二级建造师 建设工程法规及相关知识 模考点题试卷及答案解析

2014年二级建造师建设工程法规及相关知识 模考点题试卷（一）陈大神一、单项选择题 （每题的备选项中，只有1个最符合题意）1中人民共和国环境影响评价法属于( )法律部门。A.经济法 B.行政法C.诉讼法 D.社会法2. 我国法的形式主要为以宪法为核心的各种规范性文件，下列选项中不属于法的形式的是 （ )。A.某省人大制定的地方性法规 B.某经济特区人民政府制定的规范性文件C.某市高级人民法院发布的判例 D.我国参加的国际条约3如某部门规章与某地方政府规章之间对同一事项的规定存在着冲突，则（ ）。 A. 适用部门规章 B. 由国务院裁决 C. 由国务院提出意见，最终由全国人民代表大会常务委员会裁决 D. 由地方省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会裁决4. 某政府投资项目,政府相关部门与施工总包企业签订施工总包合同,二者之间形成( )法律关系。 A.建设法律关系 B.民事法律关系 C.行政法律关系 D.社会法律关系5某工程公司由其法定代表人签署一份任命书,任命王某为某施工项目的项目经理,全权负责该项目所有事宜,则对王某法律地位的认定,表述正确的是( )。 A.王某是被任命的法人 B.王某是公司的指定代理人 C.王某成为法定代表人的指定代理人 D.王某是公司就该项目的委托代理人6. 王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后与又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（ ）。 A.可撤销、可变更 B.无效 C.按有效处理 D.效力待定7. 施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定，甲向乙支付一定的费用，乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了（ ）。 A.相邻权 B.建设用地使用权 C.地役权 D.土地租赁权8. 某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是（ )。 A.王某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利 B.王某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利 C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励9. 某工程中标后,招标人提供了一份商业银行的保函作为支付担保, 则该保证合同的当事人为( )。 A.招标人与施工单位 B.招标人与商业银行 C.施工单位与商业银行 D.必须是招标人、施工单位、商业银行三方10某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是：（ ）。 A.上市公司的流通股票不能作为质押物 B.施工单位对该部分股票不享有质权 C.施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖 D.施工单位的质权自股票交付时生效11某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为（ ）。 A800万元 B400万元 C600万元 D保险金额减去残值的差额12某大型工程建设项目，施工单位在施工时擅自降低建筑材料的防火等级，致使建筑物意外焚毁。该施工企业构成的犯罪是： A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.失火罪13某大型建设工程未办理施工许可证即开工，经建设行政主管部门检查，该工程符合开工条件。主管部门对此事的处理，下列表述正确的是：A.补发施工许可证B.责令停工C.责令补办施工许可证D.对建设单位处以罚款14甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册一级建造师,其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包,乙是机电工程专业的注册一级建造师,负责分包工程。对于施工文件的签署,下列说法错误的是( )。A.甲对该工程施工管理文件签章B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件,应征得签章人同意15下列活动中，不适用招标投标法的是( )。A.某外资企业参与的2008年奥运场馆建设的大型设备供应B.某著名学者以个人名义参加国家重点科研项目的投标C.新加坡某设计公司参与上海世博会场馆的方案设计D.中国援建海地的市政设施项目16某建设单位要建一幢18层的办公楼，在招标发包时将主体工程的土建部分按楼层分为3个标段（每6层为1个标段）进行招标，并将该办公楼的空调设备、电梯设备和消防设备的安装也分别进行招标发包。下列说法中正确的是（ ）。A.该项目履行了招标程序,合法有效B.空调设备、电梯设备和消防设备分别发包违法C.土建部分按楼层分为3个标段进行发包属于肢解发包D.应当将土建及设备安装部分一并发包17某施工单位中标后与招标单位签订了施工合同，并按照招标文件的要求提交了履约保证金；后施工单位拒绝履行合同给招标单位造成巨大损失；下列说法中错误的是( )。A.履约保证金不予退还B.损失超过履约保证金的，对超过的部分不予赔偿C.损失超过履约保证金的，对超过的部分予以赔偿D.若情节严重，施工单位可能被取消25年的投标资格18某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标， 则下列说法正确的是（ ）。A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B.乙、丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级C.若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同D.丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人19总承包企业按照合同约定，承担工程项目的采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。此种方式被称为( )。A.(EPC)方式 B.(D-B)方式C.(E-P)方式 D.(P-C)20某建设工程采用施工总承包方式，装饰部分经建设方同意采用专业分包，装饰公司将其承揽工程的全部劳务分包给劳务公司。针对上述行为，理解正确的是( )。A.装饰部分的分包行为属于转包B.劳务分包的行为属于违法分包C.劳务分包的行为属于分包单位再分包的行为D.装饰部分的分包和劳务分包的行为均属于合法分包21某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同（ ）。A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程 D.违法分包22甲监理单位通过招投标后中标，成为某工程建设项目的监理方。甲拟将自己的部分非主要的监理任务分包给乙；下列说法中正确的是（ ）。 A.经建设方同意可以分包 B.经建设行政主管部门同意后可以分包 C.分包合同只需备案即可D.监理任务不能分包23根据建筑市场诚信行为信息管理办法规定,对建筑市场诚信行为的公布的表述中,( )是正确的。A.良好行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.对整改确有实效的经批准公布期限最短不得少于6个月C.申请行政复议的, 公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应在当地和全国公布24某市大型公共停车场扩建项目投资总额5000万元，建设方直接发包给本市一家最大的专业施工公司承包，双方签订了施工合同。工程竣工后验收合格，但双方因结算放生争议诉至法院，对此合同的效力法院会作出的判决是（ ）。 A.有效 B.无效 C.效力待定 D.可变更可撤销25某工程建设项目经招投标后确定了中标人，签订了施工合同并予以备案。后因各种原因，建设单位与施工单位协商对施工合同进行了多处变更。在下列表述的变更中，属于合法变更的是( )。 A.为提前竣工，双方协商将合同工期减少一半 B.为减少投资，双方协商将工程质量降低 C.由于建设单位资金紧张，由施工单位先行垫资施工到结构封顶 D.由于工程量加大，双方以签证形式加以确认26某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款2000万，乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便与丙签订了债权转让合同约定：由乙丙分别各享有1000万债权，但未通知甲。丙持债权转让合同向甲索要1000万时遭甲拒绝。针对上述情况，下列说法中正确的是（ ）。 A.乙丙之间应推定为连带享有债权 B.乙丙的债权转让合同需经甲同意后才对甲产生效力 C.乙丙的债权转让合同效力待定 D.乙丙的债权转让合同对甲不发生效力27某工程建设项目，建设单位依法签订了施工合同、监理合同、建材供应合同、设备采购合同。由于建设资金周转障碍，建设单位在履行四份合同时均未依约支付相应款项而产生纠纷。施工单位提起仲裁索要工程款已进入开庭审理阶段，建设单位后来通过吸收合并了监理公司，建材商依约定解除了建材供应合同后通过诉讼追讨材料款，设备供应商由于以前欠建设单位一笔违约金已到期，与建设单位协商冲抵了设备费。经过上述行为原四个合同的权利义务尚未终止的是：（ ） A.施工合同 B.监理合同 C.建材供应合同 D.设备采购合同28某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后，便通知建设单位解除工程承包合同。建设单位接到通知后对此通知的效力产生质疑，在如下的理解中（ ）是正确的。 A.施工单位提出解除合同尚不具备法定条件 B.施工单位只能提出撤销合同，不能解除合同 C.解除合同应双方协商一致，不得单方行使 D.如果对通知效力有异议，可以请求法院或仲裁确认其效力29用人单位约定竞业限制的人员，不能适用于（）人员。A.高级管理人员B.高级技术人员C.负有保密义务的人员D.一般技术工人30王某因流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，赵某因自己急于用钱便拒绝出借。结果使王某损失惨重。对此，下列说法中正确的是（）。 A.该借款约定未生效 B.该借款约定有效C.该借款约定无效 D.王某应承担违约责任31甲、乙签订供货合同，货物存放于丙仓储公司的仓库，乙交付货款后，甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张，仓单上注明“凭单提货”。乙公司提货时，由于甲公司尚欠丙仓储费用，丙公司拒绝放货，则（ ）。A.丙应对乙承担违约责任 B.甲、丙对乙承担连带违约责任 C.甲应直接交付货物而不能只交付仓单 D.甲对乙承担违约责任32某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备，由于委托书中未写明具体规格，买到的设备不符合要求，而此时款还未付。正确的处理方法是（ ）。 A.施工单位的法定代表人承担全部责任 B.施工单位承担责任，张某负连带责任 C.由施工单位承担主要责任 D.由张某承担主要责任33某施工单位夜间进行打桩施工,市环保部门接到居民投诉，执法人员立刻赶赴施工现场，并在施工场界进行了噪声测量。经现场勘查：施工场界噪声经测试为72.4分贝。针对此案,下列说法正确的是( )。A.属于特殊需要,必须连续作业B.必须征得附近居民的同意C.此项施工噪声限值为55分贝D.禁止夜间进行此种施工34在饮用水水源一级保护区内的建设项目,下列水污染防治措施的规定中,表述正确的是( )。A.改建建设项目，不得增加排污量B.已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目, 应责令拆除或者关闭C.禁止新建、扩建排放污染物的建设项目的建设项目D.