二级建造师继续教育公共科目课件

二二级级建造建造师继续师继续教育教育公共科目公共科目李宁1精选ppt第一章 建设工程法规制度 v第一第一节节 建造建造师执业资师执业资格法格法规规制度制度 v一、建造师制度框架体系v二、建造师执业资格考试v三、建造师的注册管理v四、注册建造师执业管理v五、注册建造师的继续教育和信用档案管理v六、注册建造师的职业道德与社会责任2精选ppt第一章 建设工程法规制度 一、选择题1、王某2010年6月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格，就可以（）。A.以建造师名义从事招标投标活动 B.以建造师的名义担任施工单位的项目经理 C.取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业 D.取得建造师注册执业证书和执业印章2、建造师初始注册和延续注册的有 效期均为（）年。A.2B.3C.4D.53、李某在初始注册2年后，由于执业企业发生变更而进行了变更注册，他变更后的有效期为（）A.1B.2C.3D.43精选ppt第一章 建设工程法规制度 4、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（）。A.重新参加资格考试 B.重新取得资格证书 C.提供新的业绩证明 D.提供达到继续教育要求的证明材料5、注册建造师有权利（）A.同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业 B.出借资格证书、注册证书和执业印章给他人使用 C.对本人的执业活动进行解释和辩解 D.超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动4精选ppt第一章 建设工程法规制度 6、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。上述信息按有关规定（）。A向社会公示 B.保密 C告知建造师本人 D.告知聘用单位5精选ppt第一章 建设工程法规制度 二、判断题（F）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。（T）2、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。（T）3、建造师有接受继续教育的权利和义务。（T）4、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。6精选ppt第一章 建设工程法规制度 v第二第二节节 建建设设工程企工程企业资质业资质管理法管理法规规制度制度 v一、建造工程企业资质管理制度概述v二、建筑业企业资质管理制度v三、监理企业资质管理制度v四、勘察设计企业资质管理制度7精选ppt第一章 建设工程法规制度 一、选择题1、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（）。A.工程总承包、专业总承包、劳务分包 B.综合总承包、建筑专业承包、建筑劳务承包 C.施工总承包、专业承包、劳务分包 D.项目总承包、建筑总承包、劳务专业分包8精选ppt第一章 建设工程法规制度 2、按照建筑业企业资质等级规定，房屋建筑施工总承包企业资质等级分为（）级。A.2B.3C.4D.53、按照国家工程建设从业单位资质等级划分规定，房屋建筑工程监理单位专业资质可分为（）。A 甲、乙、丙级 B 一、二、三级 C 一、二、三、四级 D 一、二两级9精选ppt第一章 建设工程法规制度 4、建筑业企业的资质实行分级审批：施工总承包序列特级和一级企业、专业承包序列一级企业资质由（）建设行政主管部门审批。A.县级 B.市级 C.省级 D.国务院5、建筑企业资质证书的有效期限为（）年。A.3B.5C.6D.86、根据建设主管部门的现行有关规定，符合工程勘察单位资质等级规定的是（）。A.工程综合勘察甲级 B.工程综合勘察乙级 C.工程勘察劳务甲级 D.工程勘察劳务乙级 10精选ppt第一章 建设工程法规制度 7、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（）。A.工程设计综合甲级 B.工程设计综合乙级 C.工程设计专业甲级 D.工程设计行业乙级8、根据国家现行工程建立企业资质管理的规定，工程监理企业资质种类分为（）。A.综合、专业、事务所 B.甲级、乙级、丙级 C.一级、二级、三级 D.一等、二等、三等9、企业需要延续资质证书有效期的，应在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。A.30B.60C.50D.90 11精选ppt第一章 建设工程法规制度 二、判断题（T）1、建筑施工企业经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。（F）2、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。（T）3、建筑业企业申请多项建筑业企业资质的，应当选择等级最高的一项资质为企业主项资质。12精选ppt第一章 建设工程法规制度（T）4、劳务分包序列资质由企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门实施。（F）5、经资质许可机关同意，建筑企业资质证书有效期可延续10年。（F）6、工程监理企业综合资质分为甲、乙、丙级三级。13精选ppt第一章 建设工程法规制度 v第三第三节节 工程工程项项目建目建设设程序及相关法程序及相关法规规制度制度 v一、工程项目建设程序v二、建设工程规划管理制度v三、建设用地使用权制度v四、施工许可制度14精选ppt第一章 建设工程法规制度 一、选择题1、需完整地表现建筑物外型、内部空间尺寸、结构体系、构造状况的设计是（）。A.施工图设计 B.技术设计 C.初步设计 D.平面图设计2、依据有关规定，工程竣工验收报告应当由（）提出。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位15精选ppt第一章 建设工程法规制度 3、竣工验收作为建设过程的最后一个阶段，应有（）组织验收。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设主管部门16精选ppt第一章 建设工程法规制度 4、建设单位应自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案A.5 B.10C.15D.255、在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经（）批准。A.城市、县人民政府 B.城市、县建设行政主管部门C.城市、县人民政府国土资源主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门17精选ppt第一章 建设工程法规制度 6、以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前，应当向城乡规划主管部门申请核（）。