二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化练习题及参考答案（第88卷）

二级建造师建设工程项目管理试题题库强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.（）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.质量计划C.程序文件D.质量记录【正确答案】C2.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是（）。A.对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同B.采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同【正确答案】D3.建筑工程施工劳务分包合同（示范文本）GF-2003-0214中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过()天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C4.某打桩工程合同约定，第一个月计划完成工程桩120根，单价1.2万元根。至第一个月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价1.3万元根。则在第一个月内，该打桩工程的计划工作预算费用(BCWS)为()万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】C5.某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时应（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】D6.中原学院图书馆工程项目经理，在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。该项目组织结构的特点是()。A.可能有多个矛盾的指令源B.有横向和纵向两个指令源C.能促进管理专业化分工D.每个工作部门只接受一个上级的直接领导【正确答案】D7.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。A.投标担保B.履约担保C.支付担保D.预付款担保【正确答案】D8.施工企业在组织施工时，周转性材料的消耗量应按()计算。A.摊销量?B.一次使用量?C.周转使用次数?D.每周转使用一次的损耗量【正确答案】B9.下列情景中，可以考虑采用施工平行发承包模式的情况是（）。A.项目规模较小，具备施工能力的承包商较多B.项目施工图已全部出齐，项目建设工期较长C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位D.业主希望管理风险较小，管理成本较低【正确答案】C10.采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。下列各项属于工作量风险的有（）。A.工程量计算错误B.漏报项目C.报价计算错误D.人工费上涨【正确答案】A11.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。A.要求建设单位下达停工令B.向有关主管部门报告C.要求建筑施工企业改正D.要求建筑施工企业停止施工【正确答案】C12.因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用（）A.计划进度日期价格?B.实际进度日期价格?C.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较高者?D.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较低者【正确答案】C13.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大【正确答案】B14.【真题】根据质量管理体系(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是()。A.质量体系文件B.质量手册C.程序文件D.质量计划【正确答案】A15.【真题】工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的施工总进度方案B.项目的指导性施工进度计划C.项目的控制性施工进度计划D.项目施工的年度施工计划【正确答案】C16.质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，最终形成结论，属于（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】B17.根据建设工程质量管理条例规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【正确答案】D18.真题-2016-根据建设工程工程量清单计价规范（BG50500-2013），投标时不能作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费B.冬雨季施工增加费C.已完工程保护费D.安全文明施工费【正确答案】D19.施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。A.环境不利B.突发事件C.不可抗力D.管理不当【正确答案】D20.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A21.下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（）。A.强化合同管理B.调整任务分工C.调整项目管理班子D.改进施工方法【正确答案】A22.【真题】关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变【正确答案】D23.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是（）。A.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划B.施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴C.建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴D.建设工程项目施工进度计划以整个施工企业为系统【正确答案】D24.承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。A.7天B.14天C.21天D.28天【正确答案】B25.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B26.安全检查的重点是（）A.安全责任制度的落实?B.安全防范设施的落实?C.安全责任制度的制定?D.安全防范设施的制定【正确答案】A27.【真题】下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()。A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A28.施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是()。A.对分包人的质量控制主要由发包人进行B.各分包合同交叉界面的定义由发包人负责C.对分包人来说，符合质量控制上的他人控制原则，对质量控制有利D.施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利【正确答案】C29.某施工机械预算价格为120万元，折旧年限为10年，残值率为6%，年平均工作245个台班，则该机械台班折旧费为()元。A.460B.490C.560D.590【正确答案】A30.某施工单位施工需要使用起重机械，则应当自起重机械设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记A.28?B.30?C.42?D.24【正确答案】B31.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是()。