误解而订立的合同；在订立时显失公平的合同；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。ABD三项为无效合同。32.关于品质条款的基本内容，下列说法错误的是()。A、品质可以凭样品表示或凭说明表示B、当事人应根据标的物的特点约定品名，描述标的物的品种、等级、型号等内容C、凭说明表示时，应明确规定商品的品名、规格、等级、标准、品牌及产地等D、凭样品表示时，列明商品品名即可答案：D解析：品质条款的基本内容包括：当事人应根据标的物的特点约定品名，描述标的物的品种、等级、型号等内容；品质可凭样品表示或凭说明表示。凭样品表示时，除列明商品品名外，还应说明样品的编号，必要时还要列出寄送日期；凭说明表示时，应明确规定商品的品名、规格、等级、标准、品牌及产地等。33.我国A公司与新加坡B公司签订合同出口大豆，根据合同，A公司不负责办理出口清关手续及支付相关费用，根据2010年国际贸易术语解释通则的规定，应采用的贸易术语是()。A、FCAB、FASC、FOBD、EXW答案：D解析：按照EXW术语成交，交货地点、风险划分界限、买卖双方各自承担的主要责任和费用以及其适用的运输方式等问题可归纳如下：货物的交付。卖方在合同中约定的时间，在商品的产地或所在地（如工厂、仓库）将合同规定的货物置于买方的处置之下时，完成交货；风险的转移。卖方在合同规定的时间、地点完成其交货义务时，风险转移；通关手续的办理。买方自负风险和费用，取得出口和进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口和进口所需的一切海关手续。根据题意，新加坡B公司为买方，在通关手续办理过程中，自负风险和费用。34.下列关于“发包人要求”的说法中，不正确的是()。A、“发包人要求”应当是完备的B、“发包人要求”必须明确定义发包人要求的内容C、“发包人要求”应该让业主选择最合适的投标人D、“发包人要求”不需要足够详细，否则会限制承包人的创造力答案：D解析：工程总承包实践中，起草“发包人要求”是项目成功或失败的主要原因，也是产生争端的主要来源，应关注如下问题：“发包人要求”应当是完备的；“发包人要求”必须明确定义发包人要求的内容，可以吸收承包商设计、施工的专业的有创造性的输入，发挥设计建造合同的优势；“发包人要求”应该让业主选择最合适的投标人，但又不要求在投标阶段让投标人提供正确选择承包人的必要信息以外的信息；“发包人要求”必须足够详细从而可以确定项目的目标，但又不限制承包人对工程进行适当设计的能力或寻求最合适解决方案的创造力，并能对投标人的设计进行评估。35.下列海洋运输货物保险中，可单独投保的是()。A、罢工险B、短量险C、水渍险D、淡水雨淋险答案：C解析：A项，罢工险是在投保海运货物保险的基础上加保的一种特殊附加险。BD两项，一般附加险的种类较多，主要包括偷窃提货不着险、淡水雨淋险、渗漏险、短量险、钩损险、混杂沾污险、碰损破碎险、生锈险、串味险、受潮受热险和包装破裂险等11种。一般附加险不能单独投保，而只能在平安险或水渍险的基础上，根据货物的特点加保一种或若干种一般附加险。C项，基本险又称主险，可以独立承保，而不必附加于其他险别下。水渍险属于海洋运输货物保险基本险，可以单独投保。36.某机电产品国际招标，四家投标人分别用下列四个不同的贸易术语报价，报价均为1000万美元。在其他条件相同的情况下，采用()贸易术语报价的投标人应当中标。A、CIFB、CIPC、DDPD、FOB答案：C解析：四种不同的贸易术语中，按照招标人承担风险的大小排列依次为：FOBCIFCIPDDP，所以在报价相同的情况下，应当选择风险最小的贸易术语报价，即DDP。37.下列各项中，没有发生承诺撤回效力的情形是()。A、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B、撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D、撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人答案：C解析：由于承诺一经送达要约人即发生法律效力，合同即刻成立，所以撤回承诺的通知应当在承诺通知到达之前或者与承诺通知同时到达要约人。如果撤回承诺的通知晚于承诺的通知到达要约人，则承诺已经生效，合同已经成立，受要约人便不能撤回承诺。合同法第27条规定，承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。38.国际货物运输中最常见、最主要的运输方式是()。A、航空运输B、公路运输C、邮包运输D、海洋运输答案：D解析：国际货物运输包括海洋运输、铁路运输、航空运输、公路运输、江河运输、邮包运输等方式，其中海洋运输最为常见。39.在()模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权。