造价工程师《建设工程计价》考试试题测试卷和答案（第63次）

造价工程师建设工程计价考试试题测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某建设项目建安工程费4000万元，设备购置费2000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20，第二年为60，第三年为20。年均投资价格上涨率为6，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【正确答案】C2.下列关于合同价款纠纷处理原则的说法不正确的是（）。A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期贷款利率的部分除外B.建筑工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付的，工程欠款的利息从交付日起计算D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建筑工程未交付的，工程欠款的利息从起诉之日计算【正确答案】D3.在编制投标报价的方法和内容中，下列相关说法正确的是（）。A.招投标时当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以图纸为准确定投标报价的综合单价B.投标报价时优先采用工程造价管理机构发布的工程造价信息C.清单单位含量指每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量D.投标人采取的报价让利策略既可以体现在综合单价上也可以体现在投标总价【正确答案】C4.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是（）。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【正确答案】B5.【真题】在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是（）。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【正确答案】C6.【真题】某招标项目采用经评审的最低投票价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人四同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万元。若四在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为()。A.3750B.3800C.4200D.4250【正确答案】B7.竣工决算的核心内容是（）。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.主要实物工程量D.竣工财务决算【正确答案】D8.预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（）万元。A.700B.1100C.1700D.2100【正确答案】C9.先求出已有同类企业主要设备投资占全部建设投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的建设投资，这种估算方法称为（）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【正确答案】D10.【真题】下列引起投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.结构变更B.地基因素C.进度安排不当D.投资规划不当【正确答案】D11.某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【正确答案】A12.关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（）。A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝【正确答案】C13.【真题】下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【正确答案】A14.某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（）万元。A.100B.40C.200D.800【正确答案】A15.根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）。A.延误当期结算B.与承包人共同调整付款计划表C.自行决定付款金额D.与承包人协商调减合同总额【正确答案】B16.【真题】某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A.417B.500C.697D.833【正确答案】A17.在我国建设项目的可行性研究阶段，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差30%以外B.允许误差30%以内C.允许误差20%以内D.允许误差10%以内【正确答案】D18.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF2011-0126)，下列属于施工变更的是（）。A.对区域内标准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程【正确答案】C19.发包人认为承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据合同约定承包人应承担损失、损害赔偿责任但未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权依据法律及合同约定向承包人提出索赔，关于其应遵循的规定，下列叙述错误的是（）。A.当索赔事件持续影响时，发包人应每周向承包人发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响停止后30天内，向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算B.承包人在收到发包人送交的索赔资料后30天内未与发包人协商，或未予答复，或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可C.承包人在收到发包人送交的索赔资料后42天内，与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据D.发包人应在发出索赔通知后的30天内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料【正确答案】C20.已知某市建筑安装企业在某县承建了一医院项目，承包合同价格为350万元，其中有部分项目分包给其他承包商，价值80万元，则该建筑安装企业就该承包行为应缴纳的税金为()元。A.113400B.87480C.115500D.89100【正确答案】D21.【真题】按照建设工程价款结算暂行办法(财建2004369号)，发包人应在竣工结算书确认后（）天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15【正确答案】D22.某工程因业主原因导致窝工400个工日，每日窝工标准工资40元，工程合同原定利润率为10，假设除工人外，其他方面没有发生变化，则承包商可索赔的费用为（）元。A.0B.12000C.16000D.17600【正确答案】C23.以下各项费用中属于措施项目中安全、文明施工费的是（）。A.工程排污费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.临时设施费【正确答案】D24.关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用.D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【正确答案】A25.【真题】下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数【正确答案】D26.