钢结构施工合同书(合同范本)

钢结构施工合同书 ( 合同范STANDARD CONTRACT SAMPLE( 合同范本 )甲方： _乙方： _签订 日 期： _编号： YB-HT-039796合同书 | YB-HT-039796施工合同钢结构施工合同书 ( 合同范本 )说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务, 对合同的履行有积极的作用 , 能够较为有效的约束违约行为 , 能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。合同编号 _工程名称： _工程编号： _发包方： _承包方： _签订时间： _签订地点： _根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任， 经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称： _二、工程地点： _三、工程项目批准单位：_批准文号 _（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；第2页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同其它： _五、工程造价： _（万元），其中土建： _（万元），安装： _（万元）。第二条施工准备一、发包方：月 _日前做好建筑红线以外的“三通” ，负责红线外进场道路的维修。月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。本合同签订后 _天内提交建筑许可证。合同签订后 _天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）_份。组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要， 在天内分送有关单位， 天内提供会审纪要和修改施工图 _份。二、承包方：负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；组织施工管理人员和材料、施工机械进场；编制施工组织设计或施工方案、 施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方第3页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至 _年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前 _天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；在施工中如因停电、 停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上） ，影响正常施工；非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：第4页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后， 方可进行下一道工序；承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。 一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；工程竣工后， 承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。 经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按第5页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：_第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算， 应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的备料款， 计人民币 _万元；临时设施费， 按土建工程合同总造价的_计人民币万元，安装工程按人工费的 _计人民币 _万元；材料设备差价 _万元，分 _次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 _日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_时，按规定比例逐步开始扣回备料款。相关的合同范本 弱电施工合同 消防工程施工合同 防水工程施工合同 爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书三、工程价款支付达到合同总价款的时，不再按进度付款， 办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、 代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：_第6页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查， 发包方在接到结算文件 _天内审查完毕， 如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、 材料构配件积压的实际损失） 由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、 修改工艺的合理化建议， 经发包方、 设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。合同编号： _甲方： _地址： _电话： _联系人： _第7页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同传真： _邮编： _乙方： _地址： _电话： _联系人： _传真： _邮编： _甲乙双方为 _（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称： _（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址： _3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400 米金属桥架安装；约 _米的管路铺设；约 _个信息点布线安装；约 _个机房信息点布线安装；约 _条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）第8页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内， 甲方应组织验收。 无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币） _元整（ 000.00 ）六、结算方式工程量进行到 50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付 _%；余款 _%一年内付清。乙方向甲方开据 _省_市建筑安装专用发票 。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延， 责任不在乙方。 但乙方应立即通知甲方， 并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任第9页共10页合同书 | YB-HT-039796施工合同甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_乙方（签章）：_法定代表或其委托人： _法定代表或其委托人： _地 址： _地址： _开户行： _开户行： _帐 号： _帐号： _签约时间： _年_月_日签约地点： _XX网络科技有限公司YumBo Network Technology Co., Ltd.第 10页共10页