A、BOTB、BOOTC、TOTD、BTO答案：B解析：BOOT(Build-Own-Operate-Transfer)模式，即“建设一拥有一运营一转让”模式，是指政府授予特许经营者特定项目建设、持有、经营和维护的权利，特许经营者通过项目运营收回投资并获取收益，特许经营期届满后，政府无偿收回项目权益。在BOOT模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权。A项，在BOT模式中，项目建成后，特许经营者通常仅享有项目的经营权；C项，TOT模式是指政府将已经建成的基础设施项目转让给特许经营者，并赋予其一定期限的特许经营权；D项，BTO模式是指在项目设施建成后由政府先行偿还所投入的全部建设费用，取得项目设施所有权，然后依约定由特许经营者租赁经营一定年限。40.汇付的支付方式有信汇、票汇和()。A、代汇B、网汇C、电汇D、托收答案：C解析：汇付与托收都是国际贸易中经常采用的支付方式。汇付方式可分信汇、电汇和票汇三种。41.备货指卖方按照()的规定，按时、保质保量准备好应交付的货物。A、贸易双方约定B、货物买卖合同C、销售合同D、出口合同答案：D解析：备货指卖方按照出口合同的规定按时、保质保量准备好应交付的货物。主要工作内容包括安排生产或组织收购货源，检查出口货物质量、数量及包装等状况，在外包装上刷制运输标志和其他标志等。42.()是实施特许经营项目的纲领性文件。A、项目经济技术B、项目实施方案C、政府承诺条款D、合同文本答案：B解析：合同准备及签约管理包括项目经济技术论证、项目实施方案编制、合同授予方式选择、特许经营者条件设置以及合同签约管理。其中，项目实施方案是实施特许经营项目的纲领性文件。43.POT与BOT的区别在于()。A、特许经营权是否有偿取得B、特许经营项目是否需要修复更新C、是否应用于已建成项目D、是否享有项目的经营权和所有权答案：A解析：POT(Purchase-Operate-Transfer)模式，即“购买一经营一移交”模式，是指政府出售已建成的、基本完好的基础设施项目并授予特许经营权，由特许经营者购买公共基础设施项目和特许专营权。POT与BOT的区别在于特许经营者有偿取得特许经营项目的特许经营权。44.下列关于承包人的设计范围的说法中，错误的是()。A、根据我国工程建设基本程序，工程设计依据工作进程和深度不同，一般按初步设计、施工图设计两个阶段进行B、初步设计的内容主要是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸，包括建设项目分部工程的详图、零部件结构明细表、验收标准、方法、施工图预算等C、在工程总承包合同中应明确定义设计工作的范围，确定参与设计的主体及参与的程度D、除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人答案：B解析：B项，施工图设计的主要内容是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸，包括建设项目分部工程的详图、零部件结构明细表、验收标准、方法、施工图预算等。初步设计的内容根据项目类型不同而有所变化，一般来说，它是项目的宏观设计，包含项目的总体设计、工艺流程、设备选型和安装、工程量清单及项目概算等内容。45.目前国内通行的建设工程施工合同文本不包括()。A、2007版标准文件所附的合同条款B、简明标准施工招标文件（2012年版）合同条款C、2013版施工合同D、FIDIC标准合同范本答案：D解析：目前国内通行的建设工程施工合同文本主要包括三个文本，分别是国家发展和改革委员会等九部委于2007年11月1日颁布的标准施工招标文件（2007年版）（以下简称2007版标准文件）所附的合同条款，国家发展和改革委员会等九部委于2011年12月20日颁布的简明标准施工招标文件（2012年版）所附合同条款，以及住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局于2013年4月3日颁布的建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201，以下简称2013版施工合同）。D项，FIDIC标准合同范本是国际上较有影响力的施工合同范本。46.下列关于项目管理咨询合同管理费条款的表述中，不正确的是()。A、在工程项目管理服务实践中，项目管理企业收费的标准有管理实施型与咨询服务型B、管理实施型项目管理企业通常需对项目相关事宜负责，取费相对较高C、咨询服务型项目管理不仅需出具顾问意见，还需保证顾问意见引起的实施后果D、咨询服务型项目管理的取费相对较低答案：C解析：在工程项目管理服务实践中，项目管理企业收费可以参照两个标准，即管理实施型与咨询服务型。管理实施型项目管理企业通常需对项目相关事宜负责，取费相对较高，而咨询服务型项目管理只需出具顾问意见即可，不必保证顾问意见引起的实施后果，所以取费相对较低。47.下列不属于建构项目合同体系的核心原则的是()。A、合法性B、经济性C、严密性D、系统性答案：C解析：建构项目合同体系的目的是便于后期的合同管理，其核心原则是合法性、经济性以及系统性。