监理工程师考试《工程建设合同》摸底评测(一)汇总

201 1 年监理工程师考试工程建设合同管理 摸底评测（一）精品资料2011年监理工程师考试工程建设合同管理摸底评测 （一）一、单选题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行 为，其法律责任由（）承担。A.项目经理B.发包人C.监理单位D.承包人2、不能通过合同约定产生，只能依法行使的担保方式是（）oA.保证B.留置C .抵押D.定金3、房地产企业贷款时将自己开发的项目抵押给银行，订立了抵押合同，后又办 理了登记手续，则（）。A.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效C.项目不转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效D.项目不转移给银行占有，抵押合同自订立之日起生效4、在工程施工中，业主投保建筑工程一切险。在保险合同约定的期限内，由于设计单位提供的图纸有缺陷，给业主造成损失，则（）oA .保险公司承担业主的全部损失B .保险公司不承担业主的任何损失C.业主与保险公司协商分担损失D.设计单位与保险公司协商分担损失5、合同公证与鉴证的不同点是（）A.原则、内容和范围B.原则、内容和性质C.性质、效力和适应范围D.效力、内容和范围6、根据我国合同法的规定，对格式条款合同的理解发生争议的，应当（）。A.按照通常理解予以解释B.按照相关法律条文予以解释C.按格式条款提供方的理解予以解释D.按非格式条款提供方的理解予以解释7、根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件不包括（）。A.当事人在订立合同过程有过错B.当事人在履行合同过程的违约情形C.当事人在订立合同过程的过错和造成的损失有因果关系D.当事人在订立合同过程有违背诚实信用原则的行为8、在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物 的价格发生变化，则处理的原则是（）。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降，按原价执行D.无论价格上涨还是下降，按新价执行9、下列关于可变更、可撤销合同特征的表述，不正确的是（）。A.可撤销合同的效力取决于撤销权人B.可撤销的合同在被撤销前有效C.可撤销的合同一旦撤销自始无效D,可撤销的合同在未被撤销前效力待定10、下列关于合同无效和被撤销后的法律后果的论述中，不正确的是（）。A.无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力B.合同部分无效，不影响其他部分的效力C.合同无效，有关解决争议方法的条款的效力无效D.合同被撤销，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力11、合同以外的第三人可以代替合同当事人履行合同，其处理的原则是（）A.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务， 应当向债权人承担违约责任B.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人履行债务不符合约定， 应当向第三人承担违约责任C.当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务，第三人应当 向债权人承担违约责任D.当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人履行债务不符合约定，第 三人不向任何人承担违约责任12、下列关于要约的说明不正确的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.要约必须以缔结合同为目的C.要约必须具备合同的主要条款D.要约到达受要约人后仍可以撤回13、合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国合同法规定，要 约和承诺的生效是指（）。A.要约到达受要约人、承诺通知发出仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5精品资料B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人14、仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以（）。A.向其他仲裁委员会申请仲裁B.向该仲裁委员会申请执行C.向有管辖权的人民法院起诉D.向有管辖权的人民法院申请执行15、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于合同转让的表述中正确的有（）。A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让时应通知乙公司C.丙公司应承担与主债务有关的从债务D.甲公司对丙公司不履行合同的行为应承担责任16、当事人双方约定支付一定数额的违约金承担违约责任，如果约定违约金过 分高于造成损失的，承担违约责任的方式是（）oA.采用支付违约金的方式，但当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当 减少B.采用支付违约金的方式，按照约定数额支付违约金C.采用赔偿损失的方式，按照实际损失承担违约责任D.支付违约金和赔偿损失同时采用17、依照法律规定，当事人可以解除合同的情形是指（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的的B.在履行期限届满之前，当事人已履行了主要债务；C.当事人订立的是无效合同D.合同已经被仲裁机构撤销18、根据我国招标投标法的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。A.投标文件中个别地方存在漏项B.投标文件中提供了不完整的技术信息C.投标人所提供的投标担保有瑕疵D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人19、招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是 ()。A.竞争性强，选择面宽B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高20、按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条 件是()。A.有编制招标文件的能力并有组织评标的能力B.已发布招标公告或递送投标邀请书C.具有开标场地和相应资金D.招标文件已委托公证机关公证21、在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投 标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组 成部分，但会谈中不得涉及（）事项。A.