资源描述
一级建造师法规知识考试试题(同步测试)模拟卷及参考答案答题时间:120分钟 试卷总分:100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担【正确答案】D2.某建设工程勘察单位业务实力较强,欲在全国范围内承接勘察业务,按照我国建设工程勘察设计管理相关规定,该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级【正确答案】D3.【真题】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.80%B.70%C.60%D.50%【正确答案】A4.?根据劳动合同法律制度的规定,下列各项中,劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是()。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B5.?下列关于联合体共同承包的说法。正确的是()。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体,按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【正确答案】C6.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法,该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D7.按照担保法的规定,债权人依法将主债权转让给第三人,在通知债务人和保证人后,保证人()A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后,才继续承担保证责任【正确答案】B8.按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲,已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B9.甲公司欠某供应商500万元货款,现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法,正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】C10.下列关于招标文件的说法正确的是()。A.国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于15日C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期【正确答案】D11.【真题】某市政工程由于政府部门规划调整,导致该工程停工达1年之久,施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理,根据有关规定,关于甲任职的说法,正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意,甲可以同时提任该两个项目的项目经理【正确答案】B12.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D13.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债权实现的方式是()A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】B14.安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续C.生产单位变更企业名称D.超越法定职权颁发安全生产许可证【正确答案】D15.下列关于规范性法律文件效力的表述,表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【正确答案】B16.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定,对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位,处以()的罚款。A.1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】A17.李某日工资100元,按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假,则公司应支付李某()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【正确答案】B18.【真题】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前,甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同,同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时,甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼,要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议座位结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A19.使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B20.建设工程因故中止施工一年者,恢复施工时,该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【正确答案】A21.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位,乙的下列行为符合法律规定的是()。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构【正确答案】A22.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是在提交标书时,不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示【正确答案】C23.某建筑工程深基坑施工过程中,基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成,则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位【正确答案】B24.【真题】根据建设工程质量管理条例,下列不属于施工企业进行施工的依据为()。A.施工合同中约定采用的推荐性标准B.建筑法律C.施工图设计文件D.工程监理合同【正确答案】D25.中华人民共和国安全生产管理条例由()签署发布。A.全国人大常委会B.国务院C.国家主席D.国务院总理【正确答案】D26.根据招标投标法及相关实施条例,下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是()A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目C.民营企业投资的商品住宅建设项目D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目【正确答案】B27.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法,正确的是()A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能作出缺席裁决【正确答案】C28.下列情形中,不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【正确答案】D29.【真题】关于建设工程监理的说法,正确的是()。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【正确答案】D30.因欺诈.胁迫而订立的施工合同可能是无效合同,也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是()A.违背当事人的意志?B.乘人之危?C.显失公平?D.损害国家利益【正确答案】D31.【真题】根据行政复议法,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是()A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【正确答案】D32.?蓝天房地产开发公司与远大建筑公司签订建设工程合同,合同中的仲裁条款应包括的内容是()(1)双方请求仲裁的意思表示?(2)远大建筑公司不向法院起诉的承诺(3)双方需要仲裁的事项?(4)双方争议的解决方式(5)双方共同选定仲裁委员会A.(1)(3)(5)B.(2)(4)(5)C.(1)(3)(4)D.(3)(4)(5)【正确答案】A33.三项岗位人员持证上岗最低比例为()。A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D34.以下关于审判监督程序的表述中,不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定,认为有错误的,向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.申请再审应当提交再审申请书等材料D.申请再审,一般应当在判决、裁定生效后2年内提出【正确答案】A35.水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时【正确答案】B36.【真题】根据建设工程质量管理条例,下列分包情形中,不属于违法分包的是()A.施工总承包合同中朱有约定,承包单位又未经建设单位认可,就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【正确答案】A37.【真题】负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门【正确答案】C38.某建筑工程在城市住宅区内,主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑,使用的机械设备可能产生噪声污染,建筑公司必须在浇筑施工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A.3B.5C.10D.15【正确答案】D39.【真题】关于建设单位质量责任和义务的说法,错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后,按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【正确答案】D40.下列关于保证金的说法正确的是()。A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的,投标保证金不予退还【正确答案】C41.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B42.在建设工程施工合同中,解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案】B43.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙对此应承担责任D.乙对此不承担责任【正确答案】D44.下列选项中,()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡【正确答案】B45.下列关于人民调解的说法中,错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对调解协议的内容发生争议的,可以向人民法院提起诉讼【正确答案】A46.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议,该复议应向()提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委【正确答案】C47.抵押担保与质押担保的区别是()A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时,可以依法拍卖抵押物【正确答案】B48.