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目35根据绿色施工导则规定,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的( )以上。A.50% B.60%C.70% D.80%36施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度()不应超过最低照度的20。A.必须按照最低照度 B.可以超过最低照度20%C.不应超过最低照度的20 D.不应超过最低照度的1037下列关于施工文物保护的规定中，错误的是（ ）。A.中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有B.属于私人所有的祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护C.在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域是建设控制地带D.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变38某施工企业由于人事调整变更了其法定代表人,其原有的安全生产许可证( )。A.继续使用B.颁发管理机关予以注销C.在变更后10日内办理安全生产许可证变更手续D.需公众媒体上声明39对于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备,下列说法不符合规定的是( )。A.施工总承包一级资质企业不少于3人B.专业承包资质二级企业不少于2人C.建筑施工劳务分包资质企业不少于2人D.施工企业的分公司应依据实际生产情况配备不少于2人40施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是( )。A.应当注册建造师担任B.与授权的施工企业之间属于委托代理关系C.应及时、如实报告生产安全事故情况D.在施工前向作业班组作技术交底41工程施工现场的临时用电设备在( )台以上者,应编制用电组织设计。A.3台 B.4台C.5台 D.6台42建设单位不得压缩合理工期,所谓合理工期是指( )。A.工期定额B.合同工期C.以工期定额为基础适当调整D.实际的客观工期43某工程施工过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则( )。A.有权要求建筑施工企业改正B.有权要求建筑设计单位企业改正C.工程监理只审查工程设计是否符合强制标准标准D.报告建设单位要求设计单位改正44涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。A.一倍 B.50%C.30% D.70%45某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成,并签署合同约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（ ）。A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲乙应按双方合同约定分担责任46监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验,属于( )监理形式。A.旁站 B.巡视C.平行检验 D.及时检验47建设单位为工程办理质量监督手续应在( )。A.施工图纸报审前B.工程开工前C.领取施工许可证前D.领取开工报告后48建设工程的竣工验收应当由( )组织。A.建设单位 B.施工总包单位C.监理单位 D.质量监督机构49建设项目竣工总结算应在( )汇总，送发包人后30天内审查完成。A.最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内B.工程竣工验收完毕后C.单位工程竣工结算审查后D.财政部门审查后50劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者（ ）。 A. 已解除劳动合同 B. 已订立期限为1年的固定期限合同 C. 签订期限为2年的固定期限合同 D. 已订立无固定期限劳动合同51某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确（ ）。A. 不得约定试用期 B. 试用期不得超过1个月C. 试用期不得超过2个月 D. 试用期不得超过6个月52某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后，经过平等协商，双方达成了一个和解协议，那么对该和解协议理解正确的是（ ）。A.和解协议具有强制执行力B.和解协议是提起诉讼的先决条件C.和解协议达成后，不能再提起诉讼D.和解协议需要当事人自觉履行53李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息（ A.0.5万元 B. 1. 0万元C. 1.5万元 D. 1.6 万元54作业人员李某在脚手架上施工时,发现部分扣架松动而可能倒塌,故停止了作业,这属于李某在行使( )。 A.拒绝权 B.知情权 C.紧急避险权 D.检举权55施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是( )。 A.爆破工程 B.脚手架工程 C.模板工程 D.地下暗挖工程56某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成10人死亡,直接经济损失900余万元;本次事故属于( )。 A.重大事故 B.特别重大事故 C.较大事故 D.一般事故57甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（ ）承担主要责任。A建设方 B. 甲 C. 乙 D. 甲和乙59二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（ ）A.驳回上诉，发回原审法院重审；B.开庭重新审理，查明事实后改判 ；C.依法改判 ；D.裁定撤销原判，发回原审法院重审；60下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（ ）。