2022年招标师《招标采购合同管理》考试题库大全（含答案）

2022年招标师招标采购合同管理考试题库完整版（含答案）一、单选题1.2010年国际贸易术语解释通则的11种贸易术语中，卖方承担责任最小、负担费用最少的是()。A、FCAB、FASC、EXWD、DDP答案：C解析：按照EXW术语成交，买方自负风险和费用，取得出口和进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口和进口所需的一切海关手续。主要费用的划分为：卖方承担交货之前的一切费用；买方承担受领货物之后所发生的一切费用，包括将货物从交货地点运往目的地的运输、保险和其他各种费用，以及办理货物出口和进口的一切海关手续所涉及的关税和其他费用。因此，EXW术语是卖方承担义务最小或者说买方承担义务最大的一种价格术语。2.海洋运输的进出口货物，大多是靠()进行货物的集中和疏散的。A、公路运输B、铁路运输C、邮包运输D、航空运输答案：B解析：铁路运输是一种仅次于海洋运输的常见运输方式。海洋运输的进出口货物，也大多是靠铁路运输进行货物的集中和疏散的。3.下列关于总承包合同的分包管理的说法中，错误的是()。A、承包人可以按照法律规定和专用条款约定，将总承包范围的有关工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包B、分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应C、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包D、承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和发包人就分包工作向分包人承担连带责任答案：D解析：承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。4.在合同履行期限到来之前，一方当事人无正当理由且明确表示不履行合同的，称为()。A、预期违约B、违约行为C、预期侵权D、根本侵权答案：A解析：预期违约，是指在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。预期违约分为明示预期违约和默示预期违约。明示预期违约，是指合同履行期届满之前，一方当事人明确肯定地向另一方当事人表示将不履行合同。默示预期违约，是指合同履行期限到来前，一方当事人有确凿的证据证明另一方当事人在履行期限到来时，将不履行或者不能履行合同，而其又不愿提供必要的履行担保。5.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交投标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。A、要约内容错误B、受要约人不特定C、要约条件不明确D、无订立合同的意思表示答案：D解析：根据合同法第14条等的规定，要约应当满足以下条件：要约是由特定人作出的意思表示；要约是以缔结合同为目的的意思表示；要约是向受要约人所作出的意思表示；要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束；要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件。在本案中，该施工单位投错了投标文件，投错的投标文件的内容显然不是订立合同的意思表示。6.下列情形中，不属于承包人违约的是()。A、承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定B、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工C、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同D、由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的答案：B解析：在履行合同过程中发生下列情况之一的，属承包人违约：承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；承包人违反合同约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；承包人不按合同约定履行义务的其他情况。B项属于发包人违约的范围。7.下列关于争议评审的说法正确的是()。A、在争议发生后，争议评审组由发包人和承包人协商成立B、采取争议评审，发包人和承包人应当在开工日后的14天内协商成立争议评审组C、争议评审组的人员构成无特殊要求D、评审意见对发包人和承包人具有法定拘束力，当事人不得再寻求诉讼或者仲裁答案：A解析：BC项，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。D项，发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行；发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。8.以下不属于特许经营合同中政府承诺条款内容的是()。A、与特许经营项目有关的土地使用B、相关基础设施和公用事业的提供C、防止不必要的竞争性项目建设D、投资回报答案：D解析：政府作为特许经营权的授予主体，其承诺能否落实，直接影响特许经营合同能否顺利履行以及合同目的能否实现。因此，明确和细化政府承诺至为关键。通常情况下，特许经营合同的政府承诺可以涉及与特许经营项目有关的土地使用、相关基础设施和公用事业的提供、防止不必要的竞争性项目建设、必要合理的补贴、产品或者服务的政府采购等，但不得承诺投资回报以及法律规范禁止的其他事项。