建设工程设计合同模板范本

建设工程设计合同模板范本建设工程设计合同模板范本第1篇 工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承当 工程设计，依照、及其他有关法 律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程经协 商一致，订立本合同。第一条 本合同依据以下文件签订：1.1。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料：第四条 本合同的设计期限为 天，自 年 月 日起计算，设计人应向发包人 交付的设计资料及提交日期如下：第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2. 本合同开始履行后，定金抵作设计费。3、本合同的设计费包含人防局部设计费。4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资 料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知 后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次 日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。如审查不通过，设计人应无 条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承当。5、假设发包人所发包的设计工程为带方案招投标的工程，假设最终发包人未 能竞得该工程用地土地使用权的，那么本设计合同自行终止，包人只需向设计人 支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时，发包人已支付的设计费超过 % 的，设计人应将超过的局部返还发包人。6、在设计人阶段性设计工作完成方案设计阶段或施工图设计阶段，且相 应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对工 程的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的 七日内，除预留现场效劳阶段的设计费外假设有，发包人应将设计费余款支 付给设计人。7、在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行 付款义务。否那么，由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误， 发包人不承当责任。设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规 定。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资 料，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性 标准进行设计。发包人提交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同第 四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，双方重新确定提 交设计文件的时间。6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的条件。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进 行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查 的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行设计标准和地方性标准、规 程、技术规定等。6.2.3设计合理使用年限为 年按国家有关规定6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交 付资料。6.2.5因设计人的原因需要进行设计修改的，设计人应无条件修改，由此产生 的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承当。6.2.6设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结 论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时 限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题， 参加分局部项验收、参加竣工验收并签署意见。6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其知识产权归发包人所有，设计 人应保护发包人的知识产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上 情况，设计人应赔偿发包人的损失。6.2.8设计人向发包人保证，发包人使用设计人交付的设计资料不会侵犯第 三人的任何权利，如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受第三人的追索 的，责任由设计人承当。6.2.9设计人需为本工程专门设立工程组，配备固定的专职设计人员，设计 人应在签订本合同之前将工程团队组成人员的名单及详细资料资料包括但不限 于个人简历、资质情况交付给发包人，名单经发包人确认后作为本合同的附件。 在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途换人，否那么，每 擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完 成的工作量支付设计费用。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾 期支付一天，应承当应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上 时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因 造成工程质量事故的，设计人除负责采取补救措施外，应退还直接受损失局部的 设计费。并向发包人支付违约赔偿金，赔偿金为设计费的 %，如赔偿金缺乏以弥 补发包人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计原因造成第三人的财 产及人身损害的，责任由设计人承当。7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误一 天，应按照设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金，发包人有权直接从 应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾 期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同 的，设计人应向发包人支付设计费 %的违约金，此外，设计人还应将已完成的设 计资料交付发包人。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其他8.1设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。 如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数，设计人 另收工本费0号图 元/张；1号图 元/张；2号图 元/张，方案文本 元/本 如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承当。8.3本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、 性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人 书面同意，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人配合加工定货时， 设计人应无条件配合。8.4本工程涉及到的他项二次设计如钢网架、铝合金等需设计人提供配 合工作的，设计人应无条件配合并不计取费用。8.5发包人委托设计配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外 技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当相关设计任务的设计人参加。8.6发包人委托设计人承当本合同内容之外的效劳，双方应另行协商。8.7由于发包人原因修改设计，在接到发包人书面通知后，相应阶段的设计 出图时间可顺延。8.9在施工过程中，设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或 委托当地设计院进行施工配合，解决甲方工程施工现场出现的设计问题，由此发 生的费用由设计人承当。假设设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请第 三方完成上述工作，由此产生的费用由设计人承当，发包人有权直接从应付款项 中扣除，假设应付款缺乏以抵偿上述费用的，那么设计人应当将差额支付给发包 人。8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息负有保密义务， 任何一方不得以任何形式向第三方泄露，否那么，违约方应赔偿对方因此而遭受 的损失。8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.12本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主 管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包人二份，设计人 二份，具有同等法律效力。8.14本合同生效后，按规定到工程所在省级建设行政主管部门规定的审查部 门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法 律效力。 8.16附件一是本合同不可分割的组成局部，具有和本合同同等法律效 力。发包人：公章承包人：公章住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：建设工程设计合同模板范本第 2 篇 工程名称工程编号：合同编号：委托单位（甲方）：设计单位（乙方）：北京市城乡规划委员会 制定北京市工商行政管理局 监制 填写合同须知一、凡在北京地区承当建设工程设计任务的单位，统一使用本合同;二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全;三、本合同中的附件 3 委托设计工程表 ，由设计单位根据工程特点列表填 写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计工程;五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任 何单位不得自行翻印。委托单位：（以下简称甲方）设计单位：（以下简称乙方）根据、，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条 工程工程甲方委托乙方承当以下工程设计任务：工程名称：工程地址：工程任务批准文件：（见附件 1）;北京市城市规划管理部门批准文件：（见附件2）;本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资（见附件3）。第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交 本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度 依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可 能，经甲乙双方共同协商，约定如下：（一）甲方应以书面形式提交以下建设文件与设计资料：序号 文件内容或名称 文件提交日期 备注（二）乙方按约定的时间提交以下设计文件： 序号 设计文件名称 份数 交付日期 备注 提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出局部另行收费。（三）设计文件提交日期在双方签订合同时假设不能确定，那么可待设计工作 进行到可确定时，甲乙双方另行签订，作为本合同的附件执行。第三条 设计收费及支付方法（一）本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单 位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取不超过设计费的三分 之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。（二）本工程设计收费详见附件3 委托设计工程表 。本合同生效时甲方向乙 方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设 计费。（三）乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的 30%（不含定金）。（四）乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工 程设计费。（五）对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设 计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增 收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。