A.选址意见书 B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证 D.规划条件通知书18精选ppt第一章 建设工程法规制度 7、依据出让和转让条例规定：居住用地土地使用权出让最高年限为（）。A.50 B.60C.70D.808、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，须取得（）的同意。A.出让方 B.出让方和城市规划行政主管部门 C.设计单位 D.附近民众9、申请领取某项目施工许可证的时间最迟应在（）。A.确定施工单位前 B.项目开工前 C.确定监理单位前 D.设计完成前19精选ppt第一章 建设工程法规制度 10、因项目开发，某房地产公司必须在开工前，办理有关打闪的手续，以下证可证书最后取得的是（）。A.工程规划许可证 B.用地规划许可证 C.土地使用权证 D.施工许可证11、由于工程涉及拆迁的，在申领施工许可证之前，拆迁工作（）。A.必须全部完成 B.进度已满足施工的要求 C.应完成50%以上 D.所需求的补偿安置资金全部到位20精选ppt第一章 建设工程法规制度 12、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足（）。A.施工需要并按规定通过审查 B.施工需求并通过监理单位审查C.该开发公司的要求 D.施工单位的要求21精选ppt第一章 建设工程法规制度 13、某开发公司拟建设一项目，工期15个月，施工合同价30000万元。根据建设工程施工许可管理办法规定，该公司申请施工许可证时到位建设资金至少要达到（）万元。A.6000 B.9000C.12000D.1800014、某工程一年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前，建设单位应当（）。A.报发证机关核检施工许可证 B.重新审领施工许可证C.向发证机关报告 D.请发证机关检查施工现场15、某建设单位于2011年3月20日领到工程施工许可证，通过申请施工许可证延期，最迟应当于（）开工。A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日22精选ppt第一章 建设工程法规制度 二、判断题（F）1、综观工程项目建设程序，总体都要经过投资决策和建设实施两个发展时期，其中初步设计阶段属于投资决策阶段。（T）2、可行性研究报告被批准，标志着工程项目正式“立项”。（F）3、做好“三通一平”是属于施工阶段的工作。（T）4、施工图设计文件必须经县级以上建设行政主管部门审查批准的，方可使用。（F）5、建设用地规划许可证是建设单位在向建设行政主管部门申请。23精选ppt第一章 建设工程法规制度（T）6、临时建设应当办理批准手续，临时建设期限由各地规划行政主管部门根据实际情况确定，一般不得超过两年。（T）7、在国有土地上设立建设用地使用权的方式包括出让和划拨二种方式。（F）8、建筑工程开工前，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。（T）9、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。（T）10、施工单位在开工前必须了解工程是否获得施工许可。否则，盲目开工也要承担法律责任，受到罚款的行政处罚。24精选ppt第一章 建设工程法规制度 v第四第四节节 建建设设工程市工程市场场管理法管理法规规制度制度 v一、建设工程发包和承包v二、建设工程招标范围和规模标准v三、建设工程招标和投标v四、建设工程开标、评标和中标25精选ppt第一章 建设工程法规制度 一、一、选择题选择题1、某写字楼工程招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。下列不可以作为发包方案的是（）。A.将工程设计、采购和施工发包给一家企业 B.将工程设计、施工发包给一家企业，工程的采购有自己完成 C.将工程设计、采购发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业 D.将工程设计发包给一家企业，采购、施工、监理发包给另一家企业26精选ppt第一章 建设工程法规制度 2、甲、乙两家同一专业的工程承包公司，其资质等级分别是一级、二级。两家组成联合体共同投标一项工程，为此，该联合体的资质等级应为（）。A.以甲公司的资质为准 B.以乙公司的资质为准 C.由主管部门重新评定等级 D.以该工程所需的资质为准27精选ppt第一章 建设工程法规制度 3、李某的施工队没有资质，挂靠甲公司承包工程，对此，下列选项正确的是（）。A.李某不能在甲公司资质许可的业务范围内承揽工程 B.李某可以借用甲公司的营业执照，但不能以自己的名义承揽工程 C.李某可以使用甲公司的资质证书，只要该工程属于甲公司资质等级许可范围即可 D.甲公司可以允许李某使用本公司资质证书，但不能以甲公司的名义承揽工程28精选ppt第一章 建设工程法规制度 4、甲公司外聘了一名建造师王某并与他签订了“承包责任协议书”，约定由王某履行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。对此，王某与甲公司之间关系属于（）。A.企业内部承包 B.分包 C.转包 D.雇佣29精选ppt第一章 建设工程法规制度 5、某工程项目的施工总承包单位欲分包该工程，依照法律法规可以实施的行为是（）。A.将其中的主体结构分包给具有相应资质的乙公司 B.按建设单位指定将其中的部分工程分包给具有相应资质的丙公司 C.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司 D.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位30精选ppt第一章 建设工程法规制度 6、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或组织来投标，这种招标方式称为（）。A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.定向招标 31精选ppt第一章 建设工程法规制度 7、从世界银行贷款的某水电站工程，必须通过招标的方式选择施工单位，则其进行施工招标前所需的条件中不包括（）。A.招标人已经依法成立 B.工程建设资金已全部到位 C.有招标所需的设计图纸和技术文件 D.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准32精选ppt第一章 建设工程法规制度 8、建设单位可以（）选择招标代理机构，委托其办理项目施工过程的招标事宜。A.自行选择 B.依据监理单位要求 C.依据设计单位要求 D.依据建设主管部门要求33精选ppt第一章 建设工程法规制度 9、依据招标投标法，下列关于招标代理机构的说法正确的是（）。A.招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标代理工作的部门 B.