9.关于基准日的确定，下列说法错误的是()。A、对于招标发包的工程，通常规定基准日期为投标截止日期前第28天B、对于招标发包的工程，通常规定基准日期为合同签订前第28天C、直接发包的工程.基准日期为合同签订前第28天D、基准日的确定综合考虑了招标投标的具体活动或订约前谈判协商的时间答案：B解析：对于招标发包的工程，通常规定基准日期为投标截止日期前第28天，直接发包的工程，基准日期为合同签订前第28天。该日期的确定综合考虑了招标投标的具体活动或订约前谈判协商的时间。10.与2007版标准文件不同，2013版施工合同通用条款中增加了发包人的索赔期限为_，发包人未在索赔事件发生后_内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。()A、28天；30天B、30天；30天C、28天；28天D、25天；25天答案：C解析：2013版施工合同完善了逾期索赔失权制度。与2007版标准文件不同的是，2013版施工合同通用条款中增加了发包人的索赔期限为28天，发包人未在索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。11.根据UCP600规定，如银行决定拒付，应当在收到单据次日起()个银行工作日内提出。A、5B、10C、20D、30答案：A解析：卖方交货后，按信用证规定将全套单据提交开证行或付款行。经审核，如单据与信用证相符，开证行或付款行须按信用证规定付款；如单据表面上与信用证不符,则可以拒绝付款。根据UCP600规定，如银行决定拒付，应当在收到单据次日起5个银行工作日内提出。开证行在审单无误对外付款的同时，即通知买方向开证行付款赎单。12.下列关于承包人的设计范围的说法中，错误的是()。A、根据我国工程建设基本程序，工程设计依据工作进程和深度不同，一般按初步设计、施工图设计两个阶段进行B、初步设计的内容主要是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸，包括建设项目分部工程的详图、零部件结构明细表、验收标准、方法、施工图预算等C、在工程总承包合同中应明确定义设计工作的范围，确定参与设计的主体及参与的程度D、除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人答案：B解析：B项，施工图设计的主要内容是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸，包括建设项目分部工程的详图、零部件结构明细表、验收标准、方法、施工图预算等。初步设计的内容根据项目类型不同而有所变化，一般来说，它是项目的宏观设计，包含项目的总体设计、工艺流程、设备选型和安装、工程量清单及项目概算等内容。13.招标采购合同规划内容的基础是()。A、目标分析B、合同数量及种类规划C、合同体系确立D、合同要素规划答案：A解析：对于招标师而言，招标采购合同规划的主要目的是确定招标合同单元，完成招标方案的编制，从而指导整个招标采购实践活动。招标采购合同规划的每一项内容，都应当以此为行为准则和主轴。在招标采购合同规划的内容中，目标分析是基础，每一项合同规划内容的确定和执行都应当围绕整个项目的目标展开。14.招标合同单元的确定直接或间接取决于()。A、最小工作单元的分解B、最小合同单元的确定C、合同结构的分解D、最小工作单元的分解和最小合同单元的确定答案：D解析：合同结构分解的关键在于确定招标合同单元，而招标合同单元的确定直接或间接取决于最小工作单元的分解和最小合同单元的确定，故合同结构分解建立在整个项目工作分解的基础上。15.信用证的结算方式是凭单付款，银行付款的前提是受益人提交的单据与()相符。A、买卖合同条款B、交易的实物C、信用证条款D、信用证条款和买卖合同条款均答案：C解析：信用证是一种银行开立的凭装运单据付款的书面承诺。信用证结算方式的特点之一就是凭单付款。信用证是一项单据业务。在信用证方式下，实行的是凭单付款的原则。虽然信用证是依据买卖双方之间的买卖合同和其他合同（如开证申请书、运输合同、保险合同）开立的，但信用证并不依附于买卖合同和其他合同，而是独立于买卖合同等之外的银行信用凭证。银行只对信用证负责，不受买卖合同或其他合同的约束。16.我国现行监理费用的价格机制是()。A、政府指导价的机制B、市场调节价的机制C、政府指导价和市场调节价双轨制D、监理机构自行定价的机制答案：B解析：监理费用是监理合同中的重要内容。目前，我国关于监理费用的价格从实行政府指导价和市场调节价双轨制改变为实行市场调节价的机制，由合同当事人依据服务成本、服务质量和市场供求状况等协商确定。17.在议付信用证方式下，若议付行议付后，因故无法向开证行索得货款，则议付行有权向()行使追索权。A、开证申请人B、通知行C、受益人D、保兑行答案：C解析：议付信用证是指开证行在信用证中，邀请其他银行预先买入汇票及或单据的信用证，即允许受益人向某一指定银行或任何银行交单议付的信用证。通常在单据符合信用证条款的条件下，议付银行扣除获得偿付前的利息和手续费后，将款项垫付给受益人。开证行对议付行承担付款责任。如果议付行议付后，因故不能向开证行索得货款，议付行（保兑行除外）有权对受益人行使追索权。18.在设计合同中，关于发包人工作的说法错误的是()。A、发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人不可要求发包人撤换发包人代表B、发包人负责将项目各阶段设计文件向有关管理部门送审报批，并负责将报批结果书面通知设计人C、发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人D、发包人应按专用合同条款约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料答案：A解析：发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。