A.恢复原状B.停止侵害C. 责令停产停业D.有期徒刑二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）1下列工程建设项目,经批准可以邀请招标的是( )。A.灾后重建工程项目工期紧 B.商品住宅工程中追加的售楼处建设，原施工人符合资质要求 C.技术复杂只有三家供应商符合要求 D.拟进行公开招标的费用比较多 E.受自然地域环境限制的2. 某工程建设项目，建设方甲，施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付保证担保。下列表述中错误的是（ ）。 A.甲丙之间应签订保证合同 B.乙丙之间应签订委托合同 C.甲乙协商延长了施工合同的工期，通知丙后丙继续承担保证责任 D.甲乙协商延长了施工合同付款期限，取得丙口头同意后丙继续承担保证责任 E.甲乙协商增加了施工合同付款数额，取得丙书面同意后丙继续承担保证责任3工程公司承建某市金融大厦工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括（ ）。 A工程本身受损 B施工用设施受损 C被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残 D被保险人在施工现场被高空坠物砸死 E场地清理费4在在城市规划区内申请施工许可证时，建设单位必须取得（ ）。A.建设用地规划许可证 B.乡村建设规划许可证C.控制性详细规划 D.建设工程规划许可证E.修建性详细规划5注册建造师王某担任一工程项目的施工项目负责人,现王某决定注册到另外一家企业,下列( )情形下,王某可以变更注册。A.负责的项目已竣工验收B.发包方与受聘企业已解除项目承包合同的C.发包方同意更换王某的D.王某身患重病无法工作E.工程项目停工超过120天6在下列勘察设计、施工项目中，经批准可以不进行招标的是：A.需要使用专有技术的B.涉及国家秘密的建设工程C.重要设备采购，单项合同价80万元，项目总投资3800万元D.商品住宅工程中追加的售楼处建设，原施工人符合资质要求E.施工中主要技术需采用特定专利的7根据招标投标法的规定，下列关于标底的说法中正确的是( )。 A.编制标底是强制性的，招标人必须编制 B.标底的编制过程和标底必须保密 C.标底必须由招标人自行编制D.一个工程只能有一个标底且不能作为评标的唯一依据E.编制的标底应报招投标监督部门备案8对于从事某个项目的工程项目管理企业,下列表述中正确的是( )。A.不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工B.与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同C.受业主委托监督合同的履行D.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务E.协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同9下列选项中( )属于注册建造师不良行为记录的认定标准。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.泄露商业秘密的C.所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业D.相互串通投标或与招标人串通投标的E.恶意拖欠或克扣劳动者工资的10. 在工程建设中,应由发包人承担损失赔偿责任的是( )。 A.未及时检查隐蔽工程造成的停工、窝工等损失 B.提供的图纸或者技术要求不合理的 C.对不合格的建设工程按照合格工程验收造成损失的 D.转包、违法分包造成的损失 E.合理使用期限内造成的损失11施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是：（ ）。A.由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B.如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C.加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件D.加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担E.保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件12. 按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，在施工过程中出现( )情形,经工程师确认工期可以顺延。 A.未按约定支付进度款,使施工无法正常进行 B.未提供约定的施工图纸 C.承包人提交延误工期的书面报告,工程师14天内不予确认 D.设计变更导致工程量增加 E.一周内累计停工超过8小时 13. 某建筑工程在城市住宅区内,主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑,使用的机械设备可能产生噪声污染;建筑公司需向相关部门申报( )。A.项目名称 B.施工场所和期限C.施工单位资质 D.可能产生的环境噪声值E.采取的噪声污染防治措施14. 某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,应( )。A.文物保护单位的的同意B.同级建设行政部门的批准C.同级环境保护部门的批准D.核定公布该文物保护单位的人民政府批准E.征得上一级人民政府文物行政部门同意15在施工现场作业的从业人员对作业场所和工作岗位的情况享有知情权,有权了解( )。A.存在的危险因素B.防范措施C.事故应急措施 D.对安全生产工作提出的建议E.安全事故隐患报告16. 施工单位采购的安全防护用具应当具有( ),并在进入施工现场前进行查验。A.生产（制造）许可证B.产品合格证C.检验合格证D.销售发票E.计量合格证17. 工程设计单位在对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程时,应当( )。