招标代理机构是社会中介机构 C.建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构 D.所有的招标都必须要委托招标代理机构进行34精选ppt第一章 建设工程法规制度 10、根据工程建设项目施工招标投标办法的有关规定，采取资格预审的，招标人应当在（）中载明资格预审的条件、标准和方法。A.招标通知 B.招标文件 C.招标说明 D.资格预审文件11、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。A.3B.5C.10D.1512、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人，通知的时间应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前。A.10B.12C.15D.2035精选ppt第一章 建设工程法规制度 13、某必须招标的工程项目于2011年7月1日开始发放招标文件，则投标文件最早的截止日期为（）。A.7月20日 B.7月30日 C.8月20日 D.9月20日14、招标文件应该规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期起始计算时间为（）。A.招标文件规定的提交投标文件截止之日 B.招标人确定评标之日 C.投标人接到招标文件之日 D.招标文件开始发出之日15、下列不可以作为投标保证金的是（）。A.现金支票B.银行保函 C.担保单位的信用担保 D.保兑支票36精选ppt第一章 建设工程法规制度 16、某工程的投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过（）。A.20万元 B.50万元 C.80万元D.100万元17、标保证金有效期应当超出投标有效期（）天。A.20 B.30 C.50D.6037精选ppt第一章 建设工程法规制度 18、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行 B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之间进行 C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分 D.在投标截止日期前，投标人可以电话通知招标人撤回投标文件38精选ppt第一章 建设工程法规制度 19、依据招标投标法，两个以上法人以一个投标人的身份共同投标的是（）。A.联合投标 B.共同投标 C.合作投标 D.独立投标20、联合体投标必须指定牵头人，并授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的（）。A.对外联系工作 B.签约、审批工作 C.合同谈判工作 D.主办、协调工作 39精选ppt第一章 建设工程法规制度 21、下列选项中，不属于投标人实施的不正当竞争行为的是（）。A.投标人以低于成本的报价竞标B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍C.投标人以高于成本10以上的报价竞标 D.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标40精选ppt第一章 建设工程法规制度 22、我国招标投标法规定，开标地点应为（）。A.招标人办公地点 B.招标文件中预先确定的地点 C.政府指定的地点 D.招标代理机构办公地点23、根据我国招标投标法规定，该评标委员会的人数应不少于（）人。A.3 B.5 C.7D.941精选ppt第一章 建设工程法规制度 24、根据我国招标投标法的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读 42精选ppt第一章 建设工程法规制度 25、某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和中标人应在（）前订立书面合同。A.2007年4月15日 B.2007年5月1日 C.2007年5月15日 D.2007年6月1日 26、中标人确定后，招标人应向中标人发出通知书，（）。A.可不将中标结果通知未中标人，但须立即退还投标保证金或保函B.同时将中标结果通知所有未中标人，但无须立即退还投标保证金或保函C.同时将中标结果通知所有未中标人，可不必退还投标保证金或保函D.同时将中标结果通知所有未中标人，并立即向未中标人退还投标保证金 43精选ppt第一章 建设工程法规制度 27、中标通知书（）具有法律效力。A.对招标人和投标人 B.只对招标人C.只对投标人 D.对招标人和投标人均不28、在开标的过程中，某投标文件计算过程中单价与工程量的乘积与总价不一致，此时正确的处理方式为（）。A.以单价金额为准 B.以总价金额为准 C.由投标人确认 D.由招标人确认44精选ppt第一章 建设工程法规制度 二、判断题（T）1、建筑工程的发包方式主要有两种：招标发包和直接发包。（F）2、按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单工程承包单位采购的，发包单位仍可以指定资信好的生产厂、供应商。（F）3、两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。45精选ppt第一章 建设工程法规制度（F）4、建设单位与甲公司签订了总包合同，可以指定要求甲公司把装饰工程分包给乙公司。（F）5、由于分包单位的原因造成质量事故的，总包单位不须要就分包工程对建设单位承担责任。46精选ppt第一章 建设工程法规制度（T）6、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目必须进行招投标。（F）7、某项目涉及国家安全，所以可以不进行招标。（T）8、招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。（F）9、招标人应该在工程开标前对投标人进行资格预审。47精选ppt第一章 建设工程法规制度（F）10、甲公司在投标有效期内，发现报价偏低，可以对其投标文件进行修改。（T）11、投标人在投标有效期内撤回其投标文件，招标人有权没收投标保证金。（F）12、投标人少于五个的，招标人应当依法重新招标。（F）13、投标人相互探听对方投标标价属于投标人之间串通投标。48精选ppt第一章 建设工程法规制度（T）14、甲公司的投标文件没按要求进行密封，招标方可以据此不予受理。（F）15、评标委员会成员的名单在开标前应当向社会公布。（F）16、投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数额小的为准（T）17、根据招标投标法的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。