A项，发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。19.关于价款没有约定或者约定不明确的处理办法，下列说法错误的是()。A、协议补充B、根据合同有关条款或者交易习惯确定C、订立合同时履行地的市场价格D、合同成立地的市场价格答案：D解析：合同法第159条规定，买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第61条、第62条第2项的规定。当事人就价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，根据合同有关条款或者交易习惯确定；根据前述规定仍不能确定的，则应当按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。20.关于建设工程施工合同的订立和履行，下列说法错误的是()。A、对于依法必须进行招标的项目，招标人必须通过招标方式进行发包，否则将导致合同无效B、建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级从事建筑活动的，已经订立的建设工程施工合同效力待定C、违反招标投标相关规定的责任并不限于民事责任，还包括行政责任和刑事责任D、建设工程施工合同的履行受到行政规范诸如城乡规划法、土地管理法、安全生产法等的约束答案：B解析：B项，建筑法第13条规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级从事建筑活动的，建设工程施工合同无效。21.履行FOB交货条件下的进口合同，应由()在合同中约定的时间和装运港接货。A、买方B、卖方C、承运方D、保险公司答案：A解析：采用FOB术语时，卖方在合同中约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到买方指派的船上，完成交货，并及时通知买方。22.()模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸。A、设计一施工B、交钥匙总承包C、设计一采购一施工一运行D、设计一采购一施工一维护答案：B解析：交钥匙总承包模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目产品。23.目前中标合同采用的书面形式应当指()形式。A、合同书B、信件C、数据电文D、电子邮件答案：A解析：合同法第11条规定，书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。目前中标合同采用的书面形式应当指合同书形式，应当由招标人、中标人双方当事人签字或者盖章订立。24.下列各项中，不属于合同实施情况偏差分析内容的是()。A、合同实施趋向预测B、合同执行差异的原因分析C、合同偏差责任分析D、合同偏差调整答案：D解析：合同实施情况偏差分析，是指在合同实施情况追踪的基础上，评价合同实施情况及其偏差，预测偏差的影响及发展的趋势，并分析偏差产生的原因，以便对该偏差采取调整措施。合同实施情况偏差分析包括：合同执行差异的原因分析；合同偏差责任分析；合同实施趋向预测等。D项属于合同偏差处理，不属于合同实施情况偏差分析。25.下列不属于公路运输主要缺点的是()。A、运输成本较高，仅次于航空运输B、运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰C、运输的机动性较小D、安全性较低，排放的尾气和噪声对环境污染较大答案：C解析：公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。公路运输具有机动灵活、速度快和方便等特点，尤其是在实现“门到门”运输中，更离不开公路运输。但公路运输也有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成货损事故。26.目前，我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行()。A、审查B、检查C、结汇D、核销答案：D解析：卖方在办理货物出口以及制单结汇后，还应根据国家有关政策或规定及时办理外汇核销及出口退税等手续。27.关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素，下列说法正确的是()。A、特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素C、争议解决方法属于一般的合同要素D、施工合同中的变更属于一般的合同要素答案：C解析：合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，如当事人的名称或姓名及住所、标的、违约责任、争议解决方法等。特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。如施工合同中的变更、索赔等要素。28.国际贸易的支付工具不包括()。A、支票B、汇票C、银行保函D、本票答案：C解析：各国法律对票据种类的规定并不完全一致，但在国际贸易中使用的金融票据包括汇票、本票和支票，其中以使用汇票为主。29.下列各项不属于国有土地使用权出让方的权利义务的是()。