房屋工程施工合同范文（5篇）.doc

房屋工程施工合同范文经双方遵照公平、自愿、诚信的原则下达成以下协议：甲方将位于潞西市芒拐寨子角（未来“云河新村”）田坝上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包给乙方。一、承包工程范围：1、乙方负责主体工程的材料施工，水电安装、脚手架（水电不含材料费）不负责任何装修工程和基础土方拉出拉进。2、在施工用电方面，乙方负责电线、电表，施工水电费。甲方负责拉接，电表落户，甲方还要保证在施工期间道路畅通及建房所需顶杆。二、付款方式按实际面积计算840元/，总面积在200左右，开工时支付贰万元整（￥：_元），地圈梁灌起付叁万元整（￥：30000元），到_年_月份付壹拾万元整（￥：100000元）。其余施工费甲方尽量筹集，不得超过两年付清。三、工期开工时间：_年_月_日完工时间：_年_月底（雨季前）四、在施工中，双方各尽其责，保质保量安全文明完工。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日房屋工程施工合同范文（二）发包人（全称）：_承包人（全称）：_发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对_（工程全称）签定工程质量保修书。第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_.第二条质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：_地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年;装修工程为_年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年;供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期;住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年;其他项目保修期限约定如下：_.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：_.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：_ 承包人（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日房屋工程施工合同范文（三）建设方：（以下简称甲方）电话：施工方：（以下简称乙方）电话：甲、乙双方在平等自愿的基础上，共同协商,就房屋屋顶彩钢瓦工程施工达成以下协议：1、甲方将屋顶建设工程一次性包工包料承包给乙方，价格为：瓦130元/平方，水槽55元/米，墙板100元/平方。2、乙方所用的施工材料，质量必须符合要求：彩钢瓦（规格：4.0，泡沫厚7cm,）隔板、大方管、小方管、水槽。3、乙方施工内容：钢架、彩钢瓦、隔板、水槽、雨落管的运送和安装，（其中落雨管由甲方买材料，由乙方进行安装，不另计价格）。4、乙方施工过程中，甲方将场地等协调好，并提供电等必要的条件;乙方人员施工过程中的任何安全问题由乙方承担，与甲方无关。5、付款方式：工程结束一次付清。6、若工程款全部付清后，未来十年内此工程出现漏雨等非人为问题，甲方有权叫乙方免费维修。此协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日房屋工程施工合同范文（四）托运方（盖章）：_ 承运方（盖章）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点：_ 签订地点：_甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据民法典及国家有关法律法规，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程顺利完成，本着互惠互利、诚实互相的原则，在公平、公正的基础上，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地址：_城中村改造项目。3、工程量：_4、工程承包内容：单运，甲方装车。5、运输里程及单价：起点：棚户区项目，单价后附明细表，其他区域按明细表公里数价格计划。6、施工期限：_第二条工程计量方式每次结算的工程量以车量方单据的数据（按实际测量为准，车箱装土石高度的基础上不得超过_公分）。第三条结算方式运输款每天上午_点_点收票，下午_点_点现金结帐（周六、周日不定）。1、甲方协助乙方解决食宿、停车等问题，相关费用由乙方自负。2、甲方负责为乙方所提供车辆的车牌号、驾驶证向政府有关部门办理有效运输证件及相关手续。3、甲方负责处理运输沿途的交通、路政、环卫、城管、交警及社会地霸阻碍等问题。4、为了使车辆正常运输，甲方与当地交警和运管路政部门达成协议，乙方车辆在甲方指定的路线超载洒漏，若遇环卫、城管、交警部门罚款由甲方承担;因乙方车辆或驾驶员手续不齐、交通事故所造成的经济损失及责任甲方不予承担。5、在施工过程中，因甲方施工人员指挥不当，造成乙方的车损失由甲方承担相应的损失费用，如乙方不听从甲方管理人员指挥造成的经济损失由乙方全权负责，且甲方有权将乙方清退出场。第四条乙方责任及权益1、乙方进车前先提供车辆的车牌号、驾驶证等证件给甲方报批运输证，办理费用由甲方支付。2、必须服从甲方管理人员指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度，按规定时间交接运输单据，办理运费结算。3、乙方在装卸中车内的渣土石必须全部卸完，如车内出现积留余土石按余土石双倍扣除运费。4、乙方有责任对运输人员进行安全教育，尊重当地民风民俗，做到安全、文明运输，乙方有权拒绝甲方冒险施工安排。5、严禁酒后驾驶、带病驾驶，如造成安全事故由乙方自行负责，乙方严格遵守项目部的有关管理制度。6、乙方车辆不得在施工现场和工地范围内乱倒弃土石，如一经发现，一次罚款人民币_元整。7、乙方车辆必须服从甲方管理人员，根据工程施工需要的调遣。如不服从甲方有权扣留的工程款项不予支付乙方。第五条违约责任1、因不可抗力因素造成工程停工，甲乙双方免责。2、如发现管理人员和施工人员或驾驶人员有不正当的交易而损害任何一方利益，则违约方须向受害方赔偿一切经济损失。3、乙方不得以提升运输单价为理由终止合同，否则甲方有权将扣留的工程款项不予支付乙方，并追诉乙方给甲方造成的一切经济损失。4、甲、乙双方在签定合同之日起，乙方应在天内车辆到达甲方施工现场，并保证_以上车辆）。5、如违反乙方无法按时到达，则乙方承担并赔偿甲方经济损失，具体为每车每日元。6、如甲方因自身原因无故造成乙方车辆无法正常运输，则甲方承担并赔偿乙方经济损失为每车每日元。第六条本项目运距暂定_公里，单价元/_计价。运距有变更，单价由甲乙双方协商而定。第七条其他1、本协议违禁事宜，双方协商解决，协商未果提请当地仲裁委仲裁或向当地人民法院提起诉讼。2、本协议具有同等法律效力，自双方签字后生效，工程完工付清尾款自动失效。3、本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份。甲方代表（签字）：_ 甲方代表（签字）：_身份证号：甲方代表（签字）：电话号码：_ 电话号码：_年_月_日房屋工程施工合同范文（五）合同编号：项目名称：发包人：咨询人：_年_月_日第一部分协议书发包人（全称）：咨询人（全称）：根据中华人民共和国建筑法中华人民共和国民法典及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况项目名称：项目地点：建设规模：计划投资：二、全过程工程咨询服务范围与服务内容全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。（此项为必选项）前期咨询：工程勘察：设计咨询：工程监理：造价咨询：招标采购：BIM咨询：其他：具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件A。三、全过程工程咨询服务期全过程工程咨询服务期：_，从开始起计。计划开始服务日期：_年_月_日。计划完成服务日期：_年_月_日。具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价款1.报酬计取方式：2.签约合同价为人民币（大写）（￥元）。五、发包人代表与咨询人项目总负责人发包人代表：_。咨询人项目总负责人：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如有）;（2）投标函及其附录（如有）;（3）专用合同条款及其附件;（4）通用合同条款;（5）发包人要求;（6）技术标准;（7）发包人提供的相关资料（如果有）;（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自生效。十二、合同份数本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，咨询人执正本份、副本份。发包人：（盖章）咨询人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：_法定代表人或其委托代理人：_（签字）：_ （签字）：_组织机构代码：_ 组织机构代码：_纳税人识别码：_ 纳税人识别码：_地址：_ 地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_电子信箱：_ 电子信箱：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_时间：_年_月_日时间：_年_月_日第13页共13页