A.在设计文件中注明，并提出具体施工意见B.提出保障施工作业人员安全的措施建议C.预防生产安全事故的措施建议D.在施工单位作业前向施工单位做出说明和技术交底E.要采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全18. 工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了( )后,该地方标准自行废止。A.国家标准B.行业标准C.强制性标准 D.推荐性标准E.国际标准19. 在施工中,( )必须实施见证取样和送检。A.商品混凝土 B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂D.抹灰配料水泥E.用于承重墙体的砌筑砂浆试块20我国工程建设领域的行政法规所设定的行政处罚的种类主要包括（ ）。A、限制人身自由 B、冻结存款、汇款 C、查封违建、设施D、扣押财物 E、加处罚款、滞纳金三、参考答案（一）单项选择题1. B; 2. C; 3. B; 4. B; 5. D; 6. B; 7. C; 8. A ; 9. C; 10. B; 11. C; 12. C; 13. C; 14. D; 15. D;16. C; 17. B; 18. D; 19. D; 20. D; 21. B; 22. D; 23. D; 24. B; 25. D; 26. D; 27. A; 28. D; 29. D; 30. A; 31. D; 32. B; 33. D； 34. B; 35. C; 36. C; 37. D; 38. C; 39. A; 40. D; 41. C; 42. C; 43. D; 44. C; 45. C; 46. C; 47. C; 48. A; 49. A; 50. D; 51. C; 52. D; 53. B; 54. C; 55. D; 56. A; 57. C; 59. C; 60. C;（二）多项选择题1. C、E； 2. A 、B、C、D; 3. C、D； 4. C、D; 5. A、B、C、D; 6. A、D、E; 7. B、D; 8. A、C、E; 9. B、C; 10. A、B、C； 11. B、D； 12. A、B、C、D; 13. A、B、D、E; 14. D、E; 15. A、B、C； 16. A、B； 17. B、C、D; 18. A、B；19. B、C、E; 20. C、D；2014年二级建造师建设工程法规及相关知识 模考点题试卷（二）一、 单项选择题 （每题的备选项中，只有1个最符合题意）1下列与工程建设相关的法律中，不属于社会法部门的是（ ）。A.中华人民共和国残疾人保障法 B.中华人民共和国职业病防治法C.中华人民共和国劳动合同法 D.环境影响评价法2. 在我国解决工程建设纠纷时经常适用的非诉讼的程序法主要是( )。A.劳动合同仲裁法 B.民事诉讼法C.行政诉讼法 D.仲裁法3 建筑施工企业与劳务分包公司签订劳务分包合同,劳务公司与自己员工之间订立劳动合同;对其中存在的法律关系,下列表述正确的是( )。A.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为民事法律关系B.建筑企业与劳务公司之间为行政法律关系C.劳务公司与员工之间均为社会法律关系D.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为商事法律关系4. 某建筑工程公司下设的分支机构中属于法人的是( )。A.经授权的第一项目部 B.第二分公司C.合约部D.上海子公司5. 建筑公司给项目经理的任命书中注明了项目经理姓名、负责的项目名称、权限及公司的 盖章。该任命书中缺乏（）内容。A.上级主管名称B.详细的工作安排 C.任命书的有效期 D.对外责任的承担6. 某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工，劳务公司知道后未予理睬。王某招收农民工后突然不知去向，农民工应如何主张权利（）。A.向王某主张 B.向劳务公司主张C.向王某和劳务公司共同主张D.由王某承担主要责任7. 某建设单位急需资金进行工程建设，将自己的一块建设用地使用权抵押给银行贷款，签订了抵押合同后，因建设单位自己的某种原因没有办理抵押合同登记。则下列说法中，错误的是( )。A.该抵押合同成立 B.该抵押权已经设立C.建设单位是建设用地使用权人 D.建设单位应向银行承担违约责任8. 某施工单位经过多年实践,最终提出一套新颖的施工方法,填补了国内一项技术空白;从知识产权角度看,它可能是( )。A.发明 B.实用新型C.外观设计D.作品9. 在财产保险合同的有效期内,保险标的危险程度显著增加的,被保险人应当 ( )。 A. 及时通知投保人 B. 及时通知保险人 C. 及时通知受益人 D. 及时通知保险经纪人10某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（ ）。A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废11甲是某施工企业一级注册建造师建设工程专业其执业范围不包括 。 A.建筑幕墙 B.预拌商品混凝土 C.消防设施 D.起重设备安装12下列关于资格审查的说法错误的是（ ）。A.资格审查分为资格预审和资格后审B.资格预审一般适用于潜在投标人较多或技术相对复杂的项目C.进行资格预审的，一般不再进行资格后审D.经资格预审不合格的投标人的投标按废标处理13某施工项目招标,组成的评标委员会中现有一名招标人代表和一名招标代理机构的代表,若要组成一个合法的评标委员会,其技术、经济等方面的专家至少是( )。A.3人 B.4人 C.5人 D.7人14下列选项中，不属于投标人以他人名义投标的是 。 A.甲投标人挂靠乙单位 B.甲从乙单位转让资质 C.甲从乙单位租借资质 D.甲乙投标人约定，本项目以甲为主，乙作为配标，甲中标后分给乙部分利润15.某工程建设项目在招投标中，投标人通过向评标委员会成员巨额行贿而中标，给建设单位造成巨大经济损失，情节严重。在其应当承担的法律后果中，表述错误的是 （）。A.中标无效 B.对单位和单位相关负责人同时处以罚款 C.构成犯罪的追究刑事责任D.