招标师在建构合同体系时，应注意合同之间在逻辑上的严密性，以及每个合同与前后合同之间的履行次序问题，同时应保证项目管理的相应环节应通过相应的合同来落实。48.下列关于检验机构的说法错误的是()。A、商品检验通常由专业检验机构负责办理B、规定在出口国检验时，应由出口国检验机构进行检验C、检验机构不能由双方派员进行联合检验D、在进口国检验时，由进口国检验机构进行检验答案：C解析：商品检验通常由专业检验机构负责办理Q确定检验机构时，应考虑有关国家法律法规、商品性质、交易条件和交易习惯等因素。规定在出口国检验时，应由出口国检验机构进行检验；在进口国检验时，由进口国检验机构进行检验。但在某些情况下，双方也可约定由买方派出检验人员到产地或出口地点验货，或者约定由双方派员进行联合检验。49.()是解决民事纠纷最为普遍的一种方式。A、和解B、民事诉讼C、仲裁D、调解答案：B解析：民事诉讼是指公民、法人或其他组织将因财产关系和人身关系产生的纠纷提交法院予以解决的争议解决方式。民事诉讼是解决民事纠纷最为普遍的一种方式，所有的民事纠纷，争议当事人都可以通过诉讼的方式寻求解决，但是，如合同当事人已经约定通过仲裁解决纠纷的，则应当将争议提交仲裁委员会解决。50.我国A公司欲与朝鲜B公司签订销售合同出口机械设备，拟采取海运方式，A公司负责进口报关及承担包括进口关税在内的所有费用，根据2010年国际贸易术语解释通则，应采用的贸易术语是()。A、EXWB、DATC、DAPD、DDP答案：D解析：采用DDP术语时，主要费用的划分为：卖方承担在进口国内的指定地点完成交货之前的一切费用，包括办理货物出口和进口所涉及的关税和其他费用；买方承担受领货物之后所发生的各种费用。51.下列关于出卖人的主要义务的说法中，正确的是()。A、保证标的物的交付品质B、支付价款C、接收并检验标的物D、交付标的物但不需要转让标的物所有权答案：A解析：出卖人的主要义务有：交付标的物并转让标的物所有权。合同法第138条规定，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。保证标的物的交付品质。出卖人对标的物的交付品质负有担保义务。合同法第153条规定，出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。52.国际上比较有影响力的施工合同范本不包括()。A、FIDIC标准合同范本B、ICE范本C、NEC合同条件D、2013版施工合同答案：D解析：国际上较有影响力的施工合同范本包括FIDIC标准合同范本、ICE范本、NEC合同条件、AIA合同范本等。D项，2013版施工合同属于目前国内通行的建设工程施工合同文本。53.要约可以撤回，但是撤回要约的通知应当在()到达受要约人。A、合同成立前B、要约人收到承诺通知之前C、受要约人发出承诺通知之前D、要约到达受要约人之前或与要约同时答案：D解析：合同法第17条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。54.()运输方式除了适用于内地集散进出口货物外，还适用于邻国之间的进出口货物运输。A、国际铁路联运B、邮包运输C、公路运输D、航空运输答案：C解析：公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。55.下列各项不属于违约责任的特征的是()。A、相对性B、补偿性C、意定性D、对世性答案：D解析：违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。违约责任具有以下特征：违约责任的产生以合同当事人不履行合同义务为条件；违约责任具有相对性；违约责任主要具有补偿性；违约责任可以由当事人约定。56.承包人应提前_天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后_天内，确定竣工试验具体时间。()A、14;21B、7;14C、21;14D、21;答案：C解析：承包人按照合同约定提交竣工文件、操作和维修手册后，进行竣工试验。承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。57.国际贸易中，在()条件下，租船订舱和运输保险都由卖方负责。A、CIPB、CFRC、FOBD、CPT答案：A解析：采用CIP术语时，卖方要负责签订从指定地点承运货物的合同，并支付有关的运费。另外，还要办理货运保险，承担保险费。58.关于标的物所有权的转移，下列说法正确的是()。A、当事人不可以约定标的物所有权转移的时间B、标的物所有权自合同成立之日起转移C、标的物所有权自交付之日起转移D、除法律规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时发生所有权转移答案：D解析：除法律另有规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时起发生所有权转移。59.