初级经济师《建筑经济》试题测试强化卷和答案(第45版)

初级经济师建筑经济试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】关于工程建筑全寿命周期的说法，正确的足()A.工程建筑全寿命周期包括项目的设计.施工和竣工验收三个阶段B.工程建筑全寿命周期包括项目的可行性研究.设计.施工和保修四个阶段C.工程建筑全寿命周期包括项目的设计.施工.竣工验收和使用四个阶D.工程建筑全寿命周期包括项目的决策.实施和使用三个阶段【正确答案】D2.【真题】施工企业组织的定期安全生产检查属于()检查A.全面性和考核性B.针对性和调查性C.单项性和专业性D.随机性和经常性【正确答案】A3.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，下列费用中，应列入规费项目清单的是()A.总承包服务费B.计日工C.住房公积金D.暂估价【正确答案】C4.【真题】采用横道图编制工程项目进度计划的优点是()。A.可以清楚反映各项工作之间的相互关系B.可以确定影响进度目标的关键工作C.形象直观.编制简单.使用方便D.能进行各种时间参数的计算【正确答案】C5.我国现阶段的全民所有制经济采取的是（）形式。A.国家所有制B.股份合作制C.混合所有制D.集体所有制【正确答案】A6.下列方案中，适于采用最小公倍数法进行方案评价的是（）。A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.单一投资方案D.混合方案【正确答案】B7.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。A.默示索赔B.反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔【正确答案】D8.在不兑现的信用货币制度下，货币发行权主要集中于（）。A.中央银行B.贸易部门C.财政部门D.投资银行【正确答案】A9.某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。A.1512.0B.1663.2C.1814.4D.1829.5【正确答案】C10.下列筹资方式中可降低企业负债比率的是（）。A.长期借款B.短期借款C.发行股票D.发行债券【正确答案】C11.定金合同是一种（）。A.单方法律行为B.附义务的法律行为C.诺成合同D.实践合同【正确答案】D12.价值工程活动的核心是（）。A.对象选择B.功能评价C.方案评价D.功能分析【正确答案】D13.【真题】房屋建筑的单位工程质量验收的组织者是()。A.建设单位B.工程监理单位C.施工单位D.质量监督机构【正确答案】A14.为了有效地控制投资，最好采用成本加酬金合同价中的（）。A.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价B.成本加固定百分比酬金确定的合同价C.成本加固定金额确定的合同价D.成本加奖罚确定的合同价【正确答案】A15.合同终止最正常和最主要的形式是（）。A.抵销B.混同C.提存D.合同的履行【正确答案】D16.市场上需要某种产品的人数和该产品人均需求量的乘积即是市场上该产品的（）。A.总需求B.有效需求C.无效需求D.潜在需求【正确答案】A17.生产观念这一企业经营思想适用的经营环境是（）。A.买方市场B.卖方市场C.产品大量积压D.市场竞争激烈【正确答案】B18.在价值形式的演变过程中，一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值充分地表现为无差别的人类劳动的凝结。这种价值形式是（）。A.简单的价值形式B.扩大的价值形式C.一般的价值形式D.货币的价值形式【正确答案】B19.建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是（）。A.平行承包发包模式下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力B.平行承发包模式下，业主委托多个监理单位时，各监理单位之间的相互协作与配合需业主进行协调C.设计或施工总分包模式下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑D.在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理【正确答案】B20.【真题】分部分项工程和措施项目清单应采用()计价。A.固定总价B.综合单价C.成本加酬金D.固定单价【正确答案】B21.施工企业一般应以施工预算所列的（）作为成本核算对象。A.分部工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【正确答案】C22.