五年内不允许参与项目投标16某住宅工程，总承包单位与装饰公司签订了装饰分包合同，工程竣工验收时发现：1、地基基础处理存在问题；2、装饰部分未按合同约定完成。对上述责任的承担，下列说法正确的是( )。A.由总承包单位对上述的两个问题承担责任B.由总承包单位与分包单位承担连带责任C.总承包单位对地基基础问题承担责任，分包单位对装饰部分承担责任D.总承包单位对地基基础问题承担责任，总包单位与分包单位对装饰部分承担连带责任17在施工单位不良行为的认定标准中,( )属于承揽业务不良行为。A.超越本单位资质等级承揽工程的 B.拖欠工程款或工人工资C.将承包的工程转包D.需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗18甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配20建筑公司借用了其他公司的资质并在某项目上中标，当该工程竣工时发现存在大量质量问题。建设单位以建筑公司借用他人资质中标违反了招标投标法的规定，同时工程质量不合格为由拒绝支付工程款。对此，下面说法错误的是（ ）。A.建筑公司借用资质中标施工合同无效，不应支付工程款B.建筑公司将质量问题修复后验收合格的，修复费用按双方过错比例承担C.建筑公司将质量问题修复后验收不合格的，可参照合同约定支付工程款D.施工合同无效，建筑公司将质量问题修复后验收合格的，由建筑公司承担修复费用21. 某建筑公司与职工王某因为加班工资问题产生了劳动争议，王某拟提出劳动争议仲裁，下列说法正确的是（ ）。 A.必须是建筑公司同意仲裁，劳动争议仲裁委员会才有管辖权 B.王某提出仲裁后，建筑公司可以提出仲裁的反请求 C.王某至迟应当在知道其权利被侵害之日起一年内申请仲裁 D.王某也可以直接向法院提起诉讼22某工程建设项目在招投标中，由甲建设单位内定乙施工单位为中标人，双方签订了施工合同并办理了备案手续。建设期间，甲由于资金严重不足将建设项目全部转让给丙投资公司并通知了乙。针对上述行为，表述正确的是：（ ）。A.甲的转让行为属于债权债务概括转移，通知乙即可B.甲的转让行为必须经乙同意方产生转让的效力C.甲的转让行为属于法定的概括转移，无须征得乙的同意D.因甲乙的合同无效，甲丙之间的转让不能发生法律效力23某城市地铁建设项目某标段的招投标中，施工单位向招标人和评标专家行贿最终成为中标人，招标人依法与中标人施工单位签订合同并履行了备案手续。后行政管理部门发现此事，责令招标人重新招标，招标人只得与施工单位解除了合同，重新招标。针对招标人与施工单位原来签订的合同，下列说法正确的是：（ ）。A.原合同的权利义务因法定解除而终止B.原合同的权利义务因行政部门指令而终止C.原合同的权利义务因双方约定解除而终止 D.原合同为无效合同自始不发生效力24下列事例中，应承担违约责任的是（ ）。A.招标人与投标人串通中标后签订承包合同，投标人不履行合同约定的B.行政部门与施工单位约定，如果施工单位整改合格可以不予罚款；整改合格后行政 部门仍然给予了罚款处理C.工人在施工时不慎将工具坠落，砸坏了附近停放的汽车D.材料商迟延运输，后又发生不可抗力造成交货延期25评标委员会发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人时，评标委员会的正确作法是( )。 A.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审 B. 修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C. 宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D. 严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审26施工单位与建材供应商约定2008年12月供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，建材商通知施工单位：无法按照原价格在2008年底供货。则施工单位（ ）。A. 不可以要求建材商承担违约责任B. 可以接到通知后即要求建材商承担违约责任C. 只能在2008年12月后要求建材商承担违约责任D. 材料价格上涨属于不可抗力，建材商不构成违约27承揽人在履行承揽合同中的下列行为错误的是（ ）。A. 承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人B. 承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验C. 承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D. 因定作人未按期支付20的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果28某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）。A可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D用人单位应每月向该员工支付两倍的工资29某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后，经过平等协商，双方达成了一个和解协议，那么对该和解协议理解正确的是（ ）。A.和解协议具有强制执行力B.和解协议是提起诉讼的先决条件C.和解协议达成后，不能再提起诉讼D.和解协议需要当事人自觉履行30. 下列关于合同无效的表述中，正确的是( )。 A一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B损害国家、集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的 D违反地方性法规的强制性规定31甲和乙签订一份合同，后被法院认定为无效合同，但合同中（ ）条款的效力不受影响。A. 主要权利 B. 主要义务C. 违约责任 D. 争议解决方法32甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是（ ）。