某建筑工程投入使用后,建设单位发现车库挡土墙发生偏移,经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致,建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理,该部分费用施工单位应向()索赔。A.设计单位B.建设单位C.审图单位D.监理单位【正确答案】B49.停建、缓建建设工程的档案,暂由()保管。A.施工单位B.建设单位C.城建档案馆D.当地质监部门【正确答案】B50.【真题】某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【正确答案】C51.下列己经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是()A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【正确答案】C52.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复,发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15【正确答案】C53.【真题】建设项目施工过程中发现底下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D54.下列关于注册建造师信用档案的表述中,错误的是()。A.信用档案信息,主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录,以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【正确答案】C55.劳动法规定,国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44【正确答案】D56.注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前()个月内按照规定办理续展手续。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D57.【真题】根据民事诉讼法,申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C58.建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格。A.县级以上人民政府B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B59.甲公司收到乙公司发来的定货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议,乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。A.要约已撤回B.要约已撤销C.合同已失效D.甲公司未承诺【正确答案】B60.【真题】根据建设工程质量管理条例,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续【正确答案】D61.对总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任的正确理解是()。A.建设单位只能向分包单位请求赔偿,不能向总承包单位请求赔偿B.在总承包单位或分包单位赔偿前,均有权要求建设单位向另一方请求赔偿C.在总承包单位或分包单位赔偿后,有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿D.连带责任仅限于连带赔偿责任,不连带承担其他合同义务【正确答案】C62.根据我国法律规定,居住用地和工业用地的土地使用权出让最高年限分别是()。A.70年和70年?B.70年和50年?C.50年和50年?D.50年和40年【正确答案】B63.根据建筑起重机械安全监督管理规定,施行施工总承包的工程,建筑起重机械安装完毕后,由()组织验收。A.建设单位B.使用单位C.施工总承包单位D.安装单位【正确答案】C64.【真题】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托()鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】A65.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【正确答案】D66.乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前,里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同,同时签订了让利5的补充协议。竣工结算时,甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼,要求按中标价结算。下列说法正确的是().A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A67.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准C.因特殊,情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准【正确答案】C68.根据民事诉讼法的规定,书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录,由书记员和()签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【正确答案】A69.【真题】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工单位【正确答案】B70.在某案件仲裁裁决作出过程中,3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见,则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定【正确答案】C71.?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核合格后的,由施工单位()签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A72.对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C73.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A74.根据建设工程安全生产管理条例的规定,施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果,应承担的法律责任是()A.行政责任B.宪政责任C.刑事责任D.国家赔偿责任【正确答案】A75.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期,延期以两次为限,每次不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C76.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺,由于水灾导致邮路中断,致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定,下列选项中正确的是()A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示,则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达,则该承诺只能无效【正确答案】C77.【真题】关于设计单位的权利的说法,正确的是()。A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【正确答案】B78.劳动合同法规定,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D79.【真题】关于建设工程分包的说法,正确的是()。A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人【正确答案】A80.受要约人向要约人发出了同意签约的承诺,但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司,则该承诺属于()。A.承诺超期,该承诺无效B.承诺超期,该承诺是否有效由要约人决定C.承诺延误,该承诺无效D.承诺延误,该承诺是否有效由要约人决定【正确答案】D81.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元,经双方签署还款协议约定:甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【正确答案】D82.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是()A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利【正确答案】B83.根据安全生产许可证条例的规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生()事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原发证管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【正确答案】C84.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证,但因项目拆迁受阻,2016年2月22日才决定开工,则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C85.施工项目负责人是指施工企业的()。A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长【正确答案】C86.某建筑节能分部工程施工完毕后,由()组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【正确答案】C87.环境噪声污染防治法规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C88.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D89.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B90.下列关于工程分包的表述中,正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】C91.【真题】可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是()。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【正确答案】A92.【真题】根据建设工程质量管理条例,下列情形中,属于违法分包的是()。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【正确答案】B93.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D94.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A95.施工企业对重大危险源应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定(),告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【正确答案】A96.【真题】关于注册商标有效期的说法,正确的是()。A.10年,自申请之日起计算B.10年,自核准注册之日起计算C.20年,自申请之日起计算D.20年,自核准注册之日起计算【正确答案】B97.根据我国合同法的规定,对格式条款的理解发生争议的,则()A.有两种以上解释时,应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时,应认定该条款无效C.