【真题】工程项目决策阶段管理工作的主要任务是()。A.编制设计任务书B.完成初步设计C.确定项目的定义D.组织工程招标【正确答案】C23.【真题】工程项目涉及的单位多，各单位之间关系协调的难度和工作量大，这导致了工程项目管理的()。A.明确性B.复杂性C.整体性D.唯一性【正确答案】B24.【真题】关于我国工程项目管理信息化应用现状的说法，正确的是()A.我国工程项目管理信息化程度依然不高B.我国工程项目管理信息化应用水平比较高C.我国工程项目管理信息化总体上处在全面应用水平D.我国工程项目管理普遍依靠信息化手段进行科学决策【正确答案】A25.【真题】工程项目成本控制的主要作用是()A.确定生产消耗B.核算工程成本C.考核成本管理水平D.落实工程成本计划【正确答案】D26.某产品的实际成本为5000元，它由若干个零部件组成。其中一个零部件的实际成本为1800元;功能指数为0.238。该产品的目标成本为4500元，则该零部件成本改进的期望值为（）元。A.729B.456C.119D.267【正确答案】A27.【真题】下列总承包模式中，属于总承包单位按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的模式是()。A.施工总承包B.设计一施工总承包C.EPC总承包D.施工总承包管理【正确答案】C28.增加产品组合的（），扩大企业经营范围，可以充分发挥企业各项资源的潜力。A.长度B.宽度C.深度D.一致性【正确答案】B29.将建设项目分为政府投资项目和企业投资项目，是按项目（）的不同划分的。A.目标B.投资管理形式C.融资方式D.产品(或服务)属性【正确答案】B30.【真题】在房屋建筑工程施工阶段监理中，监理人员对关键部位关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动，称为()。A.跟踪检测B.巡视C.旁站监理D.平行检验【正确答案】C31.当工作任务和工作方法不明确时，途径目标理论认为应采用（）领导方式。A.“高关系”B.“低关系”C.“低工作”D.“高工作”【正确答案】D32.因债务人放弃其到期债权或无偿转让其财产，对债权人造成损害的，债权人可以（）。A.向债务人表示撤销其行为B.向工商行政管理机关请求撤销债务人的行为C.请求人民法院撤销债务人的行为D.要求第三人返还财产【正确答案】C33.【真题】下列评价指标中，不属于绿色建筑评价标准指标的是()。A.建筑成本降低率B.节地与室外环境C.节能与能源利用D.室内环境质量【正确答案】A34.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于（）所需资金。A.购买设备B.搭设临时设施C.发放资金D.储备主要材料、结构件【正确答案】D35.【真题】关于建筑业在国民经济中的地位的说法，正确的是()A.建筑业是国民经济的非支柱产业B.建筑业是国民经济各行业赖以生存和发展的物质基础C.建筑业在国民经济中所占比重较小D.建筑业在国民经济中所占比重最大【正确答案】B36.【真题】实行工程量清单计价的工程，应采用()合同A.单价B.总价C.成本加酬金D.可调价格【正确答案】A37.在现实生活中，价值规律对生产和交换活动的支配作用是通过（）表现出来的。A.商品销售数量B.产品生产数量C.商品价格运动D.货币流通速度【正确答案】C38.下列税率中，能够与纳税人的负担能力相适应、具有自动调节功能、可以体现税负公平的是（）。A.固定税率B.累进税率C.比例税率D.平均税率【正确答案】B39.在金融市场上，金融产品价格的波动使一部分人的收入增加，另一部分人的收入减少，这体现了金融市场的（）功能。A.反映B.配置C.补偿D.聚敛【正确答案】B40.下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.成本分析法B.功能分析法C.ABC分析法D.德尔菲法【正确答案】C41.【真题】下列机械工作时间消耗中，属于不可避免的中断时间的足()A.筑路机在工作区末端掉头B.汽车装货时的停车C.暴雨时压路机的停工时间D.未及时供给机械燃料引起的停工时间【正确答案】B42.下面各项中，属于企业所有者权益的是（）。A.商业信用B.资本公积金C.银行借款D.债券【正确答案】B43.建设工程监理行为的主体是（）。A.建设单位B.工程质量监督站C.工程监理企业D.施工单位技术负责人【正确答案】C44.某地区用100万元捐款修建一座永久性建筑物，该建筑物每年的维护费用为2万元（折算至年末），除初期建设费用外，其余捐款（用于维护的费用）以6的年利率存入银行，以保证正常的维护费用开支，则可用于修建永久性建筑物的资金是（）万元。A.66.67B.68.67C.76.65D.80.67【正确答案】A45.企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为1万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为（）万元。