20XX年关于劳务承包合同范本

20XX年关于劳务承包合同范本劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目 的劳务经济活动。下面是XX整理的，希望对您有所帮助!一发包人：（全称）承包人：（全称）依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建 筑法及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的 原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2# 人防工程。分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外 架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清 理等工作内容，（人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、）第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型 机械，临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，（人防单 价）,面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此 价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量 的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后 支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年 保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部 门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全 标准组织施工。承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人 员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现 安全事故，承包方自己负责。为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包 方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规 范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格 的基础上报验。承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方 可施工。为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与 承包方签订各项工程质量处罚措施条例。工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及 施工图为依据。在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承 担。工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前 的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切 经济责任。第七条：工期要求施工工期;合同内主体结构20XX年6月10日前全部封 顶、延误工期按每天20XX0元罚款。必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织 素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计 划施工。第八条：文明施工发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管 理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整 洁，做到工完料清，材料码放整齐。对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生, 宿舍不准自开小灶，不准赌博，（生活区宿舍照明安装电表 收电费），用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许 可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供应本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、 搅拌机，二级以上电箱，电线。承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱 以下的电缆线，电箱等所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等 由承包方承担。由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的 材料和机械设备，由发包人供应到现场（400米内）、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用 的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办 理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、 机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中 直接扣除。承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签 字。本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费 材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，（正常损耗除外），承 包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约 定工期的租赁费由承包人承担。第十条：发包人的权利及义务负责提供场地，道路，水电（每栋楼水一个接口，电一 个二级箱）等大型机械。负责提供施工图纸（一栋楼一套），提供必要的技术资 料。负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工 程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管 理事务。负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制 计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方 面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督 促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查， 保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得 低于18周岁，不得超过55周岁。承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名，性别， 年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件）。在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳 定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中 应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机 具。承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部 等单位检查。积极做好各项准备工作。承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安 全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制 度。承包人负责所有作业人员的“三险”。承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照， 国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证 书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作 证。第十二条：承包人违约责任因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不 符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内 退岀施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按 其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包 队伍的经费和因此造成的损失。承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有 权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人 有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知 承包人，直至终止合同。因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概 由承包人承担。第十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商 不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的 可向当地人民法院起诉。第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生 效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算 尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力， 双方各执一份，备案留存一份。甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:年月日年月日二签订合同双方：建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方 互相创造条件，搞好配合协作，按时、按质、按建筑工程项 目完成任务，经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，以便 共同遵守。第一条：总则一、工程名称：昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包。二、工程地点：昭阳区海楼路下段水文站旁。三、工程范围：模板安装、拆除，泥工（砌筑墙体、抹 灰），钢筋加工安装。四、工程造价：模板安装每平方米元（所需支撑材料由 甲方提供），泥工每平米元，钢筋加工安装每平米元（所有焊 接材料、机械由甲方提供）预算造价，建筑面积21600平方 米，合计单价元/平方米。合计工程总价元对该工程劳务包 干。工程管理人员由甲方按月支付工资，乙方只负责完成该 工程主体结构劳务施工。所有建筑所需材料由甲方自行采 购。第二条：工程期限本合同全部工程自20XX年5月18日开工至20XX年5 月18日竣工（施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调 整）。在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双 方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提岀更变计划或更变施工图而不能继续施工者;第三条：物资供应一、本合同全部所需材料按下列供应方式办理：1、所用材料由加方自行采购。2、所采购材料必须按照国家有关标准、规范验收合格, 方可使用。二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能 满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理 时，应事先取得甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行， 由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应 的甲方负担。三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时，必 须验证。如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由 负责供应甲方负担。第四条：工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列规定办 理：1、模板安装每平方米元（所需支撑材料由甲方提供）， 泥工每平米元，钢筋加工安装每平米元（所有焊接材料、机 械由甲方提供）预算造价，建筑面积21600平方米，合计单 价元/平方米。合计工程总价元包干。二、本合同自签订生效之日后，甲方应每完成三层主体 拨付一次劳务费，拨付比例为完成建筑面积的75%。第五条：施工与设计变更一、甲方管理人员及时有效的组织乙方劳务人员严格按 照“百年大计、质量第一”的方针。要求全部工序达到合格 标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随 意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工，返工和材料，构 件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担。1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙 方应及时通知甲方，由甲方与原设计单位商定提岀修改或更 变设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；2、施工中如遇设计变更后超岀原设计标准或规模时， 须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施 工。在设计变更未批准前，任何一方不得强行施工；3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工 程应商定做到安全部位。4、所需材料的垂直运输机械由甲方负责，不得影响乙 方施工。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材 料倒运等损失。均由乙方自行负担。第六条：竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工15日内，应将验收日期通知 甲方，届时验收，甲方无理推迟验收，期间所发生的各项损 失，应由甲方负担。二、工程验收合格，从验收之日起10天内，乙方向甲 方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损 失，应由甲方负担。三、在进行竣工工程验收中，如发现不合格需返工或修 理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，乙方 在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发 生的各项费用由乙方承担。四、竣工工程验收以后，乙方对施工的泥工（抹灰）工程 质量保修一年。第七条：奖励、惩罚第八条：工程负责人和工伤事故一、甲方派黄忠明同志为驻现场负责人、乙方派刘天贵 同志为现场施工负责人。二、甲方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工, 在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善，造成的其他损 失，均由乙方负责，并不得因此影响工程进度。第九条：本合同自双方签订之日生效。在本合同全部工 程竣工验收并结清尾款后失效，本合同一式四份，其中正 本两份、副本两份，甲乙双方各执两份。甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:年月日年月 日三发包方（甲方）：承包方（乙方）：兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、 法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、 自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：工作量清单。4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求：GB50210-20XX建筑装饰装修工程质量 验收规范、DB31/30-20XX住宅装饰装修验收标准。7、工期要求：年月日至年月日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事 宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、 进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围 内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期 完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣 工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管 线。四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及 设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质 量验收规范(GB50210-20XX、GB50303-20XX、GB50242-20XX、 GB50327-20XX等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收, 其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工 费用由甲方承担，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日 起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期, 工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期, 工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）。2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清 运、材料上运费等。3、付款方式：&、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场 费。b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方 付款15%元。d、竣工验收合格后，甲方付款20%兀。e、余款5%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按 时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保 管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电）， 材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并 在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定：1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件， 与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及 对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现 场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定：1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再 次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天 乙方向甲方赔付违约金元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在 施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方 承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济 赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生 效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方（签章）：乙方（签章）：年月日