变更技术措施B.变更管理措施C.变更分包商D.变更报价、工期22、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的（）天内向有关行政监督部 门提交招标情况的书面报告。A. 5B. 30C. 10D. 1523、建设工程项目公开招标包括下列部分工作：选择招标方式；编制招标 文件；进行资格预审；办理招标备案。这些工作的正确顺序是（）。A.一一一仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢9精品资料B.一一一C.一一一D.一一一24、监理合同中“附加工作”是指（）。A .由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作B.协助委托人组织设备采购招标C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作25、监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人（）A.应向委托人支付使用费并归还委托人B .该测量设备归监理人所有C.向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人26、在下列各项权利中，建设工程监理委托合同中监理单位的权利是()。A.对其他合同承包单位的选定权B.委托监理工程重大事项的决定权C.获得奖励的权利D.授予监理单位权限27、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权 力包括()。A.选定施工合同的承包人B.审核承包人的索赔C.确定工程规模D.确定工程施工的开工日期28、在设计合同中，“设计期限”的开始时间是()。A.合同签订日B.设计人收到定金日C.开始设计日D.合同约定的时间29、对于因设计错误而造成的工程重大质量事故的，承包方应承担的违约责任 为（）。A.只需免收损失部分的设计费B.免收工程全部设计费C.除免收损失部分的设计费外，还应支付与直接损失部分的设计费相当的赔 偿金D.除免收损失部分的设计费外，还应承担损失部分的赔偿金30、若工程采用经过监理工程师批准的承包商负责设计的图纸时，则承包商的 设计责任为（）。A.承包商不再承担任何设计责任B.承包商与发包人共同承担责任C.承包商只承担工程质量方面的设计责任D.不能解除承包人的设计责任31、下列给出部分施工合同文件：中标通知书；合同履行中工程洽商的书 面文件；图纸；施工合同专用条款。按照施工合同示范文本通用条款 的规定，正确的解释顺序是（）。A.一一一B.一一一C.一一一D.一一一32、依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（）A.承包人需要对原设计进行变更，应提前 14天书面通知发包人B .发包人对原设计提出的任何变更都要报规划管理部门和其他有关部门重新 审查批准C.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程 师确认后执行D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付33、工程师通知承包人进行工程计量后，承包人在约定时间未派人参加计量， 则（）。A.工程师应推迟计量时间B.工程师单独计量无效C.工程师单独计量有效D.工程师可不必再计量34、某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现 部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则 ()A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延35、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又 要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合 格，则()。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延36、某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性 能检验，应由（）。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用37、施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承 担责任的情形是（）oA.永久工程的损坏和延误的工期B.承包人的停工损失C.承发包双方的人员伤亡D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期38、承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，并取得工程师的认可，则（）。A.发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B.承包人负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用C.发包人负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用D.承包人负责办理申报手续并承担有关费用39、施工合同履行中达成延期付款协议的，延期付款协议中须明确延期支付时 间，以及计量结果确认后第（）起计算应付款的贷款利息。A. 7天B. 14 天C. 15 天D. 28天40、在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格影响了施工的正常进行， 并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承 包人造成的损失应由（）承担发生的费用。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人与承包人共同41、供货方负责供应材料的材料采购合同，当出现（）情况时，采购方应先把 货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后的10天内通知对方。A.交货数量多于合同规定，且合同双方在同一城市B.交货数量多于合同规定，且合同双方不在同一城市C.交货数量少于合同规定，且合同双方不在同一城市D.交货数量少于合同规定，且合同双方在同一城市42、产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的 质量标准。能够作为约定质量标准的一般原则是（）。A.通过以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验D.通过物理实验的方法，确定产品的内在质量43、依据FIDIC合同条件，下列情况中业主可以凭履约保函索赔的是指（）A.承包商延误施工工期B.由于承包商的严重违约行为业主终止合同C.承包商执行了工程师的错误指令给业主造成损失D.