资源描述
人工挖孔桩承包合同桩基础工程施工合同订立合同双方 ( 以下简称甲方、乙方)甲方 :乙方 :根据中华人民共和国合同法、建筑法和建筑工程施工、安装合同条例 及有关规定 , 结合本工程施工具体情况, 甲方将该工程的桩基础的打桩承包给乙方施工。经甲、乙双方协商达成以下协议并签定共同遵守执行。一、工程名称 :预制桩基工程二、工程地址 :三、工程施工范围及内容:甲方将预制桩基工程双包给乙方进行照图施工,乙方负责提供所有钢筋混泥土预制( 含运费到现场), 桩基础工程的放线、桩机进、出场及安拆, 基础桩的施打、送桩等工序均由乙方负责, 并向甲方提交合格的桩基工程及其相关资料。桩基检测由甲方负责。四、甲方的义务和责任:1、甲方在签定合同后向乙方提交地勘报告一份. 桩基平面布 1 置图及大样图、会审记要设计更改图等。2、甲方负责施工的道路及施工场地的铺设, 确保施工现场具备施工条件 ( 三通一平 ), 清除地下障碍。3、甲方在施工现场提供临时用房给乙方, 提供动照明电源。4、甲方负责建筑红线和建筑轴线(四大角)的放测工作。乙方进场时交给乙方经确认无误后双方签字认可。五、乙方的义务和责任:1、经试桩后 , 乙方严格按照设计文件图及试桩执行书进行施工 , 确保施工质量工期达到合同规定。2、施工前乙方向甲方提交桩基施工方案, 经认可通过后方可进行施工。桩位定位放线的测放由乙方负责执行。3、施工完毕 , 桩基工程施工记录及桩基平面布置图由乙方负责整理 , 各方主体参加人员及质监站责任人签字完毕, 按照备案制要求进行装订, 并提交三套完整资料给甲方。4、乙方应做到文明施工、安全生产、确保质量达标。5、乙方在打桩之前须向甲方提供桩基公司资质证书、打桩施工方案、桩的合格证等资料。六、承包方式及工程总造价:1、乙方负责采购合格预制桩(甲方确认的生产厂家)运至现场 , 乙方负责预制桩的施打及桩长度的调配, 确保打桩承载力 2 符合设计要求 , 负责安全退场。2、机械进出场:,预制方桩( 300 300),桩长根据现场打试桩情况确定,预制桩基按元/ m3(购桩费及运费、打桩费、资料费) ,工程量约元(工程量以实际施工为准)。3、因甲方原因(设计变更)造成二次进出场收费及人工、机械停置费另行支付元(大写:元正)。4、合同暂估总价:元。七、工程款的拔付 :1、合同生效后 , 甲方通知乙方进场,打完试桩, 甲方拔付给乙方元整。2、桩基施工完毕,甲方拔付80%的工程款给乙方。3、工程经过检测合格并验收,乙方将相关资料完整地交给甲方,甲方拔付给乙方工程全部余款。4、工程款以现金方式支付,由乙方提供生产厂家的正式发票。八、合同工期:5 天。九、违约责任、机械停置费:1、因甲方原因、设计变更、地下障碍造成停工、其工期顺延、人工工资及窝工费,甲方支付给乙方 (每天) 叁佰元人民币, 3 机械停置费台班费,甲方支付给乙方(每天)伍佰元人民币。2、施工过程中因地下障碍,地质原因变化造成的断桩、偏桩、设计变更加桩须进入工程决算,若因乙方购桩的质量问题或打桩原因造成的断桩不进入决算,由乙方承担。3、甲、乙双方由于某一方的原因造成本合同不能履行时,其责任由违约方承担,并按合同法有关规定进行违约赔偿。十、争议的解决、诉讼:若发生争议采取协商,协商不成,在施工地法院进行诉讼。十一、合同份数:本合同一式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份。十二、合同的生效、失效:合同经甲、 乙双方代表人签字并加盖公章后生效, 办理工程决算,结清工程全款后本合同自然失效。建设单位(甲方)盖章:施工单位(乙方)盖章:甲方代表人签字:乙方代表人签字:联系人:联系人:联系电话:联系电话:年月日年月日 4
展开阅读全文