A.3.50B.6.00C.6.29D.7.33【正确答案】B46.中华人民共和国合同法采用的违约责任的归责原则是（）。A.严格责任原则B.经济合理原则C.诚实信用原则D.全面履行原则【正确答案】A47.某建没项目的盈亏情况预计有三种可能：经营状况好时可获得利润1500万元，经营状况一般时可获得利润600万元，经营状况差时将亏损1000万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决策，该建设项目的期望利润是（）万元。A.367B.1033C.1100D.4689【正确答案】A48.【真题】由于分包单位不服从施工总包单位的安全生产管理而导致发生生产安全事故时，分包单位应承担()。A.全部责任B.主要责任C.共同责任D.次要责任【正确答案】B49.王某因出国请自己的好朋友张某代为保管家传的一幅油画，后张某因急用钱而将该画卖给了吴某。问张某与吴某之间就油画的买卖合同效力为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】C50.组织是实现一定目标，经由分工协助而组成的具有特定职责、职权关系的（）。A.系统B.层次C.职位D.机制【正确答案】A51.概算指标是按一定计量单位规定的，比（）更综合扩大的分部工程或单位工程的劳动、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标。A.预算定额B.企业定额C.施工定额D.概算定额【正确答案】D52.将1000元存入银行，年利率为6%，如果按复利计算，则三年后的本利和为（）元。A.1180B.1191.02C.1080D.1000【正确答案】B53.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.16275，(A/F，10%，10)=0.06275，(P/F，10%，10)=0.38550A.3.462B.2.855C.2.946D.2.628【正确答案】D54.【真题】关于施工劳务企业资质的说法，正确的是()A.施工劳务企业不需要资质B.施工劳务企业资质不设类别但分若干个等级C.施工劳务企业资质设若干个类别但不分等级D.施工劳务企业资质不设类别和等级【正确答案】D55.【真题】监理工程师在施工现场巡查中发现严重的安全事故隐患，应要求施工单位()。A.引起重视B.加强管理C.组织整改D.暂停施工【正确答案】D56.【真题】某建设项目的一层主体工程由甲.乙.丙三个施工过程组成，它们在各个施工段上的流水节拍依次为3天.9天和6无，若组织成倍节拍流水施工，且施工段数等于参加流水作业的专业工作对数，则其流水施工工期是()天。A.15B.18C.24D.33【正确答案】D57.【真题】建设项目管理目标能占实现的决定性因素足项目管理的()A.组织B.计划C.指挥与协调D.控制【正确答案】A58.【真题】关于A.IM（建筑信息模型）技术在工程项目管理中应用价值的说法，正确的是()B.不利于提高业土对设计方案的评估能力C.不能解决建筑工程在软件中的描述问题D.提高了业主对市场的反应速度E.增加了业主的成本超支风险【正确答案】C59.【真题】将建设工程定额分为劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额，是按()进行的分类。A.生产要素内容B.编制程序和用途C.编制单位和适用范围D.投资的费用性质【正确答案】A60.【真题】根据现行建筑业企业资质标准，不被纳入建筑业企业资质分类序列的是()A.施工总承包B.施工劳务C.EPC总承包D.专业承包【正确答案】C61.【真题】下列建筑物的组成部分中，应按一层计算建筑面积的是()。A.建筑物内的室内楼梯间B.建筑物内的管道井C.建筑物的门厅D.建筑物内的电梯井【正确答案】C62.根据合同法规定，下列关于先履行抗辩权说法错误的是（）。A.先履行抗辩权一般适用于双务合同B.如果对方履行了应当履行的的义务，则先履行抗辩权随之消灭C.先履行抗辩权可以使对方的请求权延期，也可以消灭对方的请求权D.先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求【正确答案】C63.【真题】编制施工定额时，施工定额水平必须遵循()的原则。A.地区先进B.企业先进C.行业先进D.平均先进【正确答案】D64.企业在做出促销决策时，首先应当（）。A.选择信息传播媒体B.手机市场反馈C.确定目标受众D.涉及促销信息【正确答案】C65.【真题】下列砌筑墙体工程用工中，属于辅助用工的是()A.砌砖用工B.调制砂浆用工C.运输砖用工D.筛沙子用工【正确答案】D66.【真题】采用担保.保险手段控制市场准入，是以()保证承包商的承包资格和承包能力。A.行政手段B.