在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是()的主流合同条件。A、英国以及英联邦国家B、美国以及受美国建筑业影响较大国家C、亚洲开发银行D、世界通用答案：B解析：在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件。美国建筑师学会(AIA)系列合同条件的核心是A201，不同的采购模式只需要选用不同的协议书格式。美国总承包商协会(AGC)所制定的设计一施工(DB)模式标准合同条件和AIA相类似，但是更加综合。60.下列关于国有土地使用权出让土地空间范围的说法，正确的是()。A、建设用地使用权的设立是一个平面的二维概念B、建设用地使用权的设立是一个空间的三维立体概念C、在签订国有土地使用权出让合同时，要填写宗地的平面界限或者竖向界限D、出让宗地的竖向界限按宗地的界址点坐标填写答案：B解析：AB两项，国有土地使用权出让时应当确定出让的范围。物权法第136条规定，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。因此，建设用地使用权的设立不是一个平面的二维概念，而是一个空间的三维立体概念。CD两项，在签订国有土地使用权出让合同时，要填写宗地的平面界限和竖向界限。出让宗地的平面界限按宗地的界址点坐标填写；出让宗地的竖向界限，可以按照1985年国家高程系统为起算基点填写，也可以按照各地高程系统为起算基点填写。61.关于装运时间的规定方式，下列说法错误的是()。A、明确规定装运时间B、规定收到信用证后一定时间内装运，这种规定方式应用较广C、笼统规定近期装运D、装运时间是买卖合同的主要交易条件，条款应具体明确，并注意船货衔接问题，以免造成有货无船或有船无货的情况发生答案：B解析：装运时间是买卖合同的主要交易条件，条款应具体明确，并注意船货衔接问题，以免造成有货无船或有船无货的情况发生。装运时间通常有以下几种规定方式：明确规定装运时间；规定收到信用证后一定时间内装运；笼统规定近期装运。其中明确规定装运时间这种方式应用较广。62.下列关于保险条款的说法，错误的是()。A、保险条款主要包括保险投保人、保险公司、保险险别、保险费率和保险金额的约定等事项B、每笔交易的货运保险的投保人取决于买卖双方约定的交货条件和所使用的贸易术语C、按CIF或CIP条件成交时，运输途中的风险本应由卖方承担，但一般保险费则约定由买方负担D、按CIF或CIP条件成交时，因保险金额关系到卖方的费用负担和买方的切身利益，故买卖双方有必要将保险金额在合同中具体订明答案：C解析：保险条款主要包括保险投保人、保险公司、保险险别、保险费率和保险金额的约定等事项。其中，在保险险别的约定中，按CIF或CIP条件成交时，运输途中的风险本应由买方承担，但一般保险费则约定由卖方负担。63.工程总承包合同示范文本适用于建设项目工程总承包的()。A、承发包方式B、DB方式C、设计一施工方式D、设计一采购一施工方式答案：A解析：工程总承包合同示范文本适用于建设项目工程总承包的承发包方式。在其条款设置中，将“技术与设计、工程物资、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验”等工程建设实施阶段相关工作内容分别作为独立条款，发包人可根据发包建设项目实施阶段的具体内容和要求，确定对相关建设实施阶段和工作内容的取舍。64.下列各项中，不属于合同实施情况偏差分析内容的是()。A、合同实施趋向预测B、合同执行差异的原因分析C、合同偏差责任分析D、合同偏差调整答案：D解析：合同实施情况偏差分析，是指在合同实施情况追踪的基础上，评价合同实施情况及其偏差，预测偏差的影响及发展的趋势，并分析偏差产生的原因，以便对该偏差采取调整措施。合同实施情况偏差分析包括：合同执行差异的原因分析；合同偏差责任分析；合同实施趋向预测等。D项属于合同偏差处理，不属于合同实施情况偏差分析。65.合同管理意识是市场经济意识、法律意识和()的综合体现。A、项目管理意识B、维权意识C、市场管理意识D、信息处理意识答案：A解析：合同管理人员的法律知识水平直接影响着合同管理水平的高低。合同管理的专业性强、知识面宽、法律法规意识要求高，需要具备丰富的实践经验、多方面知识和能力的专业人才。合同管理意识是市场经济意识、法律意识、项目管理意识的综合体现。合同法律意识不强导致的直接后果就是合同主体不能有效保护自身合法权益，蒙受权利损害或经济损失。66.2010年国际贸易术语解释通则规定，采用FCA术语时，卖方将货物运往承运人所在地途中发生的货物损失由()承担。A、卖方B、买方C、承运人D、货代答案：A解析：采用FCA术语成交时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给买方指定的承运人或其他人，完成交货。卖方承担将货物交给承运人控制之前的风险，买方承担货物交给承运人控制之后的风险。卖方承担在交货地点交货前所涉及的各项费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用；买方承担在交货地点交货后所涉及的各项费用，包括办理货物进口所涉及的关税和其他费用。