湖南省小型建设工程施工合同

湖南省小型建设工程施工合同工程名称：攸县莲塘坳镇中心完小综合楼工程建设单位：攸县教育局施工单位：攸县第三建筑有限责任公司签订日期：2012年 月 日湖南省工商行政管理局 制定湖南省建设委员会发包方：攸县教育局承包方：攸县第三建筑有限责任公司依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，根据攸县莲塘坳镇中心完小综合楼工程招标书和中标的投标书，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条 工程项目一、工程名称：攸县莲塘坳镇中心完小综合楼工程二、工程地点：攸县莲塘坳镇三、工程项目批准单位攸县发展和改革局，批准文号攸发改发【2012】77号。 四、承包范围和内容：详见本工程设计文件五、工程造价人民币肆佰柒拾贰万伍仟捌佰贰拾肆元整（小写：4725824元），详见投标书工程量清单。第二条 施工准备一、发包方：1、 月 日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修；2、 月 日前，保证施工现场附近有水源、电源的搭接处；做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空或隐蔽的）并提供有关隐蔽障碍物的资料；3、本合同签订后 天内提交建筑施工许可证；4、合同签订后 天内（以收签最后一张图纸为准）提供 份完整的设计图纸及施工相关的技术资料。5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 天内分送有关单位， 天内提供会审纪要。二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的搭接、铺设、管理、使用和维修工作；2、组织施工人员和材料、施工机械进场；3、编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，承包方保证在 年 月 日开工，150日历天内竣工。二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场指定代表及监理工程师签证后，施工工期方可相应顺延。1、按施工准备规定，施工场地的水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质材料不准，致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度；4、在施工中如因停电、停水八小时以上或连续间歇性停水停电三天以上（每次连续四小时以上），影响正常施工；5、非承包方原因而监理签证不及时影响下一道工序施工；6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价而影响施工；7、人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的灾害、地震等）而延误工期。第四条 工程质量安全一、本工程质量经双方研究要求达到合格，验收合格以质监站备案为准。二、本工程以建筑安装工程质量检验评定标准为评定工程质量的等级的依据，并按下列第 项对工程质量实行监督管理；1、由 建筑工程质量安全监督站实行质量安全监督；2、本工程属于工业交通项目，由 进行质量检查和管理；3、本工程实行建设监理制度，由 监理公司承担监理任务。三、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表及监理工程师的监督。四、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由承包方提供的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检试合格后方可用于工程；主材要经发包方书面认可方可使用。2、由发包方提供的主要材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表及监理工程师签证后，方可用于工程；3、隐蔽工程必须经发包方派驻代表及监理工程师检查、验收签章后，方可进行下一道工序；发包方派驻代表及监理工程师在接到隐蔽工程检查通知单后一天之内进行检查；4、承包方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员按工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方、监理单位和质量监督站；承包负责整理一套完整的验收资料（包含隐蔽工程）交于发包方。5、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表（或监理工程师）和有关部门。一般质量事故的处理结果应送发包方（或监理单位）；重大质量事故的处理方案，应经发包方、监理单位、设计单位共同研究并签证后实施，并报当地建设主管部门备案；6、承包方应坚持文明、安全施工，应保证安全防护、文明施工措施费用足额到位。施工中因承包方所造成的一切大、小安全事故由承包方自行处理，发包方概不负责。7、工程竣工后，承包方应及时绘制竣工图，将编制成册的施工文件三套提供给发包方，并按国家现行相关规定对工程实行保修，保修时间自经过竣工验收合格之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、建筑材料、设备由承包方采购，并确保材料和设备的质量，否则发包方有权拒绝使用。二、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，发包方认为对方提供的材料需要复验，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担；三、本工程材料和设备差价的处理办法按招投标文件有关约定执行，但发包方未能按约定拨付工程形象进度款而发生的涨价部分应由发包方负责。第六条 工程价款的支付与结算方式一、付款方式：按攸县教育局相关规定执行。二、确因发包方自身原因拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。三、承包方在工程竣工验收合格后7天内，将竣工结算文件及相关资料送交发包方审查，发包方在接到结算文件15天内审查完毕，如发包方提出结算异改、审查时间顺延。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）工期顺延，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门审核后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施，重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条 奖罚条件一、工期提前或拖延的奖罚：1、按合同工期完工者不奖不罚；2、按合同工期提前竣工者，每提前一天（按日历天）由发包方按 元/天奖给承包方，提前竣工奖励最高限额为合同总价款的10%；3、延误日期，每延期一天（按日历天），由承包方按 元/天向发包方支付违约金，逾期竣工违约金最高限额为合同总价款的10%。二、工程质量的奖罚：1、达到合同约定条件：（1）合格工程，不奖不罚；（2）优良工程，根据“优质优价原则”，给予工程造价3%-5%的奖励，本工程的奖励标准为 %。如获市优质工程的，发包方再行给承包方工程造价 %的奖励。如获省样板工程，发包方再行给承包方工程造价 %的奖励。2、由于承包方原因，达不到合同约定条件，承包方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，承包方承担违约责任。因发包方原因达不到约定条件，由发包方承担返工费用，工期相应顺延。3、工程质量优良、合格或经修补合格的均由当地工程质量监督部门评定。三、签订合同后，发包方因国家计划变更或政府政策的调整，引起不能继续施工履行合同时，应向承包方支付实际发生的费用；四、由于承包方的原因不能继续履行合同或完成工程时，发包方有权单方可解除合同，承包方承担一切损失，并向发包方支付1000元/天的违约金。第九条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，向合同履行地人民法院起诉。第十条 附 则一、本合同签订后承包方不得私自转包，不得拖欠民工工资，否则所造成的一切后果由承包方负责，发包方有权据此解除合同，由此造成一切损失均由于承包方承担。二、本合同一式 份，合同附件 份。甲、乙双方以及鉴定单位各执正本一份，并报当地建设主管部门备案。三、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章，生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。四、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。五、本合同有以下附件：1、攸县莲塘坳镇中心完小综合楼工程施工招标书，11月15日的中标的投标书；2、单位工程一鉴表（即标价工程量清单）；3、中标通知书；4、本工程项目批准单位、文号或复印件；发 包 方法定代表人委托代理人单位地址电 话承 包 方法定代表人委托代理人单位地址电 话本合同签订日期 2012年 月 日地 址：攸县鉴证方意见: 年 月 日Power by YOZOSOFT