【真题】下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之前的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【正确答案】B27.采用工料单价法中的预算单价法时，编制施工图预算的主要计价标准是单位估价表和（）。A.预算定额B.工程的计量规则C.人工、材料、机械台班单价D.人工、材料、机械台班消耗量【正确答案】A28.建设项目的工程造价在量上与（）相等。A.固定资产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.建设期利息与固定资产投资方向调节税之和D.固定资产投资【正确答案】D29.【真题】某出料容量750L的砂浆揽拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40S、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。A.29.79B.32.6C.36.00D.39.27【正确答案】C30.【真题】根据FIDIC施工合同条件（1999版本）通用合同条件，关于发包人对保留金的扣留和返还，下列表述中正确的是（）A.每次期中支付时扣留2.5%-5%作为保留金B.签发整个工程的验收证书后，返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期期满后，返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保留金【正确答案】C31.在编制招标工程量清单时，需拟定施工总方案，下列不属于施工总方案内容的是（）A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.现场的平面布置【正确答案】B32.【真题】某工程施工过程中发生如下事件：应恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日;遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工作日，处理不利地质条件用工15个工作日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据招标施工招标文件(2007年版)通用合同条款，施工企业主索赔的工期和费用分别是()。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.2天,5000元【正确答案】C33.通常所说的建设项目竣工验收，指的是（）。A.中间验收B.交工验收C.动用验收D.交接验收【正确答案】C34.下列投资估算方法中，属于以设备购置费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法【正确答案】B35.【真题】关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是()。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定是否在招标文件中公开C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【正确答案】D36.将不能同度量现象过渡为可以同度量现象的因素称为（）。A.转换同度量因素B.同度量因素C.转换量因素D.指数化因素【正确答案】B37.企业按规定发放的劳动保护用品，如工作服、手套、防暑降温饮料等费用属于（）。A.措施费B.材料费C.企业管理费D.规费【正确答案】C38.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】B39.设计概算编制中，电气设备及安装工程概算的编制方法可采用（）。A.概算指标法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.类似工程预算法【正确答案】C40.【真题】下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【正确答案】D41.下列属于生产工人的人工工日单价中工资性补贴的是（）。A.工龄工资B.保健补贴C.书报补贴D.煤、燃气补贴【正确答案】D42.一般先按材料费占设备费百分比计算出材料费，再分别根据相适应的占设备百分比或占材料百分比的投资估算指标计算设备安装费和材料安装费的安装工程费估算方法适合()。A.工业设备安装费估算B.工业金属结构安装工程估算C.工艺管道安装工程估算D.变电站安装工程估算【正确答案】D43.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税率为17。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【正确答案】D44.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整等准备工作而发生的费用B.临时设施费用包括了施工单位的临时设施费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.新建项目一般只计算拆除清理费?【正确答案】A45.下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理人为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【正确答案】B46.关于施工图预算文件的组成，下列说法错误的是（）。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表【正确答案】B47.对于引进设备的安装工程概算，通常采用的设备安装工程概算编制的方法为（）。A.设备价值百分比法B.综合吨位指标法C.扩大单价法D.预算单价法【正确答案】B48.【真题】关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定,主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法,一般在附录中说明【正确答案】B49.【真题】根据FIDIC施工合同条件，付给指定分包商的款项来源就是（）。A.暂定金额B.项目管理费C.零星用工费D.总承包服务费【正确答案】A50.【真题】某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为()万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【正确答案】A51.下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A.设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算是控制投资估算的依据D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据【正确答案】C52.工料单价法是以（）作为直接工程费单价。A.分部分项工程的工程量B.分部分项工程的单价C.人工、材料、机械台班单价D.人工、材料、机械台班消耗量【正确答案】B53.下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修正用工C.准备与结束工作时间D.班组操作地点转移用工【正确答案】C54.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为12%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为()万元。A.143.06B.235.22C.74.16D.158.32【正确答案】B55.当初步设计有详细设备清单时，可按()编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【正确答案】B56.在1m3的一砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mm115mm53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【正确答案】D57.【真题】信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括（）。A.工程项目匪类标准代码B.信息采集及传输标准格式C.建设工程人、材、机的分类及标准代码D.