49精选ppt第一章 建设工程法规制度 v第五第五节节 建建设设工程工程质质量管理法量管理法规规制度制度 v一、建设工程质量管理法规v二、各方主体的质量责任和义务v三、建设工程质量管理制度50精选ppt第一章 建设工程法规制度 一、选择题1、某注册监理工程师因过错造成重大质量事故，则对其的处罚应是（）。A.责令停止执业1年 B.责令停止执业3年 C.吊销执业资格证书，5年以内不予注册 D.终身不予注册 2、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案51精选ppt第一章 建设工程法规制度 3、工程发包和招标过程中的质量责任和义务的承担者应是（）。A.施工单位B.勘察设计单位C.建设单位D.监理单位52精选ppt第一章 建设工程法规制度 4、建设工程质量管理条例中强调了工程质量必须实行（）监督管理。A.政府B.企业C.社会D.行业5、不属于建设工程竣工验收应当具备下列条件（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有质量监督机构签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书53精选ppt第一章 建设工程法规制度 6、某工程由建设单位提供建设材料，建设材料在使用前应当由（）负责检验。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位D.材料供应单位7、下列不属于设计单位质量责任的是（）。A.科学设计的责任B.选择材料供应商的责任C.解释设计文件的责任D.参与质量事故分析的责任54精选ppt第一章 建设工程法规制度 8、某设计院在其承担的一项设计工程中出现了下述行为，其中，该设计院必须承担相应的法律责任的有（）。A.将该工程委托给不具有相应资质等级的工程监理单位 B.未按照工程建设强制性标准进行勘察 C.未根据勘察成果文件进行工程设计 D.未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案9、根据建设工程质量管理条例，下列选项中（）不符合施工单位质量责任和义务的规定。A.施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.施工单位不得转包工程 C.施工单位不得分包工程 D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任55精选ppt第一章 建设工程法规制度 10、下列选项中不属于施工单位的质量责任和义务的是（）。A.送审施工图的责任B.依法承揽工程的责任C.按图施工的责任D.建立质量保证体系的责任 56精选ppt第一章 建设工程法规制度 11、工程监理单位对施工质量承担（）。A.连带责任 B.有限责任 C.无限责任 D.监理责任 12、对于工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，监理应进行（）。A.旁站B.巡视C.抽检D.平行检验13、建设工程质量监督机构代表政府履行质量监督职能，其主要任务不包括（）。A.根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督；B.对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督C.监督工程竣工验收D.组织工程竣工验收57精选ppt第一章 建设工程法规制度 14、根据建设工程质量管理条例规定，屋面防水工程的最低保修期限是（）年。A.2B.3C.5D.1015、根据建设工程质量管理条例，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.8B.12C.24D.48小时58精选ppt第一章 建设工程法规制度 二、判断题（T）1、某已经退休的建造师被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。（T）2、建设单位不办理工程质量监督手续的，工程不得开工。（F）3、建设单位有权改变房屋建筑主体和承重结构进行装修。（F）4、工程竣工验收后，施工单位应向建设单位提交已签署的工程质量保修书。（T）5、工程勘察工作是建设工程的基础工作，工程勘察成果文件是设计和施工的基础资料和重要依据。59精选ppt第一章 建设工程法规制度（F）6、由于分包单位自身原因造成的工程质量问题，由分包单位单独对建设单位负责。（F）7、对于非施工单位造成质量问题或竣工验收不合格的工程，施工单位可以不负责返修。（T）8、政府进行建设工程质量监督的主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。（F）9、建设工程的保修期，自提交竣工验收报告之日起计算。（F）10、电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为为5年。60精选ppt第一章 建设工程法规制度 v第六第六节节 建建设设工程安全生工程安全生产产管理法管理法规规制度制度 v一、建设工程安全生产管理法规v二、各方主体的安全责任和义务v三、建设工程安全生产管理制度61精选ppt第一章 建设工程法规制度 一、选择题 1、建设工程安全生产管理条例规定在中华人民共和国境内从事建设工程的（）等有关活动，必须遵守本条例。A.新建、扩建和拆除B.新建、改建和拆除 C.新建、扩建和改建D.新建、扩建、改建和拆除2、建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用，应当包括在（）内。A.建设单位编制的工程概算B.建设单位编制的工程估算 C.施工单位编制的工程概算D.施工单位编制的工程预算62精选ppt第一章 建设工程法规制度 3、下列属于工程监理安全责任的为（）。A.保证安全生产投入B.审查安全技术措施及专项施工方案C.对施工现场的安全生产负总责D.对建设工程项目的安全施工负责63精选ppt第一章 建设工程法规制度 4、施工单位在编制涉及深基坑、地下暗挖工程及（）的专项施工方案时，还应当组织专家进行论证、审查。A.脚手架工程B.起重吊装工程C.高大模板工程D.拆除工程5、（）应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位6、（）应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。A 出租单位 B.建设单位 C.施工单位 D.监理单位64精选ppt第一章 建设工程法规制度 7、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位中负有“落实安全生产责任制度”的安全责任人员是（）。A.项目负责人B.技术负责人C.主要负责人D.专职安全员8、安全生产许可证的有效期限是（）年。A.3B.4C.5D.69、造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特大65精选ppt第一章 建设工程法规制度 10、施工单位发生生产事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实上报。实行总承包的建设工程，由（）负责上报事故。