市场机制C.同业资信D.企业自律【正确答案】B67.（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.定金C.保证D.质押【正确答案】C68.优先股资金成本率Kp的计算公式为（）。A.Kpi（1T）（1f）B.Kpi（1T）C.Kpi（1f）+gD.Kpi（1f）【正确答案】D69.集中营销这一市场覆盖策略的缺陷在于（）。A.分散了企业资源B.目标市场比较狭小C.营销费用太高D.目标市场上客户满意度低【正确答案】B70.【真题】采用月度资金收支计划方法进行工程成本控制时，应要求项目各成本责任部门根据月度生产计划编制()。A.预算收入计划和实际支出计划B.资金收入计划和用款计划C.工程量计划和实际支出计划D.工程进度计划和用款计划【正确答案】B71.【真题】下列项目管理任务中，属于业主方施工阶段安全控制工作内容的是()。A.审查施工方案及安全技术措施B.对施工承包方进行安全教育和培训C.施工作业前，对施工承包方进行安全技术交底D.依法办理施工单位从事危险作业职工的意外伤害保险【正确答案】A72.甲向乙借10万元钱，双方约定年利率为5%，按复利方式计息，2年后归还，届时甲应向乙支付利息（）元。A.10000B.10250C.10500D.10750【正确答案】B73.【真题】依法必须采用公开招标项目的招标公告发布媒介应由国务院()部门依法制定。A.发展改革B.财政C.住房和城乡建设D.工商管理【正确答案】A74.【真题】下列房屋建筑工程中，应当进入建设工程交易中心进行招标投标的工程是()。A.必须依法进行招标的工程B.必须依法进行公开招标的工程C.抢险救灾工程D.涉及国家安全的工程【正确答案】B75.预算定额中人工工日消耗量应包括（）。A.基本用工B.基本用工和其他用工两部分C.基本用工、辅助用工和人工幅度差D.基本用工、其他用工和人工幅度差【正确答案】D76.根据我国合同法的规定：当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，（）有权主张违约责任。A.该第三人B.债权人C.该第三人或债务人D.该第三人和债权人【正确答案】B77.FIDIC合同条件下工程变更的控制程序正确的是（）。A.提出变更要求，编制工程变更文件，工程师审查变更，发出变更指示B.发出变更指示，编制工程变更文件，提出变更要求，工程师审查变更C.编制工程变更文件，提出变更要求，工程师审查变更，发出变更指示D.提出变更要求；工程师审查变更，编制工程变更文件，发出变更指示【正确答案】D78.某大型机械原值25元，折旧年限规定为8年，预计月平均工作210小时，预计净残值率3，该机械某月实际工作270小时，则用工作量法计算的该月折旧额为（）元。A.2400B.2880C.3000D.3248【正确答案】D79.【真题】对建设规模、投资方案有较大影响的设计变更，须经()同意。A.原批准初步设计单位B.原施工图审查单位C.原工程招标机构D.原合同备案机构【正确答案】A80.下列关于盈亏平衡点的生产负荷率与建设项目风险随能力的关系，说法不正确的是（）。A.生产负荷率越小，则风险越小B.生产负荷率越小，即承受风险的能力越差C.生产负荷率越大，则风险越大D.生产负荷率越小，可以承受较大的风险【正确答案】B81.下列保险种类中，属于商业保险的是（）。A.意外伤害保险B.基本医疗保险C.基本养老保险D.工伤保险【正确答案】A82.【真题】在绿色建筑的评价过程中，应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行的评价是()A.设计评价B.施工评价C.运营评价D.技术经济评价【正确答案】A83.我国预算法规定，中央预算调整法案必须提请（）审查和批准。A.财政部B.国务院C.全国人民代表大会常务委员会D.?全国人民代表大会【正确答案】C84.承诺人撤回承诺的通知（）要约人。A.应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达B.可以后于承诺通知到达C.可以采取默示的方式送达D.可以后于承诺通知3日内到达【正确答案】A85.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列关于公示催告程序的表述中，正确的是（）。A.公示催告期间最短不得少于90日B.在公示催告期间，转让票据权利的行为无效C.公示催告案件由票据持有人所在地的基层人民法院管辖D.公示催告申请人申请人民法院作出除权判决的，应自申报权利期间届满的次日起1年内提出【正确答案】B86.【真题】施工企业生产经营中发生的管理费用和财务费用属于()A.工程成本B.制造成本C.间接费用D.期间费用【正确答案】D87.【真题】因材料原因造成的工程质景缺陷应由该工程的()负责维修更换。A.建设单位B.勘察设计单位C.施工单位D.监理机构【正确答案】C88.