信息共享的管理机制和模式【正确答案】D58.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。A.5070B.7090C.70D.7590【正确答案】B59.下列属于期中支付申请中本周期合计完成的合同金额是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期应扣回的预付款C.本周期已实际支付的合同价款D.本周期应支付的安全文明施工费【正确答案】D60.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【正确答案】C61.施工合同价款纠纷的解决途径不包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.政府解决【正确答案】D62.【真题】关于施工合同预付款。下列说法中正确的是（）A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点计算法抵提确付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关【正确答案】D63.根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【正确答案】C64.在国际工程实践中。如果颁发的接收证书只限于一个区段或部分工程则在该区段或部分工程的缺陷通知期期满后，再返还相应区段或部分工程的保留金的（）。A.20%B.30%C.40%D.60%【正确答案】C65.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D66.【真题】在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-M/N，则式中N是指()。A.工程预付款总额B.工程合同总额C.主要材料及构件所占比重D.累计完成工程金额【正确答案】C67.对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费应计人（）。A.试验研究费B.联合试运转费C.建设单位管理费D.安装工程费【正确答案】D68.施工机械台班单价的确定过程中，关于进口机械的预算价格，下列说法错误的是（）。A.进口机械的机械原值按其离岸价格取定B.关税、增值税、消费税及财务费应按照国家规定，并参照实际发生的费用计算C.外贸手续费和国内一次运杂费应按照到岸价格的65%计算D.车辆购置税的计税价格是到岸价格、关税和消费税之和【正确答案】D69.人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于()。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴【正确答案】B70.【真题】关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【正确答案】C71.进口一批车辆。已知到岸价为800万美元，关税税率为10，增值税率为17，消费税率为5。进口车辆购置税率为10，则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元(1美元=6.8元人民币)。A.518.8B.598.4C.629.90D.736.98【正确答案】C72.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数不包括（）。A.材料费B.专用工具费C.废品损失费D.外购配套件费【正确答案】D73.生产要素询价的内容不包括（）。A.材料询价B.分包询价C.施工机械设备询价D.劳务询价【正确答案】B74.在建设项目造价构成中，建设投资不包括（）。A.建筑安装工程费B.建设用地费C.建设期利息D.价差预备费【正确答案】C75.【真题】在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时使用于预算单价法和实物法的是（）。A.套人工、材料、机械台班消耗量B.汇总各类人工、材料、机械台班消耗量C.套当时当地人工、材料、机械台班单价D.汇总人工、材料、机械台班总费用【正确答案】D76.关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【正确答案】D77.在下列各项中属于基本预备费的是（）。A.超出初步设计范围的设计变更所增加的费用B.实行工程保险的费用C.超规超限设备运输而增加的费用D.为鉴定工程质量所进行的隐蔽工程中间验收的费用【正确答案】C78.在工程定额中，其适用的编制对象是工序的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】B79.根据建标201344号建筑安装工程费用项目组成文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。A.材料费B.措施费C.研究试验费D.企业管理费【正确答案】D80.筑路机在道路修筑过程中.在末端工作区掉头而引起的筑路机无负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的()。A.无效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】B81.发包人应在工程接收证书颁发后（）天内把履约保证金退还给承包人。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C82.施工管理用财产、车辆保险费用应计入（）。A.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用【正确答案】C83.下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）。A.不包括规费、税金项目清单B.分成投标工程量清单和已标价工程量清单C.招标工程量清单应以分部(分项)工程为单位编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责【正确答案】B84.按单价的综合程度划分，可将分部分项工程单价分为（）。A.预算单价和概算单价B.地区单价和个别单价C.定额单价和补充单价D.工料单价和综合单价【正确答案】D85.在生产性工程建设中，（）占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。A.设备安装费B.项目管理费C.设备及工(器)具购置费用D.场外设施费用【正确答案】C86.总承包合同示范文本规定，发包人收到承包人提交的预付款保函后（）日内向承包人支付预付款金额。A.7B.10C.28D.30【正确答案】B87.联合试运转费是指按设计规定的工程质量标准，进行整个车间有负荷和无负荷试运转时发生的（）A.试运转费用总支出B.试运转费用收入C.试运转费用大于试运转收入的亏空部分D.施工单位参加试运转人员的工资【正确答案】D88.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C89.投资估算指标一般可分为（）。A.设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标C.建筑安装工程费用指标，设备、工器具费用指标，工程建设其他费用指标D.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标【正确答案】B90.根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）A.对区域内基准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程【正确答案】C91.某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元t，运杂费为28元t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为（）元t。A.223.37B.223.40C.224.24D.224.28【正确答案】D92.下列不是施工图预算对投资方作用的是()。A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是确定工程招标控制价格的依据C.施工图预算是施工企业控制成本的依据D.施工图预算是拨付工程款的依据【正确答案】C93.