A.总承包单位B.分包单位 C.建设单位 D.监理单位 66精选ppt第一章 建设工程法规制度 二、判断题（F）1、建设单位在编制工程概算时，如建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用无法确定，可暂不列入工程概算。（T）2、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。（T）3、设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。67精选ppt第一章 建设工程法规制度（T）4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，且情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。（F）5、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，但对建设工程安全生产不承担责任。（T）6、对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。68精选ppt第一章 建设工程法规制度 v第七第七节节 建建设设工程相关法工程相关法规规制度制度 v一、劳动法规制度v二、环境保护法规制度v三、建设工程节能管理法规制度v四、建设工程消防管理法规制度69精选ppt第一章 建设工程法规制度 一、选择题1、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（）月。A.1B.4C.5D.62、依据劳动法，劳动安全卫生设施必须符合（）规定的标准。A.国家B.部门C.行业D.地区70精选ppt第一章 建设工程法规制度 3、依据劳动争议调解仲裁法的规定，当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁争议的时效是（）年。A.1B.2C.3D.44、建设项目对环境可能造成重大影响的，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提交（）。A.环境分析报告书B.环境影响报告书 C.环境影响报告表D.环境影响登记表。71精选ppt第一章 建设工程法规制度 5、需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向审批该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.1B.2C.3D.46、对不符合民用建筑节能强制性标准的，建设工程规划许可证（）颁发。A.不得B.可以C.应当D.延期72精选ppt第一章 建设工程法规制度 7、按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、和照明设备的，建设单位应保证其应符合（）要求。A.施工图设计文件 B.国家标准C.企业标准 D.施工单位8、关于消防设计图纸的审核，应由建设单位将消防设计图纸报送（）审核。A.建设行政主管部门 B.县级以上人民政府 C.公安消防机构D.武警消防机构73精选ppt第一章 建设工程法规制度 9、某建筑公司招聘，甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员，4人均无上岗证，根据消防法可以聘用上岗的是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁74精选ppt第一章 建设工程法规制度 10、工程建设中采取下列措施不符合消防法规定的是（）。A.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 B.人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物 C.因生产供水缺乏，临时使用消防用水进行生产 D.自动消防系统的操作人员必须执证上岗75精选ppt第一章 建设工程法规制度 二、判断题（F）1、未成年工是指未满十八周岁的劳动者。（T）2、劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。（F）3、当事人申请劳动争议仲裁后，不可以进行和解。（T）4、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。76精选ppt第一章 建设工程法规制度（T）5、对于不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。（T）6、所谓建设工程环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。（F）7、按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，建设单位一律应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。77精选ppt第一章 建设工程法规制度（T）8、公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。78精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 v第一第一节节 合同与合同法概述合同与合同法概述 v一、合同的概念v二、合同的类型v三、合同法的基本原则v四、建设工程合同79精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 一、选择题1、工程建设中，承发包双方签订的施工承包合同属于（）。A.双务合同 B.单务合同 C.不要式合同D.实践合同2、甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（）。A.要式合同 B.单务合同 C.格式合同 D.双务合同80精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 3、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（）A.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同B.建设工程合同不是双务、有偿合同C.建设工程合同是一种要式合同D.建设工程合同是一种诺成合同 81精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 4、某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于（）。A.要式合同 B.单务合同 C.无名合同 D.从合同5、某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则担保合同（）。A.有效B.效力待定 C.无效 D.