劳务分包合同 10

房屋建筑工程劳务承包合同甲方（全称）： 乙方（全称）： 内蒙古第二建设股份有限公司年 月 日劳务承包合同发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则。发包人以下简称甲方，承包人以下简称乙方，双方就建设工程劳动合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容： 1.4承包范围： 1.5结构类型： 1.6建筑面积： 1.7承包价格： 第二条 合同工期开工日期 年 月 日完工日期 年 月 日，工期为 天，以上完成的时间指施工分项工程结束验收合格。施工中进度考核以甲方下达的各项施工进度为准。第三条 承包价款范围内容工种承包价格一览表工种单价备注第四条 乙方的权力和义务4.1 严格执行国家行业的相关标准、规范，认真研究图纸，精心组织施工。坚决服从工地工程师、工长、安全员等管理人员的管理。不折不扣地执行工地的相关制度。4.2 乙方必须建立健全工地施工的组织机构（施工负责人、领工、技术员、安全员），配合好项目部的工作，把项目部的各项规章制度落实到位。即做到：制度有人制定、制度必须执行、执行必须检查、问题必须改正。4.3 认真研究图纸，明白设计意图，做好最后一级的技术交底（向工人）。科学选拔材料、安全组织施工。4.4 协助工长做好各工种间工序的衔接（首道工序施工前的充分准备，二道工序施工前对首道工序的检查、完善）。4.5乙方随时接受工程师、项目部的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，一经发现，要求乙方立即拆除和重新施工，直到符合规定或设计标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。4.6 隐蔽工程和中间验收。工程具备隐蔽条件或达到相关条款约定的中间验收部位，先自检，项目部在书面形式通知工程师验收。验收合格后方可进行下道工序的施工。4.7 乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全保护措施，消除事故隐患。4.8 乙方要密切配合项目部专职安全员的工作，对在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。不得要求工人违反安全管理的规定进行施工。否则一切后果自负。4.9 杜绝伤亡事故的发生。4.10 若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报项目部，项目部负责上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故负责方承担发生的费用。4.11 乙方对工地材料、设备在使用前，要配合项目部相关人员进行认真细致的检查和实验，不合格的坚决不用（如砂子的含土量，石子的针状石、片状石，水泥是否过期，架子管的壁薄、断裂，瓷砖不符合规定的几何尺寸等），检验或实验费用由项目部承担。4.12施工现场范围内的材料二次搬运用工费用。4.13季节施工人工降效窝工费用。4.14成品、半成品以及其它工程的成品保护用工费用。4.15施工中必须的安全防护用工费及施工中临时脚手架搭拆费用。4.16工程施工中不可避免的工程技术间隙窝工费用。4.17文明责任（施工区、生活区、办公区）的清理，打扫卫生用工费用。4.18必要的开会教育用工，学习用工费用。4.19承包单价中包含乙方人员办理进场施工的一切必须办证费用。人员安全保险费用由乙方负责。4.20地区性停电停水（法定）自然气候，政府性重大会议，活动影响等因素造成停窝工费用。4.21承包单价中包含乙方管理费，利润等费用。第五条 甲方权利和义务认真履行和建设单位签订的“建设工程施工合同”的全部条款，严格执行国家或行业的相关标准、规范、不折不扣地按照报批后的施工组织设计精心组织施工，符合设计要求，创建精品工程。根据和建设单位所签订的合同约定条款，需完成以下工作：5.1 根据建设单位（发包人）委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或工程配套的设计，经工程师（建设单位委派到施工现场）确认后使用。5.2 向工程师（建设单位）提供季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。5.3 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施等，并负责安全保卫。5.4 根据实际需要向包工队提供施工场地办公和生活的房屋。