【真题】在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标广告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【正确答案】A94.负责加盖“竣工图”标志的是（）。A.工程师B.承包人C.建设单位D.监理单位【正确答案】B95.下列对劳动消耗定额、机械消耗定额的理解，正确的是（）。A.劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额B.机械消耗定额是指为完成一定数量的产品所规定的施工机械消耗的数量标准C.劳动消耗定额也称为生产定额D.机械消耗定额的主要表现形式是产量定额【正确答案】A96.下列项目中不属于建筑工程费用的是（）。A.供水设备及其油饰工程的费用B.与设备相连的工作台的工程费用C.卫生设备及其装设工程的费用D.环境绿化工作的费用【正确答案】B97.关于评标定标的概念，下列表述正确的是（）。A.项目评标委员会成员可以在中标结果前公开B.初步评审包括经评审的最低投标价法C.中标候选人应限定在35人以内D.招标人除了给中标人发出中标通知书，还要中标结果通知所有未中标的人【正确答案】D98.【真题】下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测试法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测试法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测试法较选择测试法方便C.当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，连续测定比较困难，用选择法测时比较方便且简单null确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。D.测试法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【正确答案】D99.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中错误的是（）。A.规费是由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费C.社会保险费中包括财产保险D.投标人在投标报价时填写的规费不可高于规定的标准【正确答案】C100.关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合同【正确答案】B二.多选题(共70题)1.在编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或外框外围尺寸B.混凝土拌合料和砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础尺寸E.石方预裂爆破的单孔深度【正确答案】BE2.根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的l5D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7d【正确答案】DE3.评标委员会完成评标后提交的评估报告包括的内容有（）。A.基本情况和数据表B.开标记录C.废标情况说明D.评标标准E.承发包合同条款【正确答案】ABCD4.下列选项中属于投标文件中应当包含的内容是()。A.施工组织设计B.招标工程量清单C.项目概况D.投标人须知E.拟分包项目情况表【正确答案】AE5.分部分项工程工料单价的编制依据包括（）。A.预算定额B.人工单价C.措施费和间接费的取费标准D.利润率E.税率【正确答案】AB6.下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量，但并不包括在施工定额中的有（）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E.完成施工任务必须消耗的技术工程用工?【正确答案】BCD7.下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.生产准备及开办费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程保险费E.办公和生活家具购置费【正确答案】BCD8.工程造价指数包括（）。A.单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.单位工程造价指数【正确答案】ABCD9.工业项目设计的三阶段设计是指（）。A.设计准备B.初步设计C.技术设计D.总体设计E.施工图设计【正确答案】BCE10.下列费用中，应列入建筑安装工程中人工日工资单价的有（）。A.生产工人计时工资B.生产工人奖金C.生产工人计件工资D.生产工人福利费E.生产职工教育经费【正确答案】ABC11.根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（）。A.达到固定资产标准的各种设备B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具D.未达到固定资产标准的工具、器具E.设备检验试验费【正确答案】AC12.根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。A.工人下班前工具整理所耗的时间B.钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间C.因混凝土养护导致的停工时间D.工人工作中恢复体力所必需的短暂休息E.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞的工时消耗【正确答案】CE13.关于其他项目清单的编制。说法正确的有（）。A.施工中发生的索赔、现场签证的费用在暂列金额列支B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.投标时，总承包服务费的费率与金额由投标人自主报价E.计日工是无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目【正确答案】ADE14.建设项目竣工决算报表包括()。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.竣工财务决算总表D.基本建设项目交付使用资产总表E.基本建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE15.编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有（）。A.门窗洞口尺寸或外框外围尺寸B.混凝土拌合料和砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础尺寸E.石方预裂爆破的单孔深度【正确答案】BE16.【真题】为有利于措施费的确定和调整,根据现行工程量计算规范。适宜用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【正确答案】CDE17.建设工程工程量清单计价规范和建设项目工程结算编审规程工程竣工结算编制的主要依据是()。A.工程合同B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款C.建设工程设计文件D.建设工程工程量清单计价规范E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量【正确答案】ABCD18.【真题】下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ADE19.下列属于建设项目投资估算的作用的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件B.项目可行性研究阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建设书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用C.项目投资估算对工程设计概算起控制作用，设计概算不得突破批准的投资估算额，并应控制在投资估算额以内D.项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款E.项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据【正确答案】CDE20.施工图预算文件的三级预算编制形式包括（）。A.建设项目总预算B.单项工程综合预算C.单位工程预算D.分部工程预算E.分项工程预算【正确答案】ABC21.关于对概算定额主要作用的描述，正确的是（）。A.概算定额是对生产要素提出需要量计划的依据B.概算定额是进行竣工决算和评价的依据C.概算定额是编制概算指标的依据D.概算定额是控制施工图预算的依据E.概算定额是编制施工预算的主要依据【正确答案】ABCD22.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，关于专业措施项目的说法中正确的有（）。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格(租金)外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E.只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【正确答案】CDE23.因变更引起的价格调整的处理原则是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的工程量变化不足15%，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用或类似原则子目的，由工程师确定C.已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，可完全参照类似子目的单价计算变更子目的单价D.已标价工程量清单中没有适用或类似原则子目的。可按照成本加利润的i由发、承包双方商定或确定变更工程的单价E.已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价由发、承包双方商定变更工程的单价【正确答案】ADE24.大、中型建设项目竣工决算报表包括（）。A.建设项目概况表B.建设项目竣工财务决算表C.竣工财务决算总表D.建设项目交付使用资产总表E.建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE25.下面关于总承包合同竣工结算有关事项说法正确的是（）。A.发包人应在缺陷责任期届满后15d内，将暂扣的缺陷责任保修金金额支付给承包人B.发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后28d内，经审查并提出修改意见C.发包人应在收到承包人提交的最终竣工结算资料后30d内，结清竣工结算款项D.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90d内仍未支付工程款的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决E.发承包双方针对工程竣工结算的价款发生争议的，应委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核【正确答案】ACD26.工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的（）等费用组成。A.人工费、材料费、机械使用费B.管理费C.临时设施费D.利润E.税金【正确答案】ABD27.评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括()。A.评标委员会成员名单B.评标报告的撰写人C.中标人名单D.废标情况说明E.开标记录【正确答案】ADE28.工程竣工验收报告的附有文件包括（）。A.竣工财务决算报表B.开工许可证C.施工许可证D.施工单位签署的工程质量保修书E.施工图设计文件审查意见【正确答案】CDE29.根据标准施工合同文件关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。A.经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可E.因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务【正确答案】ABCD30.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，财务费用是指企业为施工生产（）的费用。A.筹集资金B.提供预付款担保C.提供履约担保D.提供职工工资支付担保E.提供的管理人员工资【正确答案】ABCD31.【真题】承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款申请支付申请，支付申请包括的内容有()。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的合同价款D.累计已调整的合同金额E.预计下期将完成的合同价款【正确答案】ABC32.下列构成设计变更的是（）。A.设计错误，必须对设计图纸进行修改B.新的技术和知识，有必要改变原设计、实施方案或实施计划C.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性D.为完成工程追加的额外工作E.不可抗力导致的工期变化【正确答案】ABCD33.下列关于工程造价信息的说法中。正确的有（）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工程不同部位分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位和发布日期等信息C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，后者对于工程计价更重要D.已完工程信息包括已完成或在建工程的各种造价信息E.价格信息是经过系统的加工处理的工程造价信息，也称为数据【正确答案】BCD34.对于工期索赔的说法，下列正确的是（）。A.因业主原因造成的某项工作施工进度拖延，属于可原谅的拖延B.因承包人原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商可按所拖延时间索赔工期C.因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期D.因承包商原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期E.因工程师原因造成的某项工作施工进度拖延影响工期，承包商可提出工期索赔【正确答案】ADE35.【真题】关于工程量清单编制的说法，正确的有（）。A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见.不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价【正确答案】ACD36.下列属于工程造价咨询人员出具的工程造价鉴定书内容的是（）。A.委托鉴定的内容B.鉴定结论C.鉴定的原因D.鉴定的依据E.鉴定的时间【正确答案】ABD37.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定下列哪些情况应视为废标的是（）。A.投标文件的递交超过了投标截止期B.投标文件未按要求提交投标保证金足够数量C.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的D.投标人报价明显低于其他投标报价但是经过评审委员会评审不低于成本价E.投标文件未按要求格式密封【正确答案】ABCE38.下列项目中，在计算联合试运转费时不需要考虑的费用包括（）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转过程中因施工原因造成而发生的处理费用E.试运转过程中因设备缺陷原因造成而发生的处理费用【正确答案】BDE39.我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）。A.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天或双方签订合同后的1个月内B.根据建设工程价款结算暂行办法规定，预付款的比例原则上不超过合同额的30，不低于合同额的10C.预付款的起扣