部分有效82精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 6、某市水利工程项目进行招标，招标人在行政主管部门领导的干预下选择了甲建筑公司中标并与其签订了施工承包合同。该行为违反了合同法中的（）。A.公平原则 B.自愿原则 C.公开原则 D.诚实信用原则同7、某建筑工程公司在施工中泄露了业主方的一些技术秘密，其行为违反了合同法中的（）。A.公平原则 B.自愿原则 C.公开原则 D.诚实信用原则83精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 8、依据合同法有关规定，建设工程合同没有规定的，适用（）的有关规定。A.承揽合同 B.赠与合同 C.买卖合同 D.租赁合同9、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是（）。A.建筑工程总承包合同B.建筑工程设计合同C.建筑工程承包合同D.建筑工程分包合同 10、建设工程合同不包括（）。A.设计合同 B.监理合同 C.勘察合同 D.施工合同84精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 二、判断题（T）1、合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立，当事人作出的意思表示必须合法。（F）2、双务合同不一定就是有偿合同，但无偿合同一定就是单务合同。（F）3、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，则该合同不成立。85精选ppt第二章 建设工程合同法律制度（T）4、合同当事人一方不得将自己的意志强加给另一方，这是合同法中的平等原则。（T）5、只有具备法定资质的单位才能成为建设工程合同的承包主体。（T）6、依签约主体与合同内容的不同，建设工程合同可分为联合承包合同、总承包合同与分包合同。（F）7、中华人民共和国合同法规范和调整的范围既适用于狭义的合同，也适用于广义的合同。86精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 v第二第二节节 建建设设工程合同的工程合同的订订立和效力立和效力 v一、建设工程合同的订立v二、建设工程合同的效力87精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 一、选择题1、承包商甲向水泥厂乙发出了电子邮件，希望从乙处购买一批水泥，则承包商甲的该行为属于（）。A.要约邀请 B.要约C.承诺D.订立合同2、开发商甲通过信函的方式向承包商乙提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。A.要约的撤回B.要约的失效C.要约的撤销D.要约的消失88精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 3、依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（）A.传真B.电子邮件C.登记D.信件4、下列关于承诺的说法中，正确的是（）。A.承诺可以撤销 B.承诺可以撤回C.承诺既可撤销也可撤回 D.承诺既不可撤销也不可撤回89精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 5、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应在（）A.要约到达要约人之前 B.承诺到达要约人之前C.承诺通知发出前 D.承诺到达要约人之后6、采用招标发包方式订立建设工程合同时，招标人发出中标通知书，确定中标人的行为属于（）。A.要约邀请 B.要约C.承诺D.订立合同90精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 7、工程建设中，施工合同的标的应为（）。A.有形财产 B.发包人C.承包人D.工作成果8、甲市某房地产公司在乙市投资一工程项目，丙市的某建筑公司成功中标，则该施工合同的主要履行的地点是（）市。A.甲B.乙C.丙D.任意91精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 9、甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，那么该合同（）。A.有效B.无效C.部分有效 D.担保后有效10、根据合同法的规定，缔约过失责任应该发生在（）。A.合同成立后B.合同生效后 C.合同订立阶段D.合同履行阶段92精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 11、下列关于合同生效的要件中，错误的是（）。A.合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力 B.意思表达真实 C.不违反法律、行政性法规的强制性规定 D.具备了法律所要求的行式93精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 12、下列合同属于无效合同的是（）。A.重大误解而订立的合同 B.在订立合同时显示失公平的合同 C.无权代理人以被代理人名义订立的合同 D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同13、李某与某开发公司订立了商品房买卖合同，后发现开发公司在签订合同时提供的商品房预售许可证是假的，因此，该合同属于（）合同。A.有效 B.无效 C.可撤销 D.效力待定94精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 14、下列情形中属于效力待定的合同是（）。A.出租车司机借抢救重病人急需出租车之机将车价提高10倍 B.10周岁儿童因发明创造而接受奖金。C.成年人甲误将复印品的油画当成真品购买 D.10周岁的儿童将自己家的电脑卖给40岁的张某95精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 二、判断题 (T)1、合同的订立包括要约和承诺两个阶段，当事人为要约和承诺的意思表示均为合同订立的程序。（F）2、建设单位发出的招标公告属于要约行为。（T）3、要约既可以撤回也可以撤销。96精选ppt第二章 建设工程合同法律制度（F）4、李某向王某发出了订立某合同的要约，要求王某11月10前答复。王某于11月15日答复同意合同条件，可择日签订合同，则王某同意订立合同的行为属于承诺。（T）5、要约邀请是为了引发要约，它不是合同订立的必经过程。97精选ppt第二章 建设工程合同法律制度（T）6、受要约人已为履行合同作了准备工作，则要约不可以撤销。（T）7、甲向乙发出要约，当乙承诺时对要约的内容作了非实质性变更，如果甲未及时反对，则该承诺有效。（F）8、无效合同从合同被确认无效后才失去效力。98精选ppt第二章 建设工程合同法律制度（T）9、甲公司将主体部分分包给乙公司，该合同违反了法律的强制性规定，所以合同无效。