5.5 遵守政府有关主管部门的施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知建设单位。建设单位承担由此发生的费用，因包工队责任造成的罚款除外。5.6 做好施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑），古树名木的保护工作。5.7 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到相关的要求。5.8甲方负责联系建设单位、设计单位、监理公司，协调工作关系。5.9甲方负责大型机械的到位安装，包括塔吊、搅拌机、提升机、二级电箱以上、以及施工现场其他重型机械。5.10甲方负责主要施工材料，包括水泥、砂子、石子、架管、扣件等，按施工进度提供给乙方，因材料问题使乙方窝工二天以上由甲方支付窝工费用。5.11主要施工机械操作人员由乙方管理，甲方按现劳务市场机械操作人员工资支付给乙方，甲方塔吊、搅拌机、提升机由乙方维护，更换零件费用由甲方负责。第六条 工程质量6.1本工程质量为：内蒙古自治区建筑“青城杯”为质量标准。6.2工程质量应达到设计图纸要求及约定标准。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。6.3承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的工期不顺延，发生的费用由承包人承担。6.4分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。第七条 现场文明及安全施工7.1乙方应对期施工人员进行安全教育，施工前分工种、分专业对操作人员进行书面安全交底。7.2乙方须遵守甲方及各级管理部门的安全管理规定，并接受甲方安全管理工作人员的检查和监督。甲方有权对乙方违反安全生产规定的进行停工或罚款 元。7.3乙方就确保施工现场符合呼和浩特市文明安全施工的管理暂行规定和施工现场文明安全施工补充标准的要求。7.4乙方在施工生产中，必须做到文明、安全施工。由于乙方原因发生的一切安全事故及业主或监理及大包方的罚款等经济损失均由乙方负责。7.5本工程现场管理标准：按呼和浩特市安全文明工地的要求进行施工。第八条 工期、质量、文明施工挂靠指标8.1乙方达到甲方要求的工期、质量、文明安全施工各项指标则按合同中承包单价接结算，达不到则实行总价下浮动的原则结算。即：工期： 元/平方米，质量 元/平方米，文明施工 元/平方米，安全施工 元/平方米。8.2如甲方获得“青城杯”，奖励 元/平方米。8.3在乙方承包范围内由于乙方原因发生的工程进度、质量等方面造成业主或总包单位的罚款等经济费用由乙方承担。第九条 材料管理9.1在施工中，实行限额领料，严禁材料浪费，材料浪费罚 元，施工现场等操作面一经发现施工材料随地乱撒，每次罚款 元，并按工程的材料浪费进行处罚。第十条 特殊情况结算规定因乙方施工队伍素质差或管理不善，已给工程进度或工程质量带来一定问题，但乙方又无改观措施，甲方有权中止合同并辞退乙方，乙方应无条件退场。但甲方造成的相映损失应由乙方承担。第十一条 乙方在施工中必须按甲方技术人员的交底即施工图施工，配合甲方技术管理人员放线和听从甲方管理人员的工作调配。第十二条 安全乙方在承包期内必须服从甲方的管理，执行甲方及甲方上级部门的一切管理规定及管理操作规程。出现安全事故，由责任方承担一切经济损失及相应的法律责任，但善后事宜由甲方协调处理，并申请保险公司和劳动仲裁。第十三条 劳务费的支付与结算13.1 结算按竣工实际建筑平米结算，包含基础部分。13.2自签完合同起乙方工人进场后，甲方提供住宿，每月按工程进度付给劳务费 ，其余工程款在结构封顶完成所有协议承包内容后验收合格付至 ，剩余款在劳务公司结算后扣除 质量保证金 年底一次性付清，如无质量问题 质量保证金 年付清。13.3乙方按合同约定的内容完成，甲方根据实际完成量并结合合同约定的所有条款经审定后进行结算。第十四条 合同生效与终止14.1本合同自签字盖章之日起生效。14.2本合同在双方全部完成合同约定的内容后即告终止。第十五条 补充条款15.1乙方在施工中如果任意停止（在不必要的整体休息和故意停工的情况下），在停工一小时以上按 /天罚款，在停工达到一天以上的情况下，乙方将自动退出施工现场，甲方将不予结乙方的工程款。15.2严禁打架和酒后闹事，违者不管打架有无理罚款 元，闹事者罚款 元并承担法律责任和一切经济损失。一切罚款依据并一定需要乙方签字。15.3如在施工过程中甲乙双方就合同内容有变更，双方另签定补充合同。15.4 发包方（章）： 承包方（章）： 工程代表人： 工程代表人： 地址： 地址： 电话： 电话：身份证号： 身份证号： 年 月 日 年 月 日