【真题】关于工程勘察企业综合类资质的说法，正确的是()。A.工程勘察企业综合类资质设甲、乙、丙三个级别B.工程勘察企业综合类资质设甲、乙两个级别C.工程勘察企业综合类资质只设乙级一个级别D.工程勘察企业综合类资质只设甲级一个级别【正确答案】D89.主要供应短期资金，解决短期内资金余缺的市场是（）。A.货币市场B.资本市场C.股票市场D.债券市场【正确答案】A90.企业主攻某个特殊细分市场的战略成为（）战略。A.差别化B.专一化C.具体化D.特殊化【正确答案】B91.下列品牌策略中，宣传促销费用最高的是（）策略。A.统一品牌B.延伸品牌C.分类品牌D.多品牌【正确答案】D92.某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息，季度利率2%，则一年支付的利息总和为（）万元。A.8.00B.8.08C.8.24D.8.40【正确答案】C93.格式合同是与（）相对而言的。A.附和合同B.商议合同C.定式合同D.标准合同【正确答案】B94.【真题】现行施工企业财务制度规定，按成本的经济性质划分，工程成本由()组成。A.直接成本和间接成本B.固定成本和变动成本C.预算成本和计划成本D.概算成本和实际成本【正确答案】A95.下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中工程费用的是（）。A.材料预付款B.保留金C.费用索赔D.违约罚金【正确答案】C96.【真题】采用计划成本进行工程成本核算时，应按规定的成本计算期调整为相应的()A.预计支出的资金金额B.预算成本C.实际支出的资金金额D.实际成本【正确答案】D97.根据专业化的原则，应按照（）划分组织中的部门。A.人数B.顾客C.职能D.设备【正确答案】C98.关于材料预付款，下列说法错误的有（）。A.对承包商买进并运至工地的材料、设备，业主应支付无息预付款B.材料预付款是指运至工地已用于工程的材料设备预付款C.材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程款中分批扣除D.在支付材料设备预付款时，承包商需提交材料、设备供应合同或订货合同的影印件【正确答案】B99.用50万元购置某设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年应至少获得相等的净收益为（）万元。已知：（A/P,12%,10）=0.17698。A.7.893B.8.849C.9.056D.9.654【正确答案】B100.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列管辖的表述中，正确的是（）。A.民事案件地域管辖的一般原则是“原告就被告”B.合同纠纷案件不可以实行协议管辖C.重大涉外案件的一审法院是基层人民法院D.高级人民法院管辖的案件实行一审终审【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】建筑业在国民经济中的作用有()A.可以为社会创造新价值，扩大国家积累基金B.可以改善人民物质生活条件C.显著提高城市居民收入D.可以提供大量的就业机会E.抑制经济过热【正确答案】ABD2.【真题】工程实际进度与计划进度的比较方法主要有()。A.横道图比较法B.直方图比较法C.S型曲线比较法D.工程预算比较法E.网络计划图上比较法【正确答案】ACE3.【真题】工程进度计划的土要作用有()A.为工程项目实施过程中的进度管理提供依据B.为编制项目建议书提供依据C.为编制项目可行性研究报告提供依据D.为工程项目实施过程中的劳动力和资源配置提供依据E.为工程项目实施各参与方在时间上的协调配合提供依据【正确答案】ADE4.下列关于要约的说法中，正确的有（）。A.商业广告也可构成要约B.要约的内容必须具体确定C.拍卖公告属于要约D.要约可以撤销E.要约是希望和他人订立合同的意思表示【正确答案】ABDE5.下列各项中，属于无效民事法律行为的有（）。A.无民事行为能力人实施的B.违反法律的C.违反社会公共利益的D.限制行为能力人接受赠与的E.以合法形式掩盖非法目的的【正确答案】ABCE6.多数建设项目应先进行财务评价，在此基础上对（）等进行调整后，进行国民经济评价。A.费用B.经营期C.效益D.价格E.建设期【正确答案】ACD7.按计税依据分类，税收分为（）。A.从价税B.从量税C.流转税D.所得税E.财产税【正确答案】AB8.在下列项目中，应列入建安工程直接费的项目有（）。A.构成工程实体的材料费B.生产工人的工资C.施工机械使用费D.职工教育经费E.安全施工费【正确答案】ABCE9.按索赔目的的不同，工程索赔可分为（）。A.工期索赔B.施工企业管理费用的索赔C.盈利损失索赔D.费用索赔E.材料费用的索赔【正确答案】AD10.在进行经济评价时，强调在对效益费用流入流出的时间、数额进行常规预测的同时，还应对某些不确定性因素和风险做出估计，包括（）。