合同管理案例课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,合同管理案例1,*,PPT,文档演模板,Office,PPT,合同管理案例,2024/11/11,合同管理案例1,合同管理案例2023/9/13合同管理案例1,1,案例一,某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的,固定总价合同,。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。,合同管理案例1,案例一 某施工单位根据领取的某2000平方米,2,问题：,1、该工程采用固定总价合同是否合适？,2、该施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处理,？,合同管理案例1,问题：合同管理案例1,3,分析要点：,本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。财政部、建设部关于印发建设工程价款结算暂行办法的通知（财建2004369号）规定，建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定总价合同、固定单价合同、可调价格合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定总价合同是否合适。,解决合同争议的法律依据主要是中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法与建设工程施工合同（示范文本）的有关规定。,合同管理案例1,分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，,4,固定总价合同的应用条件,（1）工程范围必须清楚明确，报价的工程量应准确而不是估计数字，对此承包商必须认真复核。,（2）工程设计较细，图纸完整、详细、清楚。,（3）工程量小、工期短，估计在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定并合理。,（4）工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便。,（5）工程投标期相对宽裕，承包商可以详细作现场调查、复核工作量，分析招标文件，拟定计划。,（6）合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。,合同管理案例1,固定总价合同的应用条件合同管理案例1,5,问题1：,答：因为固定总价合同适用于施工条件明确、工程量能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价较低且风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定总价合同是合适的。,合同管理案例1,问题1：合同管理案例1,6,问题2：,答,：,根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同（示范文本）的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，因口头形式协议无法举证，只能以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。,合同管理案例1,问题2：合同管理案例1,7,在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据民法通则之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。,合同管理案例1,在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此,8,案例二,甲公司因兴建办公楼与乙建筑承包公司签订了建筑工程总承包合同。之后，经甲方同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。,合同管理案例1,案例二甲公司因兴建办公楼与乙建筑承包公司签订了建筑工程总承包,9,工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于涉及不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘查即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院起诉。,合同管理案例1,工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存,10,本案要点（1）：,一、本案中的主要民事关系如下：（1）甲与乙之间的总承包合同关系（2）乙与丙、丁之间的分包合同关系（3）乙与丙、丁就分包工程对甲承担连带责任,合同管理案例1,本案要点（1）：一、本案中的主要民事关系如下：,11,本案要点（2）,二、关于合同效力甲与乙之间的总承包合同关系合法有效。而根据合同法第二百七十二条规定，“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘查、设计、施工承包合同。发包人不得将应当有一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘查、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘查、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。乙与丙之间的合同有效。,合同管理案例1,本案要点（2）二、关于合同效力甲与乙之间的总承,12,本案要点（3）,三、赔偿责任的承担丙未对现场进行仔细勘查即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。根据合同法及建筑法的规定，乙与丙因此对甲承担连带责任。,合同管理案例1,本案要点（3）三、赔偿责任的承担丙未对现场进行仔细,13,追加乙为共同被告，判决乙与丙对工程建设质量问题承担连带责任。,法院判决,合同管理案例1,追加乙为共同被告，判决乙与丙对工程建设质量问题承担连带责任。,14,案例三,背景,：,某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向造价工程师提出计量申请和支付工程款。,工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。,合同管理案例1,案例三背景：合同管理案例1,15,问题,1、在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么？,合同管理案例1,问题合同管理案例1,16,问题,2.在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问工程变更部分合同价款应根据什么原则确定？,合同管理案例1,问题合同管理案例1,17,问题,3.在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问造价工程师应如何审理？,合同管理案例1,问题3.在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延,18,分析要点：,该案例主要考核造价工程师在工程合同管理中的地位和作用，造价工程师的工作职责，工程变更价款的确定原则，以及如何处理因地下障碍和气候条件引起的工程索赔问题等。,合同管理案例1,分析要点：合同管理案例1,19,问题1：,答,：,造价工程师的拒绝合理。其原因：,该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围。对该部分的工程量监理工程师可以认为是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。,合同管理案例1,问题1：合同管理案例1,20,问题2：,答,：,工程变更价款的确定原则：,(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；,(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；,(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。,合同管理案例1,问题2：合同管理案例1,21,问题3：,答,：,造价工程师应对两项索赔事件作出处理如下：,1对处理孤石引起的的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。,对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：,（1）对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。,（2）对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担；工期顺延。,合同管理案例1,问题3：合同管理案例1,22,案例四,背景,：,某年4月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。施工承包商为D建筑公司。,合同管理案例1,案例四背景：合同管理案例1,23,问题：,1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？,2、该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其它渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不再履行合同。请问在上述事件中，那些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？,3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时B单位应承担什么责任？,4、问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费用增加20万元，工期延误20天，对于这种情况，D单位应怎样处理？而A单位应承担那些责任？,合同管理案例1,问题：1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？合同管理案例1,24,分析要点：,本案例主要考核在建设工程勘察合同的履行中合同双方的违约责任。,问题1的解答要求按建设工程勘察合同(示范文本)规