67.常用的总体合同结构分解的表达方式是()。A、层次结构图B、树状图C、矩阵图D、条形图答案：A解析：招标采购总体合同结构分解的结果包括项目合同结构体系图表和合同结构体系说明。总体合同结构分解可以有不同的表达形式，常用的有层次结构图和列表形式。完整的合同结构分解层次结构图应保证合同结构体系的最终合同单元均为最小合同单元。68.根据合同法，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是()。A、投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销B、承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效C、招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约D、招标公告属于要约答案：C解析：A项，要约的撤销是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。开标前投标文件并未生效，要约未生效，不存在撤销的问题。B项，承诺的迟延是指受要约人在承诺期限内发出承诺，但承诺因意外原因而超过承诺期限到达要约人的情形。这种情形下，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该未迟发但迟到的承诺有效。C项，承诺应当接受要约中提出的条件，若受要约人对要约的内容作出实质性变更的，将被视为新的要约。实质性变更，是指有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更。D项，合同法第15条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。69.某出口公司对外以CFR报价，如果该公司采用多式联运，应采用()术语为宜。A、FCAB、CIPC、DDPD、CPT答案：D解析：对卖方来说，采用CFR术语和CPT术语所需承担的费用和风险基本相同。不同的是，CFR术语适合于水上运输方式；CPT术语适用于各种运输方式。故如果该公司采用多式联运，即采用两种或两种以上不同的运输方式时，应采用CPT术语为宜。70.买方依据合同负责租船订舱时，通常委托()向船公司或其代理人办理。A、中介B、货代C、运输公司D、第三方答案：B解析：买方依据合同负责租船订舱时，通常委托货代向船公司或其代理人办理。办妥后，应按照规定的期限将船名、船期等通知卖方备货装船；卖方在装船后也应及时向买方发出装船通知，以便买方办理保险和接货。71.下列各项中，不属于水利工程施工监理合同示范文本组成部分的是()。A、监理合同书B、通用合同条款C、合同专用条件D、合同附件答案：C解析：2007年4月20日，水利部与国家工商行政管理总局联合印发了水利工程施工监理合同示范文本(GF20070211)，自2007年6月1日起施行。该监理合同文本包括四个部分：监理合同书；通用合同条款；专用合同条款；合同附件。C项，合同专用条件是建设工程造价咨询合同（示范文本）的组成部分。72.合同履行的四个主要环节中的“证”指的是()。A、备货与报检B、租船订舱、报关、保险、装运C、催证、审证和改证D、制单结汇答案：C解析：参见第6题解析。73.如买方对卖方修改的内容不同意，则应该()。A、及时通知卖方按原证条款履行B、及时与卖方进行洽谈C、终止交易D、视情况而定答案：A解析：开证后，如卖方要求修改信用证条款，买方应当视具体情况决定是否接受。如同意修改，买方应当及时通知开证行办理修改手续；如不同意修改，也应及时通知卖方按原证条款履行。74.下列各项属于工程咨询合同特点的是()。A、工程咨询合同具有人身属性B、咨询合同标的具有特殊性C、咨询合同主体有特定资质要求D、工作服务具有综合性的特点答案：A解析：工程建设领域的咨询合同主要包括项目前期咨询合同、工程造价咨询合同、设计咨询合同、项目管理咨询合同以及法律咨询合同等。总体来说，工程咨询合同具有以下特点：工程咨询的人身属性特点；咨询人需要具备相应的专业知识和能力；智力成果特点。B项是项目管理咨询合同的特点；C项是工程造价咨询合同的特点；D项是设计咨询合同的特点。75.招标采购合同规划内容的基础是()。A、目标分析B、合同数量及种类规划C、合同体系确立D、合同要素规划答案：A解析：对于招标师而言，招标采购合同规划的主要目的是确定招标合同单元，完成招标方案的编制，从而指导整个招标采购实践活动。招标采购合同规划的每一项内容，都应当以此为行为准则和主轴。在招标采购合同规划的内容中，目标分析是基础，每一项合同规划内容的确定和执行都应当围绕整个项目的目标展开。76.下列各项不属于包装条款的基本内容的是()。A、包装材料B、包装方式C、包装规格D、包装负责人答案：D解析：包装条款一般包括：包装材料；包装方式；包装规格；包装标志；包装费用的负担。77.在工程勘察设计合同的重点条款中，有关付费方式的说法