2023年监理师《建设工程合同管理》高分通关卷（共5套）之（五）附详解

2023年监理师建设工程合同管理高分通关卷（共5套）之（五）附详解一、单选题1.中标人根据合同约定分包，就分包项目向招标人承担责任方式正确的是（）。A、中标人承担责任B、分包人承担责任C、中标人与分包人承担按份责任D、中标人与分包人承担连带责任答案：D解析：2、分包（1）禁止分包主体、关键性工作（不论发包方是否同意）；（2）禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。（3）中标人应当就分包项目向招标人负责；（4）分包人就分包项目与中标人向招标人承担连带责任。2.甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）A、有效B、无效C、可撤销D、待定答案：A解析：法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。如：法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任；法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。注意：执行法人或者非法人组织工作任务的人员一体适用上述规则执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。3.合同法律关系的客体是指()。A、合同的当事人B、合同双方的权利C、合同双方的义务D、合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象答案：D解析：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象。4.关于保证方式的表述中，符合担保法规定的是（）。A、在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B、连带责任保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C、连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任D、保证的方式有一般保证和连带责任保证答案：D解析：16本题考核的是保证方式。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定。债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。5.(2017年真题)根据标准施工合同，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A、7B、14C、21D、28答案：D解析：（二）施工期运行一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。（三）合同工程的竣工验收承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告；认为不具备条件，在28天内通知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。6.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A、保险公司B、发包人C、承包人D、发包人和承包人共同答案：C解析：96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。7.根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A、建筑物B、汽车C、汇票D、仓单答案：A解析：16本题考查的是担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。选项A属于不动产。8.下列关于保险合同的说法正确的是（）。A、财产保险合同的转让应当在通知保险人后依法转让B、建筑工程一切险为财产保险合同C、安装工程一切险为人身保险合同D、投保人拖欠人身保险的保险费，保险人可以通过诉讼方式要求投保人支付答案：B解析：1、财产保险合同（1）财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。（2）财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。（3）在合同的有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人应当及时通知保险人，保险人有权要求增加保险费或者变更保险合同。（4）建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。2、人身保险合同（1）人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。（2）投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。（3）投保人可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。（4）人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。（5）保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。（财产保险的保险费可以）9.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则该招标人()。A、可以采用直接委托方式发包B、可以自行招标，但应当备案C、可以自行招标，无须备案D、必须委托中介机构代理招标答案：B解析：49招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明:招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标项目的前期准备工作的完成情况;自行招标还是委托代理招标等内容。10.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A、提交竣工验收申请报告日B、开始进行竣工验收日C、竣工验收合格日D、签发工程接收证书日答案：C11.NEC合同文本是由（）编制的。A、国际咨询工程师联合会B、英国土木工程师学会C、美国建筑师学会D、我国建筑工程学会答案：B解析：知识点:英国NEC合同文本。FIDIC是指国际咨询工程师联合会编制的，NEC是由英国土木工程师学会编制，AIA是由美国建筑师学会编制的。12.下列选项中可以设置丁级资质的是()。A、设计专业资质B、设计专项资质C、设计行业资质D、设计综合资质答案：A解析：30工程设计综合资质只设甲级;工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。13.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。A、抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B、登记顺序相同的，按照债权比例清偿C、抵押权已登记的先于未登记的受偿D、抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿答案：D解析：16本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定进行清偿：抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；登记顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。14.()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：98本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。15.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A、14日，7日B、10日，5日C、10日，3日D、14日，5日答案：C解析：知识点:招标文件异议的处理。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。16.根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A、工程结算价的2%B、签约合同价的2%C、工程结算价的3%D、签约合同价的3%答案：D解析：知识点:施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。17.（2019年真题）设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A、合同签字盖章B、实际交付C、发包人完成设计任务书审批D、设计人收到发包人设计基础资料答案：B解析：（五）定金（1）定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。（2）定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，否则超过的部分无效。