A.某市新建机场工程B.某城际高速公路C.某拆除工程定向爆破工程D.某发电厂第一车间烟囱维修工程【正确答案】D32.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程实施过程中，未经()签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.总监理工程师B.监理员C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C33.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，致使120名操作工人急性工业中毒的安全事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A34.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单是表现()。A.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应价格的明细清单B.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的计价清单C.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单D.已建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单【正确答案】C35.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3B.1-2-4-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A36.某工程，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为3000m，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为3500m，完成该分项工程的人工、材料、机械费为70000元，管理费为15000元，利润为4000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元m。A.24.29B.25.43C.28.33D.29.67【正确答案】D37.在建设工程进度控制中应用信息技术属于()。A.技术措施B.管理措施C.组织措施D.监控措施【正确答案】B38.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B39.某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是()。A.按颁布的国家标准执行B.按设计要求执行C.按颁布的国家标准与设计要求折中执行D.由承包人视情况而定【正确答案】B40.施工企业的施工生产计划根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，它包括()。A.单体工程施工进度计划B.企业月度生产计划C.施工总进度规划D.施工总进度方案【正确答案】B41.【真题】关于横道图进度计划的说法，正确的是()。A.横道图的一行只能表达一项工作B.工作的简要说明必须放在表头内C.横道图不能表达工作间的逻辑关系D.横道图的工作可按项目对象排序【正确答案】D42.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D43.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可根据问题的性质采取（）处理措施。A.签发质量问题整改通知书B.签发局部暂停施工指令单C.签发工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书【正确答案】D44.竣工图应由承包人按照()提交。A.设计单位的要求B.施工合同约定C.监理单位的要求D.施工及验收规范的要求【正确答案】B45.按我国清单计价规范的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中只有类似变更工程价格，则变更价款应（）。A.由工程师和承包人协商确认B.参照类似价格变更C.由承包人提出价格，工程师确认D.按合同价格确认【正确答案】B46.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B47.根据国际惯例，承包商租赁设备的窝工费一般按（）计算。A.机械台班费B.机械折旧费和设备进出现场的分摊费C.机械使用费D.设备租赁费【正确答案】D48.下列不属于索赔费用的计算方法的是（）。A.实际费用法B.修正实际费用法C.总费用法D.修正总费用法【正确答案】B49.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C50.某土方开挖工程，2月份计划完成工程量为2500m3，预算单价为450元m3。工程进行到第2个月末时，实际完成工程量为2000m3，实际单价为480元m3，则该项目控制的效果是(?)。A.费用偏差为-6万元，项目运行超出预算B.进度偏差为6万元，项目运行节支C.费用偏差为225万元，实际进度落后于计划进度D.进度偏差为-225万元，实际进度快于计划进度【正确答案】A51.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用（）等指标表示。A.一次使用量B.最终回收量C.周转使用次数D.理论净用量【正确答案】A52.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施【正确答案】D53.为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（）。A.加强施工定额管理，控制活劳动和物化劳动的消耗B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案C.对各种变更及时落实业主签证D.研究合同条款，寻找索赔机会【正确答案】A54.在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定项目管理目标责任书时，不应作为依据的是（）。A.项目合同文件B.组织的经营方针和目标C.项目管理规划大纲D.项目管理实施规划【正确答案】D55.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%。则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B.9135C.9447D.9495【正确答案】D56.建设工程正式验收完成后，验收委员会应形成()，对验收做出结论，并确定交工日期及办理承发包双方工程价款的结算手续等。A.竣工验收合格证书B.竣工验收质量评估证书C.竣工验收鉴定证书D.竣工验收情况说明书【正确答案】C57.合同价款的支付一般分三次，设备制造前，采购方支付设备价格的（）作为预付款；供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的（）；剩余的（）作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。A.10%70%20%B.20%70%10%C.10%80%10%D.15%70%15%【正确答案】C58.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案【正确答案】B59.【真题】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150.00【正确答案】A60.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C61.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D62.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）。A.为项目建设增值的目的B.为项目建设的决策和实施增值的目的C.为建设单位的增值服务的目的D.实现“交钥匙”【正确答案】A63.