（F）10、可变更、可撤销合同被撤销后，该合同不具有效力，即自合同撤销时起就不具有效力。99精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 v第三第三节节 建建设设工程合同的履行、工程合同的履行、变变更和更和转让转让 v一、建设工程合同的履行v二、建设工程合同的变更v三、建设工程合同的转让100精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 一、选择题1、按照合同法规定，如果价款或报酬不明确，合同履行中应按（）。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格101精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 2、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，计价执行应按照（）。A.合同价格 B.新价格C.原价格D.交付时价格3、执行政府定价或者政府指导价，逾期交付标的物的，遇价格变化时，下列说法正确的是（）。A.遇价格上涨时，按照新价格执行B.按市场价格执行C.遇价格上涨时，按照原价格执行D.价格下跌时，按照原价格执行102精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 4、合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。A.解除价格B.变更价格C.转让价格D.中止履行合同义务103精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 5、某供应商在与建设单位签订合同时约定货到付款，但其发现建设单位经营状况严重恶化，供应商拒绝供货，供应商行使的是（）抗辩权。A.同时履行B.先履行格C.不安D.后履行6、合同履行中，债权人请求代位行使债务人的债权，只能向（）申请。A.债务人的债务人 B.债务人C.人民法院 D.仲裁机构104精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 7、合同变更的效力应当表述为（）。A.变更的效力仅及于变更的部分 B.未变更的效力不确定C.已履行的部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权行8、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经（）同意。A.法院B.仲裁机构C.债权人D.工商部门105精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 9、甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务5000元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理？()A.判决乙承担违约责任 B.判决丙承担违约责任 C.判决乙、丙连带承担违约责任 D.判决乙、丙分担违约责任106精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 10、建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后（）。A.应将钢材送到施工现场 B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库 D.可通知建设单位自提 107精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 二、判断题（T）1、在建筑工程合同中，当事人关于工程质量的约定不能低于国家标准（F）2、合同有明确约定的，应当依约定履行，反之，合同约定不明确则合同无须全面履行。（F）3、先履行抗辩权，是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在另一方未为对待给付以前，有权拒绝先为给付的权利。108精选ppt第二章 建设工程合同法律制度（T）4、为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施包括代位权和撤销权两种。（T）5、代位权是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。109精选ppt第二章 建设工程合同法律制度（F）6、因发包人原因合同变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担责任，延误的工期不予顺延。（T）7、企业合并或者分立，原企业的合同权利义务将全部转移给新企业。（F）8、某施工合同中约定了承包商带资进行工程建设，业主竣工后支付工程款，在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任。110精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 v第四第四节节 建建设设工程合同工程合同终终止和止和违约责违约责任任 v一、建设工程合同的终止v二、建设工程合同的违约责任111精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 一、一、选择题选择题1、某施工合同因解除而效力终止，随着该合同的终止而效力不受影响的是（）条款。A.标的 B.质量 C.担保D.结算、清理2、合同终止的原因不包括（）。A.一方拒不履行合同B.债务相互抵销 C.债权债务同归于一人D.债权人免除债务112精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 3、甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，而乙公司也拖欠甲公司20万元的咨询费用已近三年。对此，下列说法正确的是（）。A.甲公司无权主张抵销 B.双方债务性质不同，不能抵消C.甲公司主张抵销，须经乙公司同意D.甲公司主张抵销，乙公司无权拒绝 113精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 4、施工单位甲欠施工单位乙5万元，施工单位丙又欠甲五万元，甲和乙约定由丙代替甲向乙还钱，若丙未能履行该项债务，则（）。A.丙向甲承担违约责任B.丙向乙承担违约责任C.甲向乙承担违约责任D.以上均不对 114精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 5、某建设工程施工合同履行过程中，出现了发包方拖延支付工程款地违约情况，则承包方要求发包方承担的违约责任可以是（）。A.提高价格或报酬 B.要求发包方提前支付所有工程款 C.要求发包方支付逾期利息 D.