A、受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿B、依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地C、受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚D、按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权答案：B解析：国有土地使用权的出让方享有的权利主要有两项：受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿；受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚。出让方应履行的义务主要有：按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权；向受让方提供有关资料和使用该土地的规定。B项属于受让方应履行的义务。30.2013版施工合同新增()，完善合同备案条款，遏制阴阳合同和违法分包、转包、挂靠等违法违规行为。A、索赔条款B、承诺条款C、暂停条款D、争议解决条款答案：B解析：2013版施工合同新增承诺条款，完善合同备案条款，遏制阴阳合同和违法分包、转包、挂靠等违法违规行为。2013版施工合同的合同协议书中引入了宣示性条款，根据该部分第7条的规定，承包人应承诺不进行转包、违法分包，发承包双方承诺不签订背离中标合同实质性内容的合同。31.()是招标师进行招标采购合同规划的首要步骤，也是开展其后各项工作的中心点。A、总体目标的确定B、基本信息的采集C、项目总体需求分析D、合同总体需求分析答案：A解析：工程建设项目或政府采购活动的总体目标是招标人希望通过工程建设项目或政府采购活动实现的利益追求和价值期待。明确总体目标，如投资总额控制目标、质量安全目标、时间目标等，是招标师进行招标采购合同规划的首要步骤，也是开展其后各项工作的中心点。32.TOT是()模式的衍生模式，是一种应用于已建成的特许经营项目的融资运作模式。A、BOOB、BOTC、BOOTD、POT答案：B解析：TOT(Transfer-Operate-Transfer)模式，即“转让一经营一转让”模式，是指政府将已经建成的基础设施项目转让给特许经营者，并赋予其一定期限的特许经营权，由特许经营者在特许经营权期限内经营和维护，并获取合理的回报，特许经营期届满后，政府无偿收回项目。TOT是BOT模式的衍生模式，是一种应用于已建成的特许经营项目的融资运作模式。33.卖方审核信用证后，如发现有不能接受的条款，或因其他原因不能按照信用证条款办理，应当及时向买方提出修改要求。买方同意后通过()办理修改手续。A、接收行B、开证行C、通知行D、任意银行答案：B解析：卖方审核信用证后，如发现有不能接受的条款，或因其他原因不能按照信用证条款办理，应当及时向买方提出修改要求。买方同意后通过开证行办理修改手续。34.和解的核心价值在于()A、查清事实B、能促进交易顺利推进C、划清责任D、分清是非答案：B解析：在解决纠纷的各种方式中，和解是成本最低、效率最高的争议解决方式，和解的核心价值在于其一般不会破坏缔约双方的良好关系，能够促进交易的顺利推进。35.卖方接收信用证后，应当依据合同和()的规定对来证进行审核。A、UCP600B、合同法C、2010年国际贸易术语解释通则D、联合国国际货物销售合同公约答案：A解析：卖方接收信用证后，应当依据合同以及UCP600的规定对来证进行审核。审核的内容主要有：开证行的资信审查；信用证的性质与开证行付款责任审查；信用证的金额与币种；有关商品的说明；信用证的装运期、效期、交单期和到期地点；单据条款；特殊条款。36.关于不能按合同约定支付出让价款的违约处理，下列说法错误的是()。A、未按照出让合同约定支付国有土地使用权出让金的，土地管理部门有权解除合同，并可以请求违约赔偿B、土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额1的违约金C、受让人应当按照合同的约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款D、受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，向出让人缴纳违约金，延期付款超过90日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失答案：D解析：D项，受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。37.合同的一般生效要件不包括()。A、行为人具有相应的民事行为能力B、意思表示真实C、当事人双方达成一致D、不违反法律和社会公共利益答案：C解析：根据民法通则的规定，合同的一般生效要件包括以下几项：行为人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律和社会公共利益；满足法律规定的形式要求。C项是合同成立要件。38.下列关于建设工程勘察设计合同的说法错误的是()。A、建设工程勘察设计合同分为建设工程勘察合同和建设工程设计合同两种B、建设工程勘察设计合同的当事人为发包人与勘察设计人C、签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务D、签订勘察设计合同，对文本条款以外的其他事项，可以不采用书面形式，只需双方当事人约定答案：D解析：建设工程勘察设计合同是指发包人与勘察设计人之间为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。建设工程勘察设计合同管理办法第5条规定：“签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。”