（3）定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。（4）债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。（5）给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。（6）定金合同为从合同（担保合同为从合同），主合同无效，定金合同无效18.(2016年真题)施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。A、以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B、以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C、由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D、将该投标文件直接作废标处理答案：B解析：本题考查的是报价计算错误的修正。评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。19.下列不属于简明标准施工招标文件适用范围条件的是()。A、依法必须进行招标的工程建设项目B、工期不超过12个月、技术相对简单C、设计和施工不由同一承包人承担D、小型项目答案：A解析：49工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。20.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A、监理人，14天B、监理人，21天C、发包人，14天D、发包人，21天答案：D解析：知识点:设计管理。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。21.根据建设工程勘察设计管理条例，评标委员会的职责是（）。A、推荐候选的中标方案B、确定中标人C、对投标人的情况进行综合评定D、确定是否重新招标答案：A解析：（一）中标人的确定1、招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。2、中标人确定方法方法一：招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。方法二：招标人授权评标委员会直接确定中标人。3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。5、依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。22.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案：D解析：-112本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。23.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。A、一切险B、一切险加第三者责任险C、一切险加人身保险D、一切险加人身意外伤害险答案：B解析：二、工程建设的主要险种1.投保人与被保险人【投保人】由发包人投保；发包人委托承包人投保的，保费由发包人承担。【被保险人】具有可保利益的工程参与各方均可以作为被保险人，包括：工程业主；承包商或分包商；技术顾问等24.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A、在到货5天前进行通知承包人B、承包人会同监理人共同进行验收C、要求提前交货时，承包人可以拒绝D、如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担答案：B解析：（3）施工工艺的试验和检验第一，承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度。第二，承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。（4）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（二）对发包人提供的材料和工程设备的管理1、承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。2、承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。3、发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。（1）发包人要求提前提交材料和工程设备，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。（2）发包人延误交货及变更交货地点等，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。5、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。25.(2014年真题)根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A、发包人和监理人B、承包人和监理人C、发包人和承包人D、承包人和分包人答案：C解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。26.以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A、招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B、非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C、主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D、招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包答案：D解析：知识点:材料招标文件中招标人要求的规定。招标人允许中标人对非主体货物进行分包。27.（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A、投标保证有效期应从投标时起算B、投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C、投标保证有效期不得延长D、投标保证有效期应长于投标有效期答案：B解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起算。28.FIDICX系列合同中，在施工合同条件模式下，项目主要参与方不包括（）A、业主B、承包商C、工程师D、分包商答案：D解析：-153在施工合同条件模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。29.关于工程设计招标与工程施工招标比较，其特点说法不正确的是()。A、设计招标文件中而无具体的工作量B、工程设计招标按规定的工程量清单填报报价后算出总价C、设计招标开标时不按报价高低排定次序D、设计招标评标委员关注方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性答案：B解析：26在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。（B错误）30.某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A、7月10日B、7月20日C、7月21日D、8月10日答案：A解析：(3)开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，(无论此后是否发出开工通知)以实际进场施工时间为开工日期。31.甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A、银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B、乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C、在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D、银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任答案：A解析：（1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。【有先后顺序】（2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】（3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。32.某工程项目进行招标，有4家单位通过资格审查，单位的评标价为1500万元，单位的评标价为1550万元，单位的评标价为1450万元，单位的评标价为1400万元。采用最低投标价法评标，则中标单位为（）。A、单位B、单位C、单位D、单位答案：D解析：57本题考核的是最低评标价法。