缺陷通知期内由于承包商的原因造成的质量缺陷44、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是（）。A .指定分包工作属于承包商必须完成范围之内的工作B.给指定分包商的付款应从暂列金额内开支C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.任何情况下业主不得向指定分包商支付工程款45、依据FIDIC施工合同条件，承包商提交给业主的“结清单”生效日表明 （）。A.合同终止的时间仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢19精品资料B.可以办理竣工结算C.工程照管的责任移交给业主D.承包商的全部义务已经完成46、如果由承包商建议一项对部分永久工程的设计改变，并获得工程师批准， 按照FIDIC通用条件的条款规定，如果双方没有其他协议，该部分工程设计应 由（）完成。A.承包商B.原设计单位C.业主委托的其他设计单位D.工程师指定设计单位47、在下列情形中，应由承包商承担向分包商逾期付款责任的情形是（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表，承包商 代表对支付报表未及时审查D .分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议48、在FIDIC施工合同条件中，下列工作中属于业主的义务是（）A.施工期间对现场负责清理B.指定分包商C.在缺陷通知期内负责照管工程现场D.提供履约担保49、依据FIDIC施工合同条件规定，工程动员预付款起扣时间为（）A.当承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价（减去暂列金额）10%时仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢25B .当承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10 %时C .当承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价5 %时D.当承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价（减去暂列金额）5%时50、按照承包人索赔程序要求，索赔事件发生后，承包人应当在索赔事件发生后（）天内，以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知。A. 28B. 56C. 7D. 14多选题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意， 至共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5分）51、下列关于委托代理的表述，正确的是（）。A.委托授权是代理人和被代理人双方的民事法律行为，需要双方的意思表示B.委托授权可以采用书面形式和口头形式C.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人不承担 责任D.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带 责任E.被代理人取消委托可以终止代理关系52、作为从合同的担保合同包括（）合同。A.保证B.留置C.动产抵押D.定金E.违约金53、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司应对被保险人的损失承担赔偿责任的情况包括（）。A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.设计错误造成施工人员的人身伤亡C.不可预料事件造成施工建筑物的损害D.不可预料事件造成业主在工地的原有建筑物受到的损害E.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失54、按照合同法的规定，承担缔约过失责任的情形有（）。A.提供格式条款一方免除其责任B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实C.施工企业超越资质等级订立合同的D.订立合同显失公平的E,违反缔约中的保密义务55、根据我国合同法，效力待定的合同包括（）A .债务人未经债权人同意订立的转让债务的合同B.不能完全辨认自己行为的的精神病人订立的合同C.无处分权人订立处分他人财产的合同D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同E.无代理权人以被代理人名义订立的合同56、下列关于要约的有关表述正确的是（）。A.提出要约的是要约人B.接受要约的是受要约人C.要约必须以订立合同为目的D.要约应具备合同的主要条款E.要约生效以后可以撤回57、合同生效应具备的条件包括（）。A.当事人意思表示一致B.当事人意思表示真实C.当事人具有相应的民事权利能力和行为能力D.合同没有违反法律的内容E.法律规定采用书面形式时必须采用书面形式58、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交仲裁协议书。仲裁协议的内容包括（）oA.合同公证书B.请求仲裁的意思表示C .仲裁事项D.选定的仲裁委员会E .仲裁申请书59、依据我国的现行规定，必须采取招标方式发包的是（）。A.施工单项合同估算价为300万元人民币B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C.监理等服务的采购，单项合同估算价在 50万元人民币以上D.项目总投资在3000万元人民币以上的施工项目E.施工单项合同估算价在100万元人民币以上60、根据我国招标投标的管理规定，下列情形中应当作为无效投标文件的是（）。A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章C.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认D.投标人按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函E.组成联合体投标的，投标文件附联合体各方共同投标协议61、在评标时发现投标文件对招标文未作实质性响应的重大偏差包括（）。A.没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章B.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议C.没有按照招标文件要求提供投标担保D.投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求E.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认62、在项目施工招标中，资格预审须知中的必要合格条件包括（）。A.