D项，对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。39.采用()术语时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给卖方自己指定的承运人或第一承运人，完成交货。A、CIPB、DDPC、CIFD、FOB答案：A解析：采用CIP术语时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给卖方自己指定的承运人或第一承运人，完成交货。B项，采用DDP术语时，卖方在合同规定的时间在进口国（地区）境内的指定地点将货物交给买方处置时，完成交货；C项，采用CIF术语时，卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货；D项，采用FOB术语时，卖方在合同中约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到买方指派的船上，完成交货，并及时通知买方。40.关于工程设计文件审查，下列说法不正确的是()。A、除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过20天B、发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容C、设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据合同【工程设计变更与索赔】条款的约定，向设计人另行支付费用D、工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任答案：A解析：设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。A项，发包人对设计人的工程设计文件的审查期应不超过15天。41.()运输方式除了适用于内地集散进出口货物外，还适用于邻国之间的进出口货物运输。A、国际铁路联运B、邮包运输C、公路运输D、航空运输答案：C解析：公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。42.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A、发出B、撤回C、撤销D、变更答案：C解析：要约的撤回，是指要约人在要约发生法律效力之前取消要约的意思表示。要约的撤销，是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。题中，甲企业的信函到达了乙企业，要约已经生效，此时通知信函作废的行为属于要约的撤销。43.()是有偿合同的核心条款。A、范围条款B、价格条款C、期限条款D、计量与支付条款答案：B解析：价格条款是有偿合同的核心条款。对于一般的有偿合同而言，合同价格一旦确定，一般在合同约定的范围内不发生调整。44.下列各项不属于建设工程合同特征的是()。A、建设工程合同的标的具有特殊性B、建设工程合同的当事人具有特定性C、建设工程合同是诺成合同D、建设工程合同是非要式合同答案：D解析：建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同具有以下几个特征：建设工程合同的标的具有特殊性；建设工程合同的当事人具有特定性；建设工程合同具有一定的计划性和程序性；建设工程合同是要式合同；建设工程合同也是双务合同、有偿合同和诺成合同。45.下列不属于勘察设计合同的变更表现的是()。A、勘察设计错误的修改B、勘察设计进度计划的变动C、勘察设计规范的改变D、增加合同中约定的勘察设计工作量答案：A解析：勘察设计合同的变更表现为：设计图纸和说明的非勘察设计错误的修改；勘察设计进度计划的变动；勘察设计规范的改变；增减合同中约定的勘察设计工作量等。这些变更导致了合同双方的责任变化。46.数量条款主要包括标的物的数量和()。A、重量B、计量单位C、包装规格D、包装负责人答案：B解析：数量条款主要包括标的物的数量和计量单位。C项属于包装条款的基本内容。47.无处分权的人处分他人财产，订立合同后取得处分权的，该合同效力状态为()。A、有效B、无效C、效力待定D、可变更或可撤销答案：A解析：合同法第51条规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。48.通常情况下，基础设施和公用事业特许经营期限最长不超过()年。A、60B、50C、30D、20答案：C解析：根据基础设施和公用事业特许经营管理办法（六部委25号令）第6条的规定，“基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过30年”，但是对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目，“可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况，约定超过前款规定的特许经营期限”。49.某国际贸易按FAS这一术语成交，下列表述正确的是()。A、在船上完成交货义务B、买方负责办理有关出口手续C、由卖方订立运输合同与保险合同D、卖方在装运港码头或驳船将货交至指定的船边，履行其交货义务答案：D解析：采用FAS术语时，买卖双方的义务可概括如下：货物的交付。卖方在合同规定的时间和装运港口，将合同规定的货物交到买方所派船只的旁边，完成交货。风险的转移。卖方在装运港将货物交到买方所派船只的旁边时，风险转移。通关手续的办理。a.卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；b.