（六）本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已 定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。第四条 双方责任（一）甲方责任1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资 料质量到达工程设计要求。2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责 将报批结果正式书面通知乙方。4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀 请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费 总额之中。5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由 甲方承当。6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的 新技术、新材料等工程，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技 术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。（二）乙方责任1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家 和北京市的有关规定，标准的要求，符合甲方的建设使用要求。2、负责本合同所列工程设计工程开工前的设计交底工作。负责该工程施工期 间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基根底、主体结构和竣 工的验收。第五条 工程设计版权 本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工 程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使 用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。第六条 违约责任（一）由于甲方变更方案任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方 案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返 工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按元计算。如变更导致重新设计的，那么按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付 设计费的次日起计算，每延误一天，关系并重新签订合同。（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付 设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的偿付违约金。（三）由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的 要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承当违反政府有关规 定及法律的责任。（四）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提 交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的 违约金。（五）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继 续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的局部经济损失，全部赔偿金 额不超过该局部工程的全部设计费。（六）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设 计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部 设计费。第七条 合同生效、中止与结束（一）本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或 由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲 乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方， 对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达 成协议前，本合同继续有效。（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还;当设计工作进行 相应设计阶段缺乏一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超 过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过 该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第（二） 款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。 （四）本合同以乙方向甲方提供本合同 中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本 合同关系，本合同另有条款约定的除外。第八条 不可抗力本合同在执行过程中，假设发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全 部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取以下第种方式解决：1、向北京市城乡规划委员会申请调解;2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;3、向有管辖权的人民法院起诉;4、其它解决方式：第十条 未尽事宜与附加条款（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件 执行。（二）本合同附加条款如下：第十一条 合同文本份，甲方执份，乙本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本 方执份。合同签订地点：北京市区（县）建设单位：设计单位：单位法人代表：单位法人代表：委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址：单位电话：单位电话：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：开户帐号：开户帐号：年月日年月日建设工程设计合同模板范本第3篇 建设单位甲方地 址： 邮码： 电话：法定代表人： 职务：设计单位乙方：地 址： 邮码： 电话：法定代表人： 职务：为了明确责任，分工协作，共同完成建设工程的设计任务，根据批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条甲方委托乙方承当工程的设计工程，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在。第二条 甲方的义务1. 甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料或经过批准的资源报告、燃料、水、电、 运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术 资料。甲方在 年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资 料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3. 在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工 程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4. 在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在 生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需 一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5. 甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得 复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转 让给第三方重复使用。第三条 乙方的义务1. 乙方必须在年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在年月日以前，向甲方交付技术设计文件；在年 月日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术设计文一式_份，施工图设计文件一式分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。年月日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件包 括概预算文件、材料设备清单。大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计 条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和 日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件2。2. 乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设 计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等提出勘察技术要求和进行 设计，提交符合质量的设计文件。3. 初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方 应负责承当。4. 设计单位对所承当设计任务的建设工程应配合施工，进行施工前技术交底， 解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工 程竣工验收。第四条 设计的修改和停止1. 甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2. 原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设 计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的 支付，按前条方法计算。3. 甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退， 并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条 设计费的数量和交付方法本设计合同生效后天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应向乙方支付%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙方结清全部设计费设计周期较长的大型工程工程，施工图阶段的设计 费，可按单项工程设计完成后分别拨付。第六条 奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了 工程投资，应从节约投资额中提取%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造 成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失 工日，以每日元计算增付设计费。3. 甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延 期付款的规定，向乙方偿付违约金。4. 由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的%的违约金甲方可在设计费中扣除。5. 因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的 损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故 者，乙方除免收受损失局部的设计费外，还应付与直接受损失局部设计费相等的 赔偿金。第七条 其他约定本合同自年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具 有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同 一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，可选择：1向仲裁机构申请仲 裁，2直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送、 等单位各留存一份。建设单位甲方：代表人：年月日设计单位乙方：代表人：年月日