下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?【正确答案】B64.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（）。A.线性组织结构B.职能组织结构C.矩阵组织结构D.项目组织结构【正确答案】B65.下列选项中，未违反建设工程安全生产管理条例规定的是（）。A.监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理B.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工C.监理单位未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查D.施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告【正确答案】A66.江南工业工程公司任命李某为华都芯片生产基地建设项目经理。李经理为此组建了项目团体，运用工作任务分工表进行了任务分工。这种分工表可以明确表示()。A.工作任务及其责任者B.决策职能及其责任者C.筹划职能及其责任者D.监督职能及其责任者【正确答案】A67.某项目部承接了某机场项目的施工工程，该机场工程施工难度较大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从（）入手挖掘和研究可能导致事故发生的原因，采取针对性措施。A.严格依法进行施工组织管理B.严把建筑材料及制品质量关C.对施工人员进行培训教育D.分析常见的质量通病【正确答案】D68.下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定进度控制的工作流程B.优化施工方案C.选择合适的施工承发包方式D.选择合理的合同结构【正确答案】B69.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是施工企业对其自身的管理体系进行的审核C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效【正确答案】D70.按照国际通行做法，采用工程项目总承包模式的项目在合同计价方式上应当采用()。A.固定总价合同B.变动总价合同C.固定单价合同D.变动单价合同【正确答案】B71.【真题】在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉.钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）。A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制【正确答案】D72.监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当()。A.要求施工单位整改B.及时向当地有关部门报告C.要求施工单位停工D.及时报建设单位下达停工令【正确答案】A73.【真题】下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是()。A.安全可靠性技术B.安全限控技术C.安全保（排）险技术D.安全保护技术【正确答案】A74.（）是评标的核心A.初步评标?B.评标准备?C.详细评标?D.编写评标报告【正确答案】C75.【真题】施工组织总设计包括如下工作：计算主要工种工程的工程量；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划；拟订施工方案。其正确的工作排序是()。A.B.C.D.【正确答案】B76.【真题】某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。A.2B.3C.7D.8【正确答案】D77.由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是()。A.施工图预算程序B.项目管理系统C.设施管理信息处理系统D.基于网络的信息处理平台【正确答案】D78.主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督的是（）。A.工程实体质量监督B.工程质量行为监督C.竣工质量验收监督D.工程主体质量监督【正确答案】A79.国家建设主管部门为了加强建筑工程质量管理，规范建筑工程施工质量的验收，保证工程质量，制定相应的标准和规范。这些标准、规范主要是从技术角度，为保证房屋建筑各行业专业工程的（）而提出的一般性要求。A.安全性、可靠性、经济性B.安全性、协调性、耐久性C.安全性、可靠性、耐久性D.适用性、安全性、耐久性【正确答案】C80.按建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A81.根据建设工程工程量清单计价规范规定，使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（）计价。A.政府指导价B.工程量清单C.工程定额D.分部分项工程项目清单【正确答案】B82.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有【正确答案】A83.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（）。A.网络图只有一个起点节点B.起点节点只有内向箭线C.网络图节点的编号允许重复D.网络图节点的编号必须连续【正确答案】A84.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A85.根据九部委标准施工招标文件，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议【正确答案】D86.某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，则针对该情况施工单位应当编制()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】D87.已知在双代号网络计划中，某工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为18天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则该工作最早完成时间为()。A.18天B.23天C.24天D.29天【正确答案】D88.根据建筑安装工程费用和项目组成，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（）。A.措施项目费B.施工企业须向业主索赔的费用C.企业管理费D.规费【正确答案】D89.按照合同约定的变更程序，监理人向承包人做出变更指示，须经()同意。A.企业经理B.发包人C.设计单位D.分包人【正确答案】B90.关于施工方编制建设工程项目施工进度计划，下列说法错误的是()。A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划【正确答案】D91.【真题】根据施工质量控制的特点，施工质量控制应(?)。?A.加强对施工过程的质量检测?B.解体检查内在质量?C.建立固定的生产流水线?D.加强观感质量验收?【正确答案】A92.【真题】下列质量管理体系的系列文件中，属于实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件的是()。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量手册【正确答案】D93.建设工程实施施工质量政府监督的主要目的是（）。A.加强对建筑市场的管理B.保证建设工程的使用安全和环境质量C.保证建设工程的使用安全D.保护业主投资利益的实现【正确答案】B94.编制项目工作任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后()。A.确定项目管理的各项工作流程?B.分析项目管理合同结构模式?C.明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务?D.分析组织管理方面存在的问题【正确答案】C95.【真题】关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。A.项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求B.项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标C.项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据D.项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开【正确答案】B96.下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是()。A.工程变更风险B.物价、上涨风险C.非法分包风险D.不可抗力风险【正确答案】C97.（）是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。A.工程施工技术文件B.工程施工技术管理资料C.工程施工技术控制文件D.工程施工技术控制资料【正确答案】B98.信息存储数字化和存储的相对集中有利于项目信息检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于()。A.提供数据处理的效率B.项目的文档管理C.提高数据处理准确性D.使数据传输不受距离限制【正确答案】B99.建设工程项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的()为项目建设的增值服务。A.识别与交流B.沟通与协调C.融汇与贯通D.组织和控制【正确答案】D100.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为25天，其持续时间为7天。如果工作M最早开始时间为13天，则工作M的总时差为()天。A.5B.6C.7D.12【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。A.主要场地硬化B.现场围挡设计C.垃圾集中堆放并及时清运D.临时设施布置与管理E.建立文明施工管理组织和责任制【正确答案】ABCD2.利用综合单价法计算分部分项工程费需要解决的两个核心问题是()。A.确定利润率B.确定风险费用C.确定材料暂估价D.确定综合单价E.确定各分部分项工程的工程量【正确答案】DE3.下列属于管理类工程信息的是（）。A.专家信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.建设物资的市场信息E.项目融资的信息【正确答案】BC4.【真题】关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。A.进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度B.理想状态是已完工作实际费用.计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升C.费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用D.采用赢得值法可以克服进度.费用分开控制的缺点E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果【正确答案】BDE5.【真题】施工方进度计划的调整内容有（）。A.合同工期目标的调整B.工程量的调整C.工作起止时间的调整D.工作关系的调整E.资源提供条件的调整【正确答案】BCDE6.措施项目费的计算方法包括（）。A.综合单价法B.因素分析法C.差额计算法D.参数计价法E.分包法计价【正确答案】ADE7.下列属于承包商可索赔的材料费包括（）。A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费B.索赔事件引起的材料用量增加C.承包商使用不合格材料引起的损失费用D.停工损失费E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用【正确答案】BE8.施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.环境保护牌E.安全生产牌【正确答案】ACE9.进行施工成本偏差分析可采用不同的方法，常用的有()。A.横道图法B.网络图法C.表格法D.曲线法E.因素分析法【正确答案】ACD10.关于安全生产事故应急预案管理的说法中，正确的有（）。A.重要应急资源发生重大变化的，应急预案应当及时修订并归档B.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练C.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，同时抄送上一级人民政府应急管理部门，并依法向社会公布D.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审E.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练【正确答案】ABC11.【真题】某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是80003。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用为360万元B.费用偏差为90万元，费用节省C.进度偏差为40万元，进度拖延D.已完实际费用为450万元E.计划工作预算费用为320万元400=40万元，进度超前已完实际费用为9000*5000=450万元计划工作预算费用为400*800=320万元*【正确答案】ADE12.下面关于工程量清单计价下投标价编制原则的说法，正确的有()。A.投标报价由投标人自主确定，可以不遵照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的强制性规定B.投标人估算的工程量与工程量清单中不一致的，可修改清单工程量C.投标报价不得低于工程成本D.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件E.投标人应完全参照政府主管部门颁发的计价定额【正确答案】CD13.在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中总持续时间最长B.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零C.单代号网络计划中由持续时间最长的工作组成D.时标网络计划中自始至终无波形线E.双代号网络计划中由关键节点组成【正确答案】ABD14.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有()。A.计算措施费用的基础B.编制扩大初步设计概算的依据C.编制投资估算的依据D.确定建设项目投资额的依据E.编制预算定额的依据【正确答案】BD15.【真题】生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。A.不立即组织事故抢救B.销毁有关证据C.迟报或漏报事故D.指使他人作伪证E.故意破坏事故现场【正确答案】BDE16.关于网络图绘图规则的说法，正确的有（）。A.双代号网络图和单代号网络图均只能有一个起点节点B.双代号网络图箭线不宜交叉，单代号网络图箭线适宜交叉C.单代号网络图中严禁出现循环回路，双代号网络图中可以出现循环回路D.单代号网络图中当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法E.网络图中节点编号可不连续【正确答案】ADE17.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC18.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，主要包括()。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体配套的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE19.【真题】成本加酬金合同的形式主要有（）。A.最大成本加税金合同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】BCDE20.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE21.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GT-2013-0201）施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。A.劳动合同B.缴纳社保证明C.身份证D.职称证书E.注册执业证书【正确答案】AB22.质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的主要内容有（）。A.对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查B.编制单位工程质量监督报告C.编制单项工程质量监督报告D.参加竣工验收的会议，对验收的程序及验收的过程进行监督E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】ABD23.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(BG50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含()。A.企业管理费B.税金C.规费D.利润E.措施费【正确答案】AD24.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】BCD25.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013中规定，对使用工程量清单计价的工程，采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是()。A.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B.工程量清单中的工程量一般具备合同约束力C.工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整【正确答案】ABE26.成本加酬金合同的形式主要有（）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.最大成本加税金合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】ABDE27.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件B.经承包人允许、分包人直接致函发包人或工程师C.未履行总包合同与分包工程有关的承包人的义务与责任D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令【正确答案】CDE28.施工进度计划检查的内容包括()。A.工作量的完成情况?B.工作时间的执行情况?C.实际进度与计划进度的偏差?D.前一次检查提出问题的整改情况?E.资源使用及进度保证的情况【正确答案】ABDE29.在项目实施阶段，项目总进度不仅是施工进度，还包括（）。A.设计工作进度B.招标工作进度C.工程物资采购工作进度D.施工前准备工作进度E.施工安全计划准备进度【正确答案】ABCD30.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE31.关于线性组织结构模式的描述中，正确的有()。A.指令路径较短B.指令源是唯一的C.不能跨部门下达指令D.只适用于大型工程项目E.允许越级指挥【正确答案】BC32.分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的三算包括()。A.预算成本B.统计成本C.目标成本D.实际成本E.业务成本【正确答案】ACD33.工程网络计划按工作持续时间的特点划分为（）。A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.事件网络D.工作网络E.随机网络计划【正确答案】ABE34.下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（）。A.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费B.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费C.工伤保险是属于法定的强制性保险D.建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费E.工伤保险不属于法定的强制性保险【正确答案】ACD35.根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD36.标准施工招标文件中发包人的义务包括()。A.发出开工通知B.提供施工场地C.协助承包人办理证件和批件D.组织设计交底E.对施工作业和施工方法的完备性负责【正确答案】ABCD37.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有()。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格【正确答案】AB38.下列关于危险源的说法中，正确的有（）。A.根据在事故发生发展中的作用，可以把危险源分为第一类危险源和第二类危险源B.第一类危险源的危险性主要表现为导致事故而造成后果的严重程度方面C.第二类危险源出现的难易，决定事故发生可能性大小D.第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度E.第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件【正确答案】ABCE39.由不同功能的计划构成的进度计划系统包括()。A.总进度规划（计划）B.控制性进度规划（计划）C.指导性进度规划（计划）D.实施性（操作性）进度计划E.项目子系统进度计划【正确答案】BCD40.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD41.下列施工进度控制的相关措施中，属于经济措施有（）。A.落实工程施工分包单位B.网络计划的编制方法C.编制工程资金需求计划D.考虑加快工程进度所需要的资金E.重视施工技术的应用【正确答案】CD42.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE43.施工组织设计的内容要结合工程对象的()进行综合考虑。A.实际特点B.施工条件C.施工方法D.技术水平E.关键工序【正确答案】ABD44.投标人常用的投标策略有（）。A.以改进设计取胜B.以低价取胜C.以先进的施工方案取胜D.以特殊的施工方案取胜E.以串通投标取胜【正确答案】ABCD45.【真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。A.最理想状态是已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升B.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重C.如果已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题D.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点E.同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的【正确答案】ACDE46.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD47.关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，错误的有（）。A.相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值B.施工成本的计划值和实际值的比较，应是定性的比较C.如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D.在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E.成本计划值和实际值比较