A.敏感性分析B.盈亏平衡分析C.净现值计算D.概率分析E.财务分析【正确答案】ABD11.在计划工作的任务中，除应该明确工作重点和目标宗旨之外，还要筹划安排工作的（）等。A.时间进度B.实施地点C.薪酬标准D.承担人员E.措施方法【正确答案】ABDE12.根据货币流通规律，商品流通所需要的货币量取决于（）。A.市场上的商品品种B.待流通的商品数量C.商品的价格水平D.货币流通速度E.货币流通速度【正确答案】BCD13.下列方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.最小最大后悔值法C.合理性标准D.最大最小收益值法E.期望值标准【正确答案】ABD14.价值工程中，方案评价的内容应包括（）。A.技术评价B.对象评价C.经济评价D.功能评价E.社会评价【正确答案】ACE15.财政购买性支出的特点包括（）。A.有偿性B.无偿性C.等价性D.非等价性E.营利性【正确答案】AC16.依照建设工程价款结算暂行办法规定，以下关于编审工程竣工结算的说法中不正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查B.实行总承包的工程，单位工程竣工结算由总承包人编制，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由具有相应资质的工程造价咨询机构编制，发包人进行审查D.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人签字盖章后即可有效E.政府投资项目，由同级财政部门审查【正确答案】BCD17.【真题】下列工人在工作班内消耗的工作时间中，属于损失时间的有()A.休息时间B.多余时间C.偶然时间D.停工时间E.违背劳动纪律损失的时间【正确答案】BCDE18.【真题】某办公楼工程，总建筑面积约3万平方米，在施工图设计全部完成后进行公开招标。城建建设有限公司中标后将全部工程分别分包给6个单位施工。城建建设有限公司的上级总公司为城建(集团)公司，又有若干个下属子公司。工程竣工后，城建建设有限公司项目经理要求质量监督部门组织竣工验收。该工程项目的承发包模式属于()。A.施工平行发包B.施工总承包C.施工总承包管理D.设计一施工总承包【正确答案】B19.【真题】下列费用中，属于工程成本范围的有()。A.周转材料摊销费B.周转材料租赁费C.施工机械购置费D.施工机械台班费E.银行贷款利。【正确答案】ABD20.速动资产是指能随时或在较短时间内变现的资产，它包括（）。A.存货B.债券C.现金D.应收账款E.短期投资【正确答案】CDE21.用类似工程预算法编制概算时，需对设计对象与类似预算的设计在（）上的差异编制修正系数进行修正。A.材料预算价格B.建筑C.施工机械使用费D.结构E.地区工资【正确答案】ACE22.【真题】下列费用支出项目中，可列入施工企业安全生产费用专户核算的有()。A.现场临时用电安全防护措施支出B.现场作业人员安全防护用品支出C.应急器材和应急演练支出D.现场临时办公和生活用房支出E.特种设备检测检验支出【正确答案】ABCE23.与储备存货有关的成本有（）。A.订货成本B.储备成本C.使用成本D.缺货成本E.购置成本【正确答案】ABD24.流动负债包括（）。A.应收账款B.应付账款C.预收账款D.存货E.现金【正确答案】BC25.【真题】关于砌筑lrr12空心砌块墙的时间定额和产量定额的说法，正确的为()。A.时间定额与产量定额互为倒数B.产量定额单位为平方米/工时C.产量定额是劳动定额的一种表现形式D.时间定额是预算定额的一种表现形式【正确答案】ABC26.主要的人性假设理论有（）假设。A.“经济人”B.“社会人”C.“复杂人”D.“功利人”E.“自我实现人”【正确答案】ABCE27.【真题】下列管理环节中，不属于建筑工程招标投标程序的有()A.发布招标信息B.进行资格预审C.政府建设行政部门审核资质D.政府市场管理部门确认诚信状况E.开标.评标和中标【正确答案】CD28.【真题】建设工程竣工验收备案需提供的资料除竣工报告外，还应提供()出具的认可文件或准许使用文件。A.规划部门B.房管部门C.环保部门D.公安消防部门E.质量监督部门【正确答案】ACD29.【真题】为了确保分包丁程的质量，工期和现场管理满足总合同要求，工程总承包单位应事先对拟选择的专业分包商的()进行综合评价。A.施工经验B.机械设备能力C.技术及管理实务D.与建设单位的关系E.特殊及主体工程人员资格【正确答案】ABCE30.关于风险的说法，正确的有（）。A.风险可根据其造成的不同后果分为纯风险和投机风险B.风险按分布情况可分为政治风险、经济风险等C.风险只能产生损失不能获得收益D.风险实质上是指一种不确定性E.风险的存在是因为人们对未来的任何结果不可能完全预料【正确答案】ADE31.下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有（）。A.追加投资收益率B.净现值C.差额的净现值D.内部收益率E.差额的内部收益率【正确答案】BD32.【真题】为了推进建筑施工企业安全生产标准化建设，各级建设行政管理部门应()。A.制定本地区安全生产标准化工作的实施方案B.明确施工企业和项目的安全生产标准化工作目标C.组织动态监管和达标确认D.组织第三方中介机构对施工企业和项目定期评价E.对施工企业和项目安全生产标准化绩效进行考评奖惩【正确答案】ABCE33.【真题】砌筑该建筑的每面框架柱间填充墙所需人工为()工日。A.1.324B.1.424C.2.075D.3.075【正确答案】D34.下列各项中，属于合同终止的法定情形的有（）。A.债务得到部分履行B.合同解除C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债务相互抵消【正确答案】BCDE35.【真题】南北市政高架道路工程在施工过程中，发生已架设的一跨桥面板突然坍塌的质量事故，造成正在桥面上进行路面铺装施工的工人伤亡，其中8人死亡，15人重伤，其余为轻伤，直接经济损失约800万元。按规定，该质量事故等级应定为()事故。A.一般B.较大C.重大D.一级【正确答案】B36.下列评价方法中，可用于寿命期不同的互斥方案选择的有（）。A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】CD37.企业持有现金的动机包括（）。A.交易动机B.获利动机C.预防动机D.储蓄动机E.投机动机【正确答案】ACE38.【真题】可以对该质量事故负有责任的总监理工程师实施的处罚为()。A.给予罚款B.暂扣执业资格证书C.停止执业D.吊销执业资格证书【正确答案】ACD39.FIDIC合同条件下，承包商可索赔条款的规律有（）。A.既可以索赔工期又可以得到利润补偿B.各项索赔条款中，均可索赔成本C.利润的补偿可以单独进行D.可索赔利润的条款，一定可同时索赔成本E.可以索赔成本，但不能补偿利润【正确答案】BD40.【真题】建设工程总承包项目建设纲要或设计纲要的内容可以包括()。A.项目定义B.设计原则和设计要求C.项目实施的技术大纲和技术要求D.材料和设施的技术要求E.项目设计建议书和报价文件【正确答案】ABCD41.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，下列费用项目中，应在规费项目清单中列示的有()。A.工程排污费B.总承包服务费C.社会保障费D.住房公积金E.教育费附加【正确答案】ACDE42.【真题】下列工作环节中，属于基本建设工作环节的有()A.编制项目建议书和可行性研究报告B.建设用地规划许可C.建设工程规划许可和施工许可D.建设项目相关专业普查E.建设项目公司行政审批【正确答案】ABC43.【真题】在建筑企业的管理制度体系中，企业生产管理制度包括()。A.质量管理制度B.安全管理制度C.企业战略管理制度D.企业财务管理制度E.技术管理制度【正确答案】ABE44.【真题】在工程施工过程中，施工单位不得()A.分包工程B.租赁施工机械C.使用未经检验的建筑材料D.自行进行隐蔽工程验收E.擅自修改工程设计【正确答案】CDE45.存款货币银行的主要职能有（）。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放【正确答案】ABC46.若基准收益率等于方案的内部收益率，则有（）。A.投资回收期等于方案的寿命周期B.方案的净现值大于零C.方案的净现值等于零D.方案的净现值小于零E.投资回收期大于方案的寿命期【正确答案】AC47.建筑工程险的被保险人一般可包括（）。A.承包人B.业主C.技术顾问D.分承包人E.建筑机械【正确答案】ABCD48.对产业进行分类时，经常采用的方法有（）。A.投资规模分类法B.两大部类分类法C.消费结构分类法D.三次产业分类法E.生产要素密集程度分类法【正确答案】BDE49.我国现行规定，预备费的内容包括（）。A.引进技术和进口设备其他费B.基本预备费C.涨价预备费D.不可预见准备金E.生产准备费【正确答案】BC50.垄断资本主义的基本经济特征有（）。A.生产和资本的高度集中导致垄断组织产生B.银行资本和工业资本融合，形成了金融寡头C.资本输出呈萎缩趋势D.瓜分世界的资本家国际垄断同盟不断瓦解E.最大的资本主义国家已把世界上的领土瓜分完毕【正确答案】ABE51.FIDIC合同条件下，工程结算的条件有（）。A.支付金额必须小于临时支付证书规定的最小限额B.符合合同条件C.变更项目必须有工程师的变更通知D.质量合格E.承包商的工作使工程师满意【正确答案】BCDE52.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成部分中，不计算建筑面积的有()A.