要求发包方降低工程质量标准115精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 6、某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，总货款3万元，约定9月1日交货，逾期交货的，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货，则下列表述正确的是（）。A.水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任 B.水泥厂支付违约金后，仍应继续履约合同 C.水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金 D.水泥厂如无过错，可不必支付违约金116精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 7、建设单位与设计院签订了一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金，后建设单位违约，造成设计单位损失4万元，则设计单位最多可请求建设单位承担（）万元的违约责任。A.4B.5C.9D.10117精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 8、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当（）倍返还定金。A.1B.2C.3D.4118精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 9、李某与某供应商签订了购货合同并交了定金，到了约定提货期的前一天，供应商突然通知李某定的货被别人买走了，近期无货。对此，下列说法正确的是（）。A.供应商承担缔约过失责任 B.供应商属于先期违约 C.供应商不承担责任 D.供应商要等到约定取货日才承担责任119精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 10、合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。A.过错责任 B.严格责任 C.损害赔偿 D.公平合理120精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 二、判断题（T）1、中止合同只是在法定的特殊情况消失以后，当事人仍然承担继续履行的义务，而终止合同是合同关系消灭，不可能恢复。（T）2、合同权利义务的终止，不影响解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。（F）3、由于经营不善，甲公司不能履行与乙签订的合同，由于其主观无过失故可不承担违约责任。121精选ppt第二章 建设工程合同法律制度（F）4、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，不再承担其他责任。（T）5、某承包商与业主在合同中约定2003年8月1日竣工，但是在2003年6月1日该承包商明确表示不能履行这个合同了，则承包商属于先期违约。（F）6、合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，一旦约定条件发生，免责条款就可生效。122精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 v第五第五节节 建建设设工程施工合同工程施工合同纠纷纠纷的的处处理理 v一、建设工程施工合同效力与合同解除条件v二、建设工程质量纠纷的处理v三、建设工程竣工日期争议的处理v四、建设工程价款纠纷的处理v五、建设工程“黑白合同”纠纷的处理123精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 一、选择题1、甲单位为房屋建筑工程施工总承包二级资质，不能满足某工程项目要求的一级资质，因此乙单位的一级资质参与了项目投标，最终甲单位中标并与发包方签订了合同，则该合同为（）合同。A.无效B.有效C.效力待定D.可撤销124精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 2、建设单位与不满足资质要求的施工企业签订了施工合同，工程竣工验收合格后，施工企业要求建设单位支付工程款，则（）。A.合同无效，建设单位拒绝支付工程款B.合同有效，建设单位应当支付工程款C.合同无效，但建设单位应当支付工程款D.合同无效，建设单位支付一般工程款125精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 3、甲公司的工程部在公司不知情的情况下以甲公司名义对某工程项目进行了公开招标，并与中标的乙企业签订了施工合同，甲公司总部得知此事后并未反对，该合同（）。A.无效B.有效C.效力待定 D.可撤销126精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 4、开发公司甲的工程部在公司不知情的情况下以工程部名义与乙施工企业签订了施工合同，开发公司甲总部在得知此事后明确表示反对，该合同（）。A.无效B.有效C.效力待定D.可撤销127精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 5、发包人请求解除建设工程施工合同的，下列情形不予支持的是（）。A.有证据表明施工企业未履行合同主要义务 B.施工企业在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工 C.施工企业已经完成的建设工程质量不合格D.施工企业将承包的建设工程主体结构分包给其他企业 128精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 6、施工单位由于技术措施不当，导致建筑物外墙渗水，建设单位要求施工单位对外墙进行修复，修复完成后，施工单位就修复费用和工期向建设单位提出索赔，则（）。A.费用工期均给予补偿B.费用工期均不予补偿C.费用补偿，工期不补偿D.费用不补偿，工期补偿129精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 7、建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包人发现质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是（）。A.内墙皮脱落B.外墙渗水C.横梁裂缝超过规范要求D.自来水管爆裂130精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 8、在施工过程中，由于出现下列情形，造成建设工程的质量缺陷，不应该由发包人承担过错责任的是（）。A.所选定的承包商出现偷工减料的现象B.发包人采购的材料不符合强制性标准 C.提供的设计存在缺陷D.由发包人指定的分包商施工质量出现问题131精选ppt第二章 建设工程合同法律制度 9、施工单位甲于2