评标价最低的投标人为中标人，中标价格为中标人的投标报价。33.根据标准施工招标文件，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是()。A、视投标书不符合评审标准，否决其投标B、对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：B解析：57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。34.初步评审过程中，投标人的投标可能不用作废标处理的行为是()。A、串通投标B、弄虚作假C、不按评标委员会要求澄清D、投标人报价低于标底答案：D解析：59评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明井提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竟标，应否决其投标。35.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A、仅补偿承包人费用，不补偿利润B、既不补偿承包人费用，也不补偿利润C、既补偿承包人费用，又补偿利润D、仅补偿利润部分，不补偿承包人费用答案：C解析：属于发包人应予控制而未做好的情况，则应补偿费用和合理利润。36.依据物权法的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A、备案B、交付C、登记D、合同签订答案：C解析：16本题考核的是抵押登记。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。37.设备采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A、启运7日前，启运24小时前B、启运7日前，启运24小时内C、启运24小时前，启动24小时内D、启运24小时前，到达前24小时内答案：B解析：本题考查的是材料、设备采购合同履行管理。卖方应在合同材料预计启运7日前，预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。38.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案：D解析：知识点:索赔管理。如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按合理时间间隔，定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求，在该项索赔事件的影响结束后28天内，承包人向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。39.招投标工作中，下列评标委员会的成员人数符合要求的是()。A、成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家3人B、成员人数为6人，其中技术、经济等方面的专家4人C、成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家5人D、成员人数为8人，其中技术、经济等方面的专家6人答案：C解析：49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。40.工程设计招标开标时，（）。A、由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序B、由投标单位推选的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序C、由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，按报价高低排定次序D、由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定次序答案：D解析：26在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。41.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。A、城市规划许可文件B、工程勘察资料C、限额设计的要求D、经批准的项目可行性研究报告答案：C解析：34其中发包人提供的资料包括:1)施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料;2)定位放线的基准点、基准线和基准标高;3)发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证;4）发包人提供的勘察资料(适用于设计招标);5)技术标准、规范;6)其他资料。42.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A、不能增加保险费,可以解除保险合同B、不能解除保险合同,可以增加保险费C、可以增加保险费,也可以解除保险合同D、不能增加保险费,也不能解除保险合同答案：C解析：在合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保费或解除合同。43.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：知识点:勘察合同占用临时用地。临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。44.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A、自行负责B、由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C、不予补偿，但应合理顺延合同工期D、由发包人给予补偿，合同工期相应顺延答案：D解析：知识点:施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。45.采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。A、固定总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、变动总价合同答案：D解析：在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目可考虑采用固定总价合同，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨等风险由承包商承担；对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑施工期间市场价格等的变化，宜采用可调总价合同46.根据标准施工合同，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A、合同内约定的工期和合同工期B、缺陷责任期和质保期C、施工期和合同内约定的工期D、施工期与合同工期答案：D解析：知识点:保修期。施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。47.我国建设领域目前工程项目管理的核心是()。A、法人负责制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理答案：D解析：合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心，工程建设质量、投资、进度目标的设置及其管控，都是以合同为依据确立的，可以说，做好项目就是履行好合同。48.设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。A、承包人B、工程师C、发包人D、项目经理答案：A解析：虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。因此，本题的正确答案为A。49.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、受益人由被保险人或投保人指定C、被保险人或受益人必须是投保人D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费答案：B解析：本题考查的是保险的内涵。选项A错误，投保合同应该是投保人与保险人签订的；选项C错误，投保人、被保险人可以为受益人。选项D错误，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。50.某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A、提前工期1个月给予承包人奖励B、延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C、对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D、因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案：B解析：一）合同工期“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。