小型农田水利建设工程施工合同范本

小型农田水利建设工程施工合同（示范文本）发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程项目一览表（附件1）资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。二、合同工期：开工日期：2011年 月日；竣工日期：2012年 月日；合同工期总日历天数天。三、双方一般权利和义务1、发包人一般权利和义务（1）组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协 调好投工投劳与专业施工队伍的配合；（2）搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条 件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（3）提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要；（4）提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要；（5）组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监 督。2、承包人一般权利和义务（1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环 境保护和安全生产等的管理规定；（2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保 护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；（3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前 要清理现场；（4）接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技 术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。四、质量标准工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因 承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。五、隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐 蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小 组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。 承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签 字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包 人限定的时间内整改后重新验收。六、安全施工1、安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标 准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查， 采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不 力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们 的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。 因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费 用。2、安全防护承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易 燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人 提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人 承担。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提 出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。七、合同价款与支付1、合同价款及调整工程实行固定单价承包（详见附件2），结算按工程实际计量结 算。合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。2、工程量的确认承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后 组织质量监督小组核实已完工程量（以下称计量），承包人为计量 提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因 造成返工的工程量，发包人不予计量。3、工程款支付在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由 乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部 门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨 付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方 支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期（一年）满后一次性 支付。八、材料供应发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材 料设备的一览表，作为本合同附件（附件3）。一览表包括发包人 供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和 地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包 人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保 管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。九、竣工验收1、竣工验收工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、 财政等部门进行竣工验收。2、质量保修承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修 期内承担质量保修责任。十、争议发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关 主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双 方可以向江油市人民法院起诉。十一、其他1、工程分包承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包 的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。2、合同解除发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分 包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。3、合同生效与终止合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣 工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即 告终止。4、合同份数本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住 所：代表人：代表人：电话：电 话：开户银行：开户银行：账号：账 号：签订日期：2011年 月 日监证单位：代表人：