露台B.室外专用消防钢楼梯C.变形缝D.室内电梯井E.骑楼【正确答案】ABE53.【真题】东方建筑工程股份有限公司为民营施工企业，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，于2013年3月1日取得安全生产许可证。如果该施工企业在取得安全生产许可证前就开始从事施工活动，将受到的处罚为()。A.停止施工B.拆除已建工程C.罚款D.没收违法所得【正确答案】ACD54.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有（）。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE55.建筑单位工程概算包括（）。A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.通风工程概算D.电器设备及安装工程概算E.特殊构筑物工程概算【正确答案】ABCE56.建设项目竣工决算内容组成包括（）。A.竣工决算报告说明书B.竣工决算报表C.竣工项目后评估报告D.竣工工程平面示意图E.工程造价比较分析【正确答案】ABDE57.采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方B.负责货物装船前的一切费用和风险C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件E.负责提供有关装运单据【正确答案】ABDE58.固定资产投资估算的内容包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息等。固定资产投资估算的编制方法很多，包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用估算法D.系数估算法E.功能单元法以及造价指标估算法【正确答案】ABDE59.【真题】某单层现浇框架结构建筑的层高为4.6m(地面至梁顶的高度)，楼面为正方形，四角各设一根柱子，各方向的柱距均为6.6m，且各柱梁断面也相同，柱为450mm450mm，梁的宽高为500mm600mm。相邻框架柱间为空心砌块墙。有测试资料表明：完成Im2空心砌块墙要消耗基本工作时间45分钟，砌筑空心砌块墙的辅助工作时间.准备与结束工作时间.不可避免的中断时间和休息时间分别占作业时间的9%.8%.5%和3%。该建筑每面框架间填充墙的面积为()平方米。A.24.6B.25.6C.26.6D.27.6【正确答案】A60.【真题】该项目的管理行为中，错误的为()。A.项目在设计工作全部完成后进行施工招标B.项目进行公开招标C.施工单位将全部工程分包D.施工单位要求质量监督部门组织竣工验收【正确答案】CD61.【真题】下列涉及合同价款调整变动的因素中，属于工程变更类因素的有()A.项目特征不符B.物价变化C.工程景清单缺项D.提前竣工E.工程量偏差【正确答案】ACE62.人类进行物质资料生产应当具备的基本要素包括（）。A.文化条件B.人的劳动C.生产关系D.劳动资料E.劳动对象【正确答案】BDE63.施工企业对下列哪种情况的固定资产可计提折旧（）。A.以经营租赁方式租入的固定资产B.提前已估价单独入账的土地C.季节性停用的施工设备D.未使用的公司管理用房屋E.以融资租赁方式租入施工设备【正确答案】CD64.复式政府预算一般由（）组成。A.经常预算B.资本预算C.基金预算D.零基预算E.基数预算【正确答案】AB65.【真题】该施工企业在安全生产许可证有效期届满前，可()。A.申请延期B.申请换证C.重新申领D.重新申办【正确答案】A66.【真题】该施工企业安全生产许可证的颁发机关为()。A.所在地的县级人民政府建设主管部门B.所在地的地级人民政府建设主管部门C.所在地的省级人民政府建设主管部门D.国务院建设主管部门【正确答案】C67.下列说法中不正确的有（）。A.投资回收期越短越好B.当净现值等于零时，方案不可行C.基准收益率通常与贷款利率相同D.在独立方案的选择中常采用差额法E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用【正确答案】ABCDE68.【真题】安全生产许可证颁发管理机关在2013年8月监督检查过程中，发现该施工企业不再具备安全生产条件，管理机关根据具体情况，可对该施工企业实施()安全许可证的处罚。A.没收B.暂扣C.注销D.吊销【正确答案】BD69.【真题】建设项目投资决策阶段形成的成果有()。A.项目总体规划设计B.建设工程规划许可C.项目建议书D.可行性研究报告E.项目设计任务书【正确答案】CD70.直接做国民经济评价的项目，首先应识别和计算项目的（），并在此基础上计算项目的国民经济评价指标。A.社会折现率B.间接效益C.直接费用D.直接效益E.间接费用【正确答案】BCDE