（二）施工期承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。题中：合同工期为18个月，施工期为19个月，所以延误工期1个月。多选题1.下列投标人中，其投标应作废标处理的有（）。A、与招标代理机构相互参股的投标人B、与其他投标人委托同一单位办理投标事宜的投标人C、不按评标委员会要求澄清或说明的投标人D、被评标委员会认定以低于成本报价竞标的投标人E、承诺的投标有效期长于招标文件规定的投标人答案：ABCD解析：（四）投标的否决1、投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；2、投标联合体没有提交共同投标协议；3、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；4、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；5、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；6、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；7、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标（投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料）8、法律法规规定的其他应当否决投标的情形。2.大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。A、采购标的属于加工承揽B、对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求C、作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标D、采购标的包括设备和伴随服务E、中标人的责任不包括安装（或安装指导）.保修.人员培训答案：ABD解析：（一）设备招标及报价注意事项1、投标人可以是生产厂家或工程/贸易公司（1）如工程公司或贸易公司为投标人，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书；（2）一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。2、对生产厂家应有较高的资质和能力条件的要求由于产品设计和制造的难度及复杂性，生产厂家须具有相应的制造能力，尤其是制作同类型产品的经验，以确保标的物能够保质保量、按期交货。3、编写工作范围时（1）应注意写明具体采购货物的形式、规格和性能要求、结构要求、结合部位要求、附属设备以及土建工程的限制条件；（2）还应注意说明供应的主辅机设备、连接部件等与土建工程和其他工程项目的分界面，必要时用图纸细分明确。4、买卖双方权利和义务关系涉及的内容多、期限较长合同的责任包括产品设计、原材料供应、生产加工、包装运输、到货开箱检验、安装或安装指导、设备调试、启动及试运行、质量保修以及保修期满后的服务等内容，应针对不同阶段设定明确要求。5、报价分析包括设备和伴随服务费用（1）不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用；（2）也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用；（3）还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。6、应明确是否允许提供替代方案招标文件应明确规定，是否允许投标人提供可供选择的替代方案，以及可接受的替代方案的范围和要求，以便投标者做出响应。3.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有()。A、设计方案最优B、削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C、可以增加设计变更D、减少承包人的索赔E、可以缩短建设周期答案：AC解析：-120本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。4.设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件中，属于业主的主要责任和义务的有（）A、发出变更通知B、审核承包商文件C、建立质量保证体系D、为承包商提供协助和配合E、准备并负责业主设备答案：ABDE解析：-158业主的主要责任和义务：向承包商提供工程资料和数据;向承包商提供现场进入权和占用权;委派业主代表;做好项目资金安排;向承包商支付工程款;向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示;发出变更通知;审核承包商文件;为承包商提供协助和配合;准备并负责业主设备;颁发工程接收证书等。5.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（）。A、取得相关行政管理部门的爆破作业许可B、取得爆破作业资质证件C、与相邻建筑物所有人进行协调D、作好施工现场的安全防护工作E、保护相邻建筑物答案：BDE解析：本题考查的是承包人的义务。选项AC属于发包人的义务。6.下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A、发包人欠付工程价款的利息B、承包人工作人员的报酬C、承包人实际支付的建筑物配件价款D、承包人应支付的损害赔偿金E、承包人因发包人违约产生的违约金答案：BC解析：知识点:工程款优先受偿的范围。承包人行使建筑工程价款优先受偿权的不包括承包人因发包人违约所造成的损失。7.建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。A、投标截止日期前，投标人撤回投标文件的B、投标人在投标有效期内撤销投标文件的C、收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D、收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E、未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的答案：BCD解析：投标人要求撤标或者修改投标文件的内容在投标截止日期前投标人出于某种考虑要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。【投标保证金的退还】8.材料采购招标中，材料评标总价包含（）。A、出厂价B、运输费C、缺漏项加价D、技术、商务偏差加价E、安装费答案：ABCD解析：本题考查的是材料采购的评标。评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用。不包括安装费。9.下列选项中可以导致委托代理关系终止的有()。A、被代理人取得或恢复民事行为能力B、被代理人取消委托或代理人辞去委托C、代理期间届满或代理事项完成D、作为代理人或被代理人的法人终止E、被代理人死亡或被代理人丧失民事行为能力答案：BCD解析：1本题考查的是代理关系。委托代理关系可因下列原因终止(1)代理期间届满或者代理事务完成(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托(3)代理人丧失民事行为能力(4)代理人或者被代理人死亡(5)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。10.关于民事代理的说法，正确的有（）A、代理人必须在代理范围内实施代理行为B、代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C、代理人以自己的名义实施代理行为D、被代理人对代理人的代理行为承担责任E、被代理人对代理人不当代理行为不承担责任答案：AD解析：【代理过错责任】项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。11.根据施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。A、监理人确认承包人逾期违约的依据B、监理人签认索赔付款证书的依据C、施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D、承包人编制资金计划的基础E、监理人控制合同工程进度的依据答案：CE解析：99本题考查的是监理人的职责。合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发放等不应造成施工延误，以及监理人应按照计划进行协调管理。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。12.下列保险合同属于财产保险合同的有()A、建筑工程一切险B、工程监理责任保险C、货物运输险D、职工意外伤害保险E、安装工程一切险答案：ABCE解析：本题考查的是保险概述。选项D，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同，职工意外伤害保险属于人身保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。13.