A分包合同无效，甲公司无权要求工程款B分包合同有效，甲公司有权要求工程款C分包合同无效，甲公司有权要求工程款D法院可以没收甲公司的工程款33建设项目的环境影响评价文件应报（ ）审批。A建设项目业主 B建设项目主管部门C工商行政主管部门 D有审批权的环境保护行政主管部门34.根据我国环境噪声污染防治法的规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声时，其噪声应当符合国家规定的（ ）。A噪声污染的工业设备行业标准B城市市区噪声排放地方标准C产品的噪声排放国家标准D建筑施工场界环境噪声排放标准35在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（ ）。A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料 B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理 C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效率D.采用新型能源取代传统燃料36某新设立的建筑施工总承包公司，依据建设工程安全生产管理条例规定，下列做法正确的是（ ）。A.应当设安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员B.不必设安全生产管理机构，但需配备兼职安全生产管理人员C.不必设安全生产管理机构，但需配备专职安全生产管理人员D.应当设安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员37. 甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合司履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司应当向（ ）。A合同履行地法院起诉B乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁 C甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁 D合同履行地仲裁委员会申请仲裁38某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证，该许可证至（ ）届满。A.2006年3月1日 B.2007年3月1日C.2008年3月1日 D.2009年3月1日39关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（ ）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底40. 下列选项中，发包人不可以解除与承包人的施工合同的是（ ）。 A. 工程没有在合同约定的工期内完工的 B. 总承包人将主体结构部分的施工分包的 C. 已完工程的质量不合格，承包人拒绝修复的 D. 承包人将工程转包的41张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（ ）。A.知情权 B.拒绝权C.紧急避险权 D.检举权42甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.由双方协商责任的分配43某项目建设过程中，发包承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，下列各项观点中正确的是（ ）。A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制标准的规定 B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担44. 下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，正确的是（ ）。A证人只提交书面证词无须出庭作证 B证人有义务出庭作证 C证人在庭审时应当旁听 D数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问45某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁裂缝，对此应承担责任的是（ ）。A.设计单位 B.住户集体 C.建设单位 D.施工单位46工程竣工后，组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是（ ）。A.质量监督站 B.建设单位 C.监理单位 D.建设行政主管部门47某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（ ）。A.5月1日 B.5月5日 C.5月8日 D.5月15日48在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是（ ）。 A.外墙面的防渗漏为5年 B.供热与供冷系统为2年C.电气工程、给排水工程为3年D.地基基础和主体结构工程为永久 49建设工程质量管理条例中要求，施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为（ ）。A.竣工验收后 B. 竣工验收时 C.提交竣工验收报告时D.竣工结算后 50根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（ ）。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝 D.地震导致的剪力墙裂缝51. 下列合同中,属于可变更、可撤销合同的是( ) A.损害社会公共利益的合同B.以合同形式掩盖非法目的的合同C.无权处分的合同D.显失公平的合同54在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下 列解决争议的方式中，由（ ）主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位 B建设方C.当地政府建设主管部门 D.人