买方自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物进口所需的一切海关手续。主要费用的划分。a.卖方承担交货之前的一切费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用；b.买方承担受领货物之后所发生的一切费用，包括装船费用以及将货物从装运港运往目的港的运输和其他各种费用，以及办理货物进口所涉及的关税和其他费用。50.某国内货物买卖合同中约定：“合同订立时支付货款，在买方所在地交付货物。”在实际履行中，若货物在运输途中出现灭失或毁损，该风险应由()承担。A、买方B、卖方C、买卖双方共同D、最终用户答案：B解析：根据合同法的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。51.常用的总体合同结构分解的表达方式是()。A、层次结构图B、树状图C、矩阵图D、条形图答案：A解析：招标采购总体合同结构分解的结果包括项目合同结构体系图表和合同结构体系说明。总体合同结构分解可以有不同的表达形式，常用的有层次结构图和列表形式。完整的合同结构分解层次结构图应保证合同结构体系的最终合同单元均为最小合同单元。52.下列咨询合同中，可以作为筹集建设资金依据的是()。A、工程造价咨询合同B、项目前期咨询合同C、设计咨询合同D、项目管理咨询合同答案：A解析：工程造价咨询合同是指委托人委托工程造价咨询单位对建设项目投资、工程造价的确定与控制等提供专业咨询服务而签订的合同。工程造价咨询合同产生的成果是项目决策的依据，是制定投资计划和控制投资的依据，同时也是筹集建设资金的依据。53.FIDIC的三个合同条件均适用()合同类型。A、交钥匙B、设计一施工C、设计一采购一施工交钥匙D、总价答案：D解析：国际咨询工程师联合会(FIDIC)在1995年出版了设计一施工与交钥匙合同条件(ConditionsofContractforDesign-BuildandTurnkey)（橘皮书），适用于设计施工模式和交钥匙工程。1999年，FIDIC出版了工程设备和设计一施工合同条件(ConditionsofContractforPlantandDesign-Build)（新黄皮书）、设计一采购一施工交钥匙合同条件(ConditionsofContractforEPCTurnkeyProjects)(银皮书）。新黄皮书用于设计施工模式，银皮书适用于EPC和交钥匙工程模式。FIDIC的三个合同条件均适用总价合同类型。54.挂牌出让具有招标、拍卖不具备的优势，其中不包括()。A、挂牌时间长，且允许多次报价，有利于竞买人的理性决策和竞争B、操作简便，便于开展C、引进了竞争机制，排除了人为干扰，政府也可获得最高收益，较大幅度地增加财政收入D、有利于土地有形市场的形成和运作答案：C解析：挂牌出让国有土地使用权，是指出让人发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让宗地的交易条件在指定的土地交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为。挂牌出让具有招标、拍卖不具备的优势：挂牌时间长，且允许多次报价，有利于竞买人的理性决策和竞争；操作简便，便于开展；有利于土地有形市场的形成和运作。C项属于拍卖出让方式的优势。55.()问题是解决合同其他争议的基础性问题。A、合同的内容B、合同的效力C、合同的主体D、合同的程序答案：B解析：在其他类型的合同争议案件中，合同的效力问题也是首先需要解决的问题，如果合同有效，才涉及违约以及违约责任承担的问题，否则违约无从谈起。且只有在合同有效的情况下，才会涉及合同转让及合同解除的问题。因此，合同的效力问题是解决合同其他争议的基础性问题。56.关于国有土地使用权出让的方式，下列说法错误的是()。A、招标出让的方式主要适用于一些大型或关键性的发展计划与投资项目B、以协议方式出让国有土地使用权的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价，有基准地价的地区，协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的80%C、以招标方式出让的，投标内容由招标小组确定，可仅规定出标价，也可既规定出标价，又提出一个规划设计方案，开标、评标、决标须经公证机关公证D、挂牌出让国有土地使用权的，根据挂牌期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为答案：B解析：B项，以协议方式出让国有土地使用权的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价。协议出让最低价不得低于新增建设用地的土地有偿使用费、征地（拆迁）补偿费用以及按照国家规定应当缴纳的有关税费之和；有基准地价的地区，协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的70%。市、县人民政府国土资源行政主管部门应当根据协议结果，与意向用地者签订国有土地使用权出让合同。57.签订包装条款应注意的问题不包括()。A、应考虑商品特点和运输方式的要求B、应当明确约定计量单位，按重量成交的商品一般按净重计算C、包装规定应明确具体，一般不宜采用“海运包装”、“习惯包装”等用语D、应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担，包装费用一般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况答案：B解析：签订包装条款，要注意以下几个方面的问题：应考虑商品特点和运输方式的要求；包装规定应明确具体，一般不宜采用“海运包装”“习惯包装”等用语；应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担。包装费用一般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况。B项是签订数量条款应当注意的问题。58.下列各项中，没有发生承诺撤回效力的情形是()。A、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B、撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D、撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人答案：C解析：由于承诺一经送达要约人即发生法律效力，合同即刻成立，所以撤回承诺的通知应当在承诺通知到达之前或者与承诺通知同时到达要约人。如果撤回承诺的通知晚于承诺的通知到达要约人，则承诺已经生效，合同已经成立，受要约人便不能撤回承诺。合同法第27条规定，承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。59.一般情况下，在下列解释合同文件中：合同协议书；通用合同条款；发包人要求；技术标准；中标通知书；专用合同条款及其附件。其优先顺序是()。A、B、C、D、答案：B解析：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书；专用合同条款及其附件；通用合同条款；中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；发包人要求（或称设计任务书）；技术标准；发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；其他合同文件。60.国际上比较有影响力的施工合同范本不包括()。A、FIDIC标准合同范本B、ICE范本C、NEC合同条件D、2013版施工合同答案：D解析：国际上较有影响力的施工合同范本包括FIDIC标准合同范本、ICE范本、NEC合同条件、AIA合同范本等。D项，2013版施工合同属于目前国内通行的建设工程施工合同文本。61.国内贸易运输的方式中，铁路运输的优点不包括()。A、运行速度较快B、安全性高，损耗率低C、运输成本较低D、运输能力大答案：B解析：铁路运输是一种仅次于海洋运输的常见运输方式。海洋运输的进出口货物，也大多是靠铁路运输进行货物的集中和疏散的。铁路运输有许多优点，一般不受气候条件的影响，可保障全年的正常运输，而且运量较大，速度较快，有高度的连续性，运输过程中可能遭受的风险也较小。62.关于保险合同的形式，下列说法正确的是()。A、暂保单是最基本的保险合同形式B、保险单内容比较简单，只记载保险标的等主要事项C、正式保单出立后，暂保单仍然有效D、保险凭证中未列入的内容，以同类正式保险单为准答案：D解析：A项，保险单是由保险人向投保人签发的书面凭证，是最基本的保险合同形式。B项，保险单的内容应完整、明确。暂保单又称“临时保单”，是在正式保险单出立之前先给予投保人的一种保险证明，内容比较简单，只记载保险标的等主要事项。C项，暂保单的效力和正式保险单是一样的，一般情况下，当正式保单出立后，暂保单就自动失效。D项，保险凭证中未列入的内容，以同类正式保险单为准。如果正式保险单与保险凭证的内容有抵触或者保险凭证另有特定条款，则应以保险凭证为准。63.下列关于设计咨询合同重点条款的说法中，错误的是()。A、设计咨询人必须公正诚信地从事咨询工作，对咨询报告的客观性和准确性负责B、委托人不得授意咨询人提出不真实的咨询意见C、检查可行性研究报告批复意见执行情况是可行性研究阶段设计咨询合同的主要服务内容D、设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准的，设计咨询人负责提出改正意见答案：C解析：在初步设计阶段，设计咨询合同主要服务内容包括：检查可行性研究报告批复意见执行情况；局部方案比选；特殊工点技术措施；工程数量等。64.合理划分项目()是招标采购合同规划的关键所在。A、招标合同单元B、最小合同单元C、最小工作单元D、最小工作单元和最小合同单元答案：A解析：合同结构分解是指对项目全生命周期内所需完成的工作按照合同管理的要求进行分解，直至分解至最小合同单元，再根据最小合同单元的属性与相互关系等因素确定招标合同单元，并以招标合同单元为要素建立合同结构体系。合理划分项目招标合同单元是招标采购合同规划的关键所在。65.关于国际多式联运，下列叙述错误的是()。A、国际多式联运是在集装箱运输的基础上产生和发展起来的一种综合性的连贯运输方式B、一般是以集装箱为媒介，把海、陆、空各种传统的单一运输方式有机结合起来C、国际多式联运是实现“门到门”运输的有效途径D、国际多式联运虽然降低了货运速度，但也节省了运输成本答案：D解析：国际多式联运是在集装箱运输的基础上产生和发展起来的一种综合性的连贯运输方式，它一般是以集装箱为媒介，把海、陆、空各种传统的单一运输方式有机地结合起来，组成一种国际间的连贯运输，是实现门到门运输的有效方式。66.关于合同价格与支付，下列说法错误的是()。A、除专用合同条款另有约定外，合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B、工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进度付款的修正等方面C、工程进度付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等D、监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止答案：C解析：C项，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进度付款的修正等方面。67.合同履行的程序有：报关、接货、检验；审单付款；洽租运输工具及接运货物；开立及修改信用证；办理保险。其正确的顺序是()。A、B、C、D、答案：D解析：以采用FOB或FCA贸易术语和信用证支付方式签订的进口合同为例，买方应当按照合同规定支付货款并收取货物。合同履行的一般程序包括：开立及修改信用证、洽租运输工具及接运货物、办理保险、审单付款、报关、接货、检验等。68.在工程勘察设计合同的重点条款中，有关付费方式的说法错误的是()。A、建设工程勘察合同示范文本（一）约定，在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的10%作为定金B、建设工程勘察合同示范文本（一）约定，在提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费C、建设工程勘察合同示范文本（二）约定，可按具体的时间或实际工程进度，以合同规定的比例（以合同总额为基数）分多次支付工程进度款D、因发包人对工程内容与技术要求提出变更时，除延误的工期需要顺延外，因变更导致勘察人的经济支出和损失应由发包人承担答案：A解析：A项，建设工程勘察合同示范文本（一）和建设工程勘察合同示范文本（二）均约定，在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的20%作为定金。69.在国际货物运输中，运输单据的种类很多，其中最主要的是()。A、邮包收据B、铁路运单C、海运提单D、航空运单答案：C解析：在国际货物运输中，运输单据的种类很多，不同的运输方式有不同的运输单据，如海运提单、铁路运单、航空运单、邮包收据和多式联运单据等，其中最主要的是海运提单。70.在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是()的主流合同条件。A、英国以及英联邦国家B、美国以及受美国建筑业影响较大国家C、亚洲开发银行D、世界通用答案：B解析：在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件。美国建筑师学会(AIA)系列合同条件的核心是A201，不同的采购模式只需要选用不同的协议书格式。美国总承包商协会(AGC)所制定的设计一施工(DB)模式标准合同条件和AIA相类似，但是更加综合。71.关于财产保险，下列说法中错误的是()。A、财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险B、在定期保险中保险期间超过2年期的为长期保险C、保险期间一经确定，无特殊原因，一般不得随意更改D、不定期保险的保险责任的开始与终止是根据保险标的行动过程来确定答案：B解析：财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险。定期保险以一定的时间标准即年、月、日、时来计算保险责任的开始与终止。其中，超过1年期的为长期保险，1年期以下的为短期保险，相应确定不同的费率标准。保险期间一经确定，无特殊原因，一般不得随意更改。不定期保险的保险责任的开始与终止主要不是按确定的时间标准，而是根据保险标的行动过程来确定，如船舶保险、货物运输保险均是如此。72.关于特许经营合同订立程序的法定性，下列说法错误的是()。A、政府作为特许经营合同的一方主体，需严格按照法定程序选择特许经营者B、实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者C、特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过竞争性谈判的方式选择特许经营者D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，可以不进行招标答案：C解析：根据基础设施和公用事业特许经营管理办法（六部委25号令）第15条的规定，特许经营实施机构根据经审定的特许经营项目实施方案，应当通过招标、竞争性谈判等竞争方式选择特许经营者。特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的，应当通过招标方式选择特许经营者。73.下列不属于工程设计责任保险应承担责任的是()。A、建设工程周边的物质损失B、第三者人身伤亡C、财产损失D、费用的赔偿责任答案：A解析：除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。74.下列关于保证合同的说法，正确的是()。A、一般保证合同是指债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证合同B、一般保证合同是指保证人与债务人对债务承担连带责任的保证合同C、连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，可以对债权人拒绝承担保证责任D、一般保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任答案：A解析：根据保证方式的不同，保证合同可以分为一般保证合同和连带责任保证合同。-般保证合同是指债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证合同。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，可