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，业主应对资料中（）的正确性负责。A、不可预见的困难情况B、施工进度计划C、对工程的预期目标的说明D、放线数据E、工程竣工的试验和性能的标准答案：CE解析：本题考查的是设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件典型条款分析。选项A，为承包商承担责任的事项。选项B，由承包商编制。选项D，放线数据需要承包商核实，不完全依靠甲方的数据。14.在保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。A、被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金B、被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C、被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金D、至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E、保险人给付各项保险金之和不超过保险金额答案：AE解析：5、保险责任（1）身故保险责任第一，被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金，本保险合同对该被保险人的保险责任终止。第二，被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。但若被保险人被宣告死亡后生还的，保险金受领人应于知道或应当知道被保险人生还后30日内退还保险人给付的身故保险金。（2）伤残保险责任第一，被保险人因遭受意外伤害事故，并自事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一者，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。第二，如第180日治疗仍未结束的，按第180日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。15.设计施工总承包合同，不能索赔工期的情况有（）。A、为他人提供方便B、发包人要求提前交货C、缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D、发包人违约解除合同E、不可预见的物质条件答案：ABCD解析：知识点:索赔管理。不能索赔工期的只有四项。16.(2018)根据标准施工合同，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（）A、增加工作内容B、提供图纸延误C、出现异常恶劣的气候条件D、发包人延迟提供建筑材料E、现场查勘滞后答案：ABCD解析：标准施工合同中应给承包人补偿的条款17.下列关于暂停施工程序说法正确的有()。A、无论何种情况的停工，监理人应与发包人和承包人协商B、当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知C、承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担D、承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工E、因发包人原因无法按时复工时，承包人只可索赔费用答案：BCD解析：102本题考查的是施工进度管理。(1)停工。监理人根据施工现场的实际情况，认为必要时可向承包人发出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。(2)复工。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工时，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，以及合理利润。18.材料设备采购从合同性质上可以分为（）。A、买卖合同B、租赁合同C、劳务合同D、加工承担合同E、融资租赁合同答案：AD解析：知识点:材料设备采购招标特点。建设工程项目所需材料设备的采购，按标的物的特点可以分为买卖合同和加工承揽合同两大类。19.(2016年真题)关于投标预备会的说法，正确的有（）。A、投标预备会是法定的招标程序B、投标预备会上应对投标人提出的问题进行解答C、投标预备会由工程监理单位组织召开D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑E、对某投标人提出的问题，招标人应以书面方式回复该投标人，无须告知其它投标人答案：BD解析：本题考查的是工程施工招标程序。选项A，投标预备会不是招标的必经程序。选项C，投标预备会由招标人组织召开。选项E，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。20.下列担保物权中，自担保物实际交付时设立的是（）。A、不动产抵押权B、动产抵押权C、动产质权D、定金E、权利质权答案：CDE解析：21.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。A、领有公共运输执照施工车辆的损失B、不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C、地震造成施工建筑物的损害D、业主在工地的原有建筑物受到的损害E、临时工程受到的损害答案：AD解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。选项A，受到其他保险保障；选项D，保险范围外。22.根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A、发包人和承包人的名称B、施工的工程或标段C、签约合同价D、双方义务E、质量标准答案：ABCE解析：90本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。选项D双方的权利义务，在通用条款和专用条款中约定，不需要写在合同协议书中。23.（2020年真题）根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。A、发生事故的，勘察人应立即通知发包人B、按合同要求制定勘查工作临时占地方案C、按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案D、严格按国家安全标准制定施工安全操作规程E、配置必要的救助物资和器材答案：CDE解析：P78-83勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。24.担保法规定的担保方式为（）。A、保证B、公证C、抵押D、质押E、定金答案：ACDE解析：16本题考查重点是“担保方式”。我国担堡法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。因此，本题的正确答案为ACDE。25.以下有关组织踏勘现场的说法，正确的是（）。A、招标人应当组织现场踏勘B、部分投标人未按时参加踏勘现场的，须重新组织踏勘C、踏勘现场的费用由投标人自行承担D、招标人应当组织召开投标预备会E、投标预备会后，招标人将投标人所提问题的答复通知所有购买招标文件的投标人答案：CE解析：知识点:现场踏勘。选项AD，是否踏勘现场以及招开投标预备会，按招标文件的规定。选项B，部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。26.根据标准施工合同，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。A、收集地下管线资料B、建立专门的质量检查体系C、测施工控制网D、组织施工图纸会审E、提交工程开工报审表答案：BCE解析：98本题考查的是承包人的义务。(一)现场查勘。(二)编制施工实施计划：1.施工组织设计；2.质量管理体系；3.环境保护措施计划。(三)施工现场内的交通道路和临时工程。(四)施工控制网。(五)提出开工申请。选项AD属于发包人的义务。27.与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具（）影响。A、全局性B、长效性C、创新性D、实用性E、经济性答案：ABC解析：26在招标标的物特征上，勘察设计是工程建设项目前期最为重要的工作内容，设计阶段是决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段，设计成果将对工程建设和项目交付使用后的综合效益起重要作用。与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。28.根据标准施工合同，关于单位工程验收的说法，正确的有()。A、移交后的单位工程由发包人负责照管B、所有单位工程均在工程竣工时一并验收C、单位工程验收应由发包人组织D、单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件E、单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书答案：ACDE解析：-117本题考查的是竣工验收管理。选项B，当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请