格式条款与非格式条款不一致时,应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款【正确答案】D98.【真题】甲公司业务员王某被开除后,为报复甲公司,用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情,并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收,引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是()A.王某的行为为无权代理,合同无效B.王某的行为为表见代理,合同无效C.王某的行为为委托代理,合同有效D.王某的行为为表见代理,合同有效【正确答案】D99.按照文物保护法的规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经()批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.所在地的市、县级人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】D100.?当事人双方在合同中的约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时争议解决方式为()。A.和解?B.调解?C.诉讼?D.仲裁【正确答案】C二.多选题(共70题)1.根据建设工程安全生产管理条例的规定,施工企业安全生产的资质要素主要体现为()指标。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC2.【真题】当事人对法院管辖权有异议,应当在()提出?A.第一次开庭时?B.提交答辩状期时?C.被告收到起诉状副本之日起15日内?D.法庭辩论终结前?E.第一审判决作出前?【正确答案】BC3.国有资产占主导地位的必须进行招标的项目,可以采用邀请招标的方式的情形有()。A.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.技术复杂,工程量大的项目D.有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择E.自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择【正确答案】ABDE4.【真题】建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法,正确的有()。A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任【正确答案】CE5.某工业厂房进行改建,工业厂房附近有一个二层楼,一楼存放的是白磷、红磷、硫等化学物品,二楼暂时闲置。由于空间狭窄,施工单位与建设单位协商使用二层楼,下列说法正确的是()。A.二楼可以作为员工宿舍?B.二楼可以作为现场临时仓储用房C.经安全部门同意可做员工宿舍?D.整栋楼不得做员工宿舍E.整栋楼不得做办公用房?【正确答案】BD6.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有()。A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE7.?无权代理的表现形式有()A.无合法授权的代理行为?B.代理权终止后的代理行为?C.代理权限不明的代理行为?D.超越代理权限而为的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为?【正确答案】ABD8.下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用【正确答案】ADE9.【真题】根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场出口处【正确答案】ABC10.下列合同中,属于可撤销合同的有()。A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】CD11.【真题】关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力【正确答案】BCD12.建设工程施工合同履行过程中,发包人可以解除施工合同的情形有()A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.工程竣工验收不合格,经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工【正确答案】BDE13.如第上题所述,下列是一些关于王某从业资格的表述,正确的是()。A.王某必须在3年内不改变执业范围B.王某申请延续注册使应提交原注册证书C.2012年1月王某变更到另一家施工企业,则变更后的注册期到2015年1月D.王某初始注册有效期至2014年5月31日E.因增加执业专业,王某申请专业增项注册?【正确答案】CE14.下列关于行政复议的说法中,正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前,可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主,以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般不为终局裁决【正确答案】CE15.当事人对法院管辖权有异议的,应当在()期间内提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.提交答辩状期间D.被告收到起诉状副本之日起15日内E.第一审判决作出前【正确答案】CD16.建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括()A.罚款B.拘役C.行政拘留D.责令停业整顿E.吊销企业营业执照【正确答案】ADE17.在合同没有具体约定违约责任的情况下,被违约方可依法要求违约方()A.继续履行?B.采取补救措施?C.赔偿损失?D.支付违约金?E.定金【正确答案】ABC18.对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是()。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由施工单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷,经施工单位检验后使用的,由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题,施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修【正确答案】DE19.下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是()。A.工程监理单位经建设单位同意,可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系,也需要回避C.未经监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用【正确答案】BDE20.【真题】根据建设工程质量管理条例,属于违法分包的情形有()。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程再分包的【正确答案】ACDE21.【真题】根据绿色施工导则,水源利用中,应当优先采用()。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护【正确答案】CE22.按照环境噪声污染防治法的规定,建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指()A.同时规划B.同时设计C.同时施工D.同时调试E.同时使用【正确答案】BCE23.【真题】根据物权法,当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或合同另有约定外,该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE24.当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩,但对下列()项债权请求权提出诉讼时效抗辩的,人民法院不予支持。A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.请求施工人承担建设工程保修责任的【正确答案】ABD25.关于招标文件,下列说法正确的是()A.潜在投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间5日前提出?B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前,可以继续招标投标活动?C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行?D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间?E.招标文件应包括拟签合同的主要条款【正确答案】CE26.【真题】关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【正确答案】CE27.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.项目总投资额为人民币3500万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万元【正确答案】ACDE28.【真题】关于工程质量检测的说法,正确的有()。A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【正确答案】ADE29.【真题】关于仲裁调解的说法,正确的有()。A.仲裁调解不成的,当事人应当及时起诉B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【正确答案】BE30.根据注册建造师管理规定,在下列情形中,不予注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间,该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤,被鉴定为限制民事行为能力人【正确答案】ACDE31.【真题】根据历史文化名城名镇名村保护条例,属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【正确答案】ABDE32.重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括()。A.确定消防安全管理人B.建立消防档案C.实行每周防火巡查,并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训E.定期组织消防演练【正确答案】ABDE33.根据下列材料,回答以下5道题问题:?某建筑公司有140名员工,目前经营发生严重困难,需要裁减人员。公司员工存在以下情况:小张大学毕业刚来公司工作4个月,因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件,主动提出解除劳动合同,公司副总刘某与公司的劳动合同期满,因刘某工作能力强,公司提出提高工资待遇,想留下刘某与公司共渡难关,但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作,调整工作岗位后仍然不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同,并且其家庭无其他就业人员,还有需要抚养的未成年人;赵某在公司连续工作了15年,还有3年就到了法定退休年龄;钱某因工负伤,并丧失了部分劳动能力;女职工孙某刚来工作2年,并且正在孕期;员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同;吴某与公司签订的合同期限是3年。裁员时公司应优先留用的员工是()。A.小张?B.孙某?C.李某?D.刘某E.朱某?【正确答案】CE34.某项目负责人带班生产时,因其他事务需离开施工现场,在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE35.
展开阅读全文