延期申请书怎么写350字左右

延期申请书怎么写350字左右 延期申请书怎么写1_市人力资源和社会保障局：我单位属股份制企业单位，主要从事建筑机械等等生产经营活动，因现在工程师岗位工作的_先生的就业证(编号：桂劳社外就字(20_) 100号)即将到期，而且目前我单位还无法在国内找到该工作岗位的合适人选，所以，决定继续聘用_先生，申请延期至_年_月_日。根据外国人在中国就业管理规定的要求，现将有关材料随文上报(附后)，请给予办理外国人就业证延期手续。附件：1.外国人就业延期原因的报告(原件1 份);2.外国人就业延期申请表(原件1 式3份);3.就业证(复印件1份)，该证延期页用完的须提供外国人近期正面免冠半身相片1张，规格为2寸，用以制作新证;4.有效护照及外国人居留证件(复印件1份);5.用人单位与外国人签订的劳动合同(复印件1份);6.中华人民共和国出入境检验检疫部门出具的健康检查证明书(复印件1份);7.工商营业执照(副本)，批准证书，事业单位法人、社会团体或外企驻当地代表机构等用人单位提供登记证，其他类型的用人单位提供有关政府批文(复印件1份)。单位名称(盖章)_年月日延期申请书怎么写2姓名：_国籍：_护照号码：_出生日期：_我公司保证申请人材料绝对真实，如有弄虚作假，愿意承担法律责任，并将按照中华人民共和国外国人入境出境管理法有关规定，严格落实管理责任，如该人在签证有效期内，从事与签证事由不符的活动，我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告，并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。负责人签字：_单位名称：_年_月_日延期申请书怎么写3申请人:a，男，_岁，族，_省_县人，_省_市_厂职工，现住_市_区_街_号。请求事项:关于_区人民法院(1999)民初字第125号“申请人a诉b债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。事实和理由:申请人a诉b债务纠纷一案，_区人民法院定于_年_月_日_时开庭审理。申请人于_年_月_日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。延期开庭申请书。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据中华人民共和国民事诉讼法第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。此致_市_区人民法院申请人:a_年_月_日延期申请书怎么写4四会市住房和城乡建设局:我公司承建的四会市20_年度保障性住房利民楼建设项目于20_年8月30日正式开工，计划竣工时间为20_年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20_年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：一、场地的“三通一平”的影响因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。二、场地地质问题原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。三、基坑支护项目增加的影响该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20_年12月15日至20_年3月29日共计105天。四、基坑出现管涌的影响在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。五、消防水池移位因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。六、停水停电的影响在20_年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。七、台风及雨水季节的影响因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20_年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20_年10月15日延迟到20_年11月30日。请贵局予以批复。再次感谢贵局对我公司工作的支持。此敬!施工单位20_年7月5日延期申请书怎么写5申请人：河南某某有限公司，住所地郑州。法定代表人：张某某，总经理。请求事项关于郑州高新技术产业开发区人民法院(_)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。事实与理由被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则_年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据中华人民共和国民事诉讼法第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。郑州高新技术产业开发区人民法院申请人：河南某某有限公司申请日期：_年6月10日延期申请书怎么写350字左右