承接施工工作范围符合招标工程要求精品资料B.资质等级达到或超过项目要求标准C.项目经理资质要求D.企业信誉E.同类工程施工经历63、下列情况中，属于附加监理工作的有（）。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作()64、依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人65、按照设计合同示范文本的规定，下列内容中属于发包人的责任是（）。A.按时提供设计依据文件和基础资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改E.提供设计人员需要的工作和生活条件66、依据施工合同示范文本，工程师指示的设计变更包括（）。A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B .增减合同中约定的工程量C.增减合同中某项工作的单价D.改变有关工程的施工时间和顺序E.下达提前竣工的指令67、按照施工合同示范文本通用条款规定，工程师依据工程项目的需要和 施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情形是（）。A.可调价格合同中部分价格的调整B.因施工现场尚不具备开工条件，推迟开工C.增减合同中约定的工程量D.改变有关工程的施工时间和顺序E.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸68、某项目施工过程中，由于不可抗力给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.承包方停工损失69、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此 变更()。A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.产生的收益由双方约定分享E.发生的费用由双方约定承担70、下列关于工程试车中双方责任的表述正确的是（）。A.由于设计原因试车达不到验收要求，承包人按修改后的设计重新安装，发 包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由承包人重新购置或修理、拆除 或重新安装C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试 车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承 担E.工程师在试车记录上签字后，承包人可继续施工或办理竣工手续。71、施工合同示范文本规定，因（）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后 可以顺延工期。A.其他承包商干扰施工正常进行B.施工机械损害在一周内超过 8小时C.承包商基础施工超挖仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢29精品资料D.设计变更E.工程师延误提供所需指令72、按照施工合同示范文本的规定，发包人支付承包人的工程进度款的款项计 算内容包括（）。A .经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支 付的工程款B.设计变更应调整的合同价款C.本期应扣回的工程预付款D.经过工程师批准的承包人索赔款E.承包商基础施工超挖部分工程量计算的款项73、材料采购合同的交货验收的依据包括（）。A.双方签订的采购合同B.产品合格证、检验单C.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证D.合同内约定的质量标准E,交付货物的数量合理的尾差和磅差74、在材料采购合同履行中，交货质量验收的方法有（）。A.经验鉴别法B.物理试验C.理论换算法D .抽检实验法E.衡量法75、FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为 必要时就()发布变更指令。A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.承包商为施工方便加大的工程量D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排76、依据FIDIC施工合同条件规定，下列关于施工分包合同的有关表述中，正 确的是()。A.分包合同的价格应为主合同中所约定的该部分工程价格仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢31精品资料B.承包商应允许分包商查阅主合同，但不包括主合同中的工程量清单及承包 商的报价细节C .分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责 任D.不允许分包商与业主有任何私下约定E.当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论起因如何，只能向承包商提 出索赔要求77、依据FIDIC施工合同条件规定，下列关于承包商应承担的风险义务的有关 表述正确的是（）。A.由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及 财产损失，应承担责任。B .承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额C.因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限 额的限制D. 一个有经验承包商通常应预测和防范的任何自然力作用属于承包商应承担 的风险E.施工现场气候条件的变化属于业主应承担的风险78、依据FIDIC施工合同条件规定，承包商提供的进度计划的内容应包括 ()。A.实施工程的进度计划B.每个指定分包商施工各阶段的安排C .保证计划实施的说明文件D.施工现场的地质资料E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间79、下列关于承包商向业主提出索赔的表述中正确的是()oA.工程师可以对承包商提出的证据不充分的索赔报告不予理睬B.承包商应在提出索赔意向后的 28天内提出索赔报告C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.工程师在承包商提出索赔报告后的 28天内没有答复或提出进一步的意见, 视为索赔报告被批准E.通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式80、在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事 件包括()。A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.业主提前占用工程仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢33