二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库测试卷和答案（第61次）

二级建造师建设工程法规相关知识试题题库测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天【正确答案】B2.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（）。A.监理单位总工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【正确答案】C3.根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（）的劳动和其他禁止从事的劳动。A.夜班B.第4级体力劳动强度C.冷水低温作业D.第3级体力劳动强度【正确答案】B4.根据民法典，下列财产作为担保物时必须进行登记的有（）。A.生产设备、原材料、半成品B.建设用地使用权C.汽车D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】B5.张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至()。A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日【正确答案】C6.【真题】根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】D7.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是()。A.责令改正，可以处以10万元以上30万元以下的罚款B.责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款C.责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款D.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款【正确答案】B8.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金【正确答案】A9.下列纠纷可以申请仲裁的是（）。A.建筑工程施工纠纷B.婚姻纠纷C.劳动纠纷D.财产继承纠纷【正确答案】A10.【真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担()。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【正确答案】B11.【真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【正确答案】B12.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理【正确答案】B13.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【正确答案】A14.工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。工商局实施该项行政强制措施，下列哪种做法是正确的()。A.委托城管执法局实施扣押B.扣押汽车期限为90天C.委托第三人保管被扣押车辆D.要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用【正确答案】C15.下列权利中，不属于物权的是（）。A.债权B.房屋产权C.地役权D.建设用地使用权【正确答案】A16.下列行为中，构成无因管理的有()。A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治C.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示D.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【正确答案】B17.【真题】对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A.合同未成立B.合同成立，但暂未生效C.合同成立且生效D.合同效力待定【正确答案】B18.合同法规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，该诉讼时效期间属于是（）。A.普通诉讼时效B.短期诉讼时效C.特殊诉讼时效D.权利的最长保护期限【正确答案】C19.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位可根据自身情况提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D20.下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼【正确答案】C21.在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是（）。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】A22.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.全款购房人.承包人.抵押权人.普通债权人B.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人C.抵押权人.普通债权人.全款购房人.承包人D.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押权人【正确答案】A23.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任【正确答案】D24.根据工伤保险条例的规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.设区的市级劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院【正确答案】B25.借款人提前偿还贷款的，除当事人另有约定外，计算利息的方法是（）A.按照借款合同约定的期间计算?B.按照借款合同约定的期间计算，实际借款期间小于1年的，按1年计算?C.按照实际借款的期间计算?D.按照实际借款的期间计算，但是借款人应当承担相应的违约责任【正确答案】C26.物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是()。A.抵押权B.房屋产权C.商标专用权D.建设用地使用权【正确答案】C27.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输B.建设项目C.社会生活D.制品加工【正确答案】B28.【真题】根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【正确答案】D29.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师可依法发布有关指令D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A30.【真题】关于建设项目招标的说法，正确的是（）。A.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于7个工作日B.对招标文件的收费应当合理，只能获取微利C.招标人必须编制标底D.招标人编制的标底必须保密【正确答案】D31.王某是某建筑工地施工作业人员，下列不属于王某应享有的安全生产权利的是()。A.对影响人身健康的作业条件提出改进意见B.获得安全生产所需的防护用品C.对危及生命安全的行为提出控告D.及时、如实报告生产安全事故情况【正确答案】D32.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【正确答案】C33.A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的是（）。A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任【正确答案】D34.甲为某房地产项目的开发商，下列应由甲承担的安全责任是()。A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.对建设单位供应的材料进行检验C.对涉及主体结构变动的装修工程提出设计方案D.提供安全施工措施所需费用【正确答案】D35.【真题】关于垫资的说法，正确的是（）。A.垫资的法律性质是工程欠款B.法律.行政法规明确禁止垫资行为C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【正确答案】C36.自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【正确答案】A37.【真题】用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于()劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定工作任务为期限D.短期【正确答案】C38.【真题】关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同事提交全部证据【正确答案】C39.特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2人B.3人C.5人D.6人【正确答案】D40.订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地【正确答案】B41.招标投标法对开标进行了规定，下列说法错误的是()。A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.招标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【正确答案】A42.我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得()总承包资质。A.勘察B.设计C.施工D.项目管理【正确答案】C43.按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为()。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得【正确答案】B44.环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的()环境噪声排放标准。A.施工场地内B.建筑施工场界C.施工场地周边D.建筑施工场地【正确答案】B45.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某（）。A.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给王某的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D.工资不得低于本单位最低档工资【正确答案】C46.【真题】下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）。A.客体.内容均变更B.主体.客体均变更C.主体.内容均变更D.形式.主体均变更【正确答案】A47.【真题】根据物权法，下列不适合作为质押财产的是()。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【正确答案】C48.某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下面说法正确的是()。A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B.必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法【正确答案】B49.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】A50.【真题】关于建设工程实施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更协议自签字之日起生效B.合同变更与工程变更的范围一致C.发包人可依据其单方意思变合同D.合同变更内容约定不明确，推定为未变更【正确答案】D51.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不构成违约的是（）。A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停工并通知定作人，因等待答复未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.承揽人未征得定作人同意，将其承揽的工作交给第三人完成D.因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果【正确答案】A52.下列关于勘查、设计单位质量责任和义务说法中，正确的是()。A.勘察、设计质量的责任主体是执业注册人员B.工程质量的责任主体是勘察、设计单位C.勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任制D.设计标准必须符合建设单位的要求【正确答案】C53.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于()米，不扩散到场区外。A.0.5B.1.0C.1.2D.1.5【正确答案】D54.某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB，严重影响了周围居民的休息。该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民。对此，下面说法错误的是()。A.施工单位违反了有关夜间施工作业的法律规定B.该施工单位的夜间作业不属于抢修、抢险作业C.该施工单位排放的建筑施工噪声没有超过建筑施工场界环境噪声排放限值D.该施工单位应当接受市环境保护行政主管部门责令改正并处罚款的行政处罚【正确答案】C55.以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决【正确答案】C56.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，根据建设工程质量管理条例应当责令改正，处（）的罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以下C.10万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A57.甲乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B.调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫C.调解达成协议后，人民法院必须制作调解书D.法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同【正确答案】C58.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A59.【真题】根据合同法，下列合同既属于单务合同，又属于无偿合同的是()。A.居间合同B.赠与合同C.未约定利息的借款合同D.仓储合同【正确答案】B60.【真题】以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【正确答案】C61.根据招标投标法的规定，开标工作应由（）主持。A.招标人B.招标代理机构C.行政监督部门D.建设主管部门【正确答案】A62.【真题】关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包【正确答案】D63.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.10日B.20日C.30日D.60日【正确答案】C64.【真题】施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为()。A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日D.判决生效之日【正确答案】C65.根据劳动合同法规定，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面形式通知劳动者本人。A.10B.15C.30D.50【正确答案】C66.由两种及以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程的合同是（）A.双向式合同B.多向式合同C.多式联运合同D.单式联运合同【正确答案】C67.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。A.有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.有良好的工程业绩【正确答案】D68.在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当为（）。A.特级B.一级C.二级D.三级【正确答案】C69.【真题】以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.市场主体的自我综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【正确答案】B70.关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是()。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下【正确答案】A71.甲承包人承建的乙发包人的一幢写字楼项目缺陷责任期满后，甲向乙提出了返还保证金的申请。则乙的下述行为可视同乙认可甲的返还保证金申请()。A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C.在接到该申请后21日内不予答复D.在接到该申请后28日内不予答复【正确答案】B72.某建设工程按规定于2020年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A.向发证机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告批准手续D.改办施工许可证【正确答案】C73.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】B74.下列财产所有权的权能中，()是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【正确答案】D75.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A76.下列标准属于强制性国家标准的有()。A.工程建设行业专用的卫生标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】B77.【真题】甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运共同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。关于责任承担的说法，正确的是().A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【正确答案】C78.下列事件中，属于建筑工程一切险承保的是()。A.因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁B.由工艺不善引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏【正确答案】A79.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10B.15C.20D.30【正确答案】C80.工程建设企业标准一般是指()。A.企业的技术标准、管理标准和工作标准B.企业的管理标准、技术标准和组织标准C.企业的技术标准、经营标准和工作标准D.企业的生产标准、管理标准和技术标准【正确答案】A81.【真题】投标人对开标有异议的，依法应当先向（?）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会D.有关行政监督部门【正确答案】A82.根据刑法第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。A.违反国家规定，降低工程质量标准B.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重D.降低工程质量标准，后果特别严重【正确答案】B83.【真题】根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】B84.【真题】根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是()。A.项目经理B.脚手架作业人员C.专职安全员D.BIM系统操作员【正确答案】B85.在某建筑公司工地工作的李某，某日工作时，因发生安全事故，导致手臂伤残。针对该事件，下列表述正确的是()。A.李某不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与李某的劳动合同B.李某所受损失应向导致事故发生的工友索要赔偿C.建筑公司因此解除与李某的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知李某D.建筑公司在对李某作出相应经济赔偿的前提下可以解除与李某的劳动合同【正确答案】A86.根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。A.6个月B.12个月C.36个月D.60个月【正确答案】D87.根据我国法律法规的规定，下列标准中不可定义为强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的一般性试验方法D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】C88.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任A.1%3%B.2%4%C.3%5%D.4%6%【正确答案】B89.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于（）学时。A.30B.60C.90D.120【正确答案】D90.某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。A.享有买受人的权利但不承担买受人的义务B.向承租人承担标的物的瑕疵担保C.妥善保管和使用租赁物D.不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【正确答案】D91.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定请。A.一个月B.半年C.一年D.二年【正确答案】C92.建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关备案D.重新审查审批条件【正确答案】A93.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国担保法的规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18【正确答案】C94.甲是某产品的专利权人，乙于2017年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2018年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，乙共销售侵权产品300台，但无法确定甲因此少销售产品的数量。乙应对甲赔偿的额度为（）万元。A.200B.250C.300D.500【正确答案】C95.关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级【正确答案】C96.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处()万元罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.3万元以上5万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A97.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日【正确答案】B98.甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为2年C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D.设备安装工程为1年【正确答案】B99.建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A)C.25dB(A)D.30dB(A)【正确答案】A100.在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是()。A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B.在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C.在历史文化街区，历史建筑以外的建筑物可以自行拆除D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【正确答案】C二.多选题(共70题)1.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型打印机，并以融资租赁的手段提供甲公司使用，丙公司履行的义务包括（）。A.向乙公司交付打印机B.向甲公司交付打印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD2.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后，该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。A.施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债B.施工单位向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债【正确答案】ACE3.【真题】下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.不同投标人的投标报价呈规律性差异【正确答案】BCDE4.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，管理部门应对其（）。A.不予受理或者不予颁发安全生产许可证B.给予警告C.1年内不得申请安全生产许可证D.暂发安全生产许可证并限期整改E.吊销安全生产许可证【正确答案】ABC5.债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。A.保管合同?B.运输合同?C.借款合同?D.加工承揽合同?E.居间合同?【正确答案】ABD6.委托合同的法律特征有（）。A.委托合同等同于民事代理B.委托的事务可以是法律行为C.委托合同可以是无偿合同D.委托的事务可以是事实行为E.委托合同是提供劳务的合同【正确答案】BCDE7.建设工程领域常见的行政处罚有（）。A.降低资质等级B.责令停止施工C.罚款D.记过E.裁决损害赔偿【正确答案】ABC8.【真题】民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。A.不违反法律B.不违背社会公德C.不与强制性标准相抵触D.不与第三人利益相冲突E.不与社会公共利益相冲突【正确答案】ABE9.承担赔偿损失责任的构成要件包括（）。A.具有违约行为B.造成损失后果C.违约行为与财产等损失之间有因果关系D.违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿E.违反道德规范【正确答案】ABCD10.某住宅楼工程，建设单位为赶在雨季前完成土方工程，在尚未取得施工许可证的情况下破土动工。对此，建设单位应受到的处罚包括()。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C.依法追究刑事责任D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位营业执照【正确答案】AB11.下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知中关于施工现场要求的有()。A.建筑工地要满足消防车通行要求B.在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志C.必须安装楼梯间和出入口的临时照明D.建筑工地要满足消防车作业要求E.在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志【正确答案】ABDE12.某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主要义务有()。A.按项目业主的指示处理招标事务B.任意变更解除权C.按时提交委托事务处理报告D.因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿E.可超越业主授权处理委托事务【正确答案】ACD13.甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。A.2015年4月5日B.2015年4月12日C.2015年4月20日D.2015年5月10日E.2015年5月20日【正确答案】BCDE14.关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有()。A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【正确答案】AE15.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的建设单位安全责任的有()。A.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料B.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位【正确答案】ABCE16.工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的B.施工现场要拆除的构筑物的C.需要临时停水、停电、中断道路交通的D.需要进行爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE17.根据建设工程安全生产管理条例要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有()。A.由专人管理B.经常进行检查C.定期维修和保养D.建立相应的资料档案E.根据使用情况确定报废时间【正确答案】ACD18.下列关于法律责任的表述中，正确的有（）。A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果B.法律责任由合同当事人认定C.法律责任以法律义务的存在为前提D.民事法律责任限于财产责任E.法律责任的实现由国家强制力作保障【正确答案】ACE19.某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某在试用期间被证明不符合录用条件；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（）。A.李某B.王某C.徐某D.陈某E.张某【正确答案】DE20.下列属于设计单位安全责任的是()。A.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料B.严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E.对设计成果承担责任【正确答案】CDE21.文物保护法规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为()文物保护单位。A.全国重点B.省级C.市、县级D.村级E.乡级【正确答案】ABC22.根据国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见等有关规定，企业的安全生产第一责任人可以是()。A.企业主要负责人B.企业总工程师C.企业实际控制人D.总监理工程师E.总设计师【正确答案】AC23.下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承包单位按照合同约定将土方工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包【正确答案】AD24.按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案分为（）。A.专项应急预案B.灭火和应急疏散预案C.综合应急预案D.职业病危害事故应急救援预案E.现场处置方案【正确答案】ACE25.根据国家有关规定，有关质量保证金和缺陷责任期，说法正确的有（）。A.所谓“缺陷”仅指建设工程质量不符合工程建设强制性标准B.所谓“缺陷责任期”一般不超过2年，由发承包双方在合同中具体约定期限C.所谓“质量保证金”是指通过承包合同约定，从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行维修的资金D.缺陷责任期内，工程发生缺陷，经鉴定为承包人原因的，发包人可以按照约定没收质量保证金E.缺陷责任期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金【正确答案】BCE26.下列对于建设用地使用权的续期和消灭的表述中，说法正确的有（）。A.住宅建设用地使用权期间届满的，自动终止B.非住宅建设用地使用权期间届满后自动续期C.建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记D.出让人办理注销登记的，登记机构应当收回建设用地使用权证书E.该土地上的房屋及其不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理【正确答案】CDE27.按照消防法的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有()等。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练D.实行每周防火巡查E.建立巡查记录【正确答案】ABCE28.【真题】下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府E.国务院各部委【正确答案】AC29.关于工程质量检测的说法正确的有（）。A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【正确答案】ADE30.根据合同法的规定，下列合同中免责条款无效的是()。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的E.意思表示不真实的【正确答案】ABD31.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期间届满【正确答案】ACDE32.【真题】关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有()。A.当事人必须在案件开始审理前提出回避申请B.当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出C.案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人员的，无需回避D.人民法院的回避决定，可以口头或书面形式作出E.申请回避复议期间，被申请回避的人员可以不停止参与本案的工作【正确答案】BDE33.【真题】下列关于施工许可证的说法，正确的有（）。A.没有施工许可证的不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件E.可以转让安全生产许可证【正确答案】BCD34.注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有()。A.未按要求提供注册建造师信用档案信息B.未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的C.无正当理由拒绝或未及时签字盖章D.不积极配合有关部门监督检查E.为自己的执业活动进行辩解造成不良影响【正确答案】ABCD35.当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E第一审判决作出前【正确答案】BC36.定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金的数额不得超过主合同标的额的20%E.定金合同从实际交付定金之日起生效【正确答案】ABDE37.下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）。A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款【正确答案】BCDE38.依据我国大气污染防治法，与工程建设相关的具体规定包括（）。A.严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘B.禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质C.运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施D.露天贮存冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废矿石、尾矿和其他工业固体废物的，应当设置专用的贮存设施、场所E.向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措