监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化复习题及参考答案（第94套）

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答案】D2.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【正确答案】A3.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.推荐性标准【正确答案】C4.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A5.在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（）。A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉【正确答案】D6.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。A.被保证人B.第三人C.保证人D.公证机关【正确答案】C7.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【正确答案】C8.在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【正确答案】C9.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.财产【正确答案】B10.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【正确答案】B11.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。A.3B.5C.7D.9【正确答案】B12.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（）h。A.6B.12C.21D.48【正确答案】D13.【真题】大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【正确答案】D14.工程建设施工过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.留置C.保证D.质押【正确答案】C15.总临理上程帅是工程临理的()主体。A.决策B.权力C.利益D.行为【正确答案】B16.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.基准日C.下达开工令D.风险事件发生日【正确答案】C17.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【正确答案】C18.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D19.下列各项中，可以质押的是（）。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利【正确答案】B20.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C21.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B22.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书【正确答案】B23.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是（）。A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人【正确答案】C24.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.指定代理【正确答案】C25.建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况【正确答案】C26.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【正确答案】C27.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D28.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C29.下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是（）。A.设计的施工图达到规定的设计深度B.存在有可能损害公共利益的其他影响C.建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、可靠D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范【正确答案】B30.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C31.设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D32.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B33.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】B34.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C35.【真题】某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【正确答案】C36.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D37.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C38.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。A.投标报价最低B.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本【正确答案】B39.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A40.下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调【正确答案】C41.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为（）的组成部分。A.施工文件B.合同文件C.监理文件D.竣工检验文件【正确答案】B42.【真题】根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【正确答案】A43.施工预付款担保都是采用由（）的方式提供。A.银行出具保函B.担保公司出具保函C.银行以现金D.担保公司以现金【正确答案】A44.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A45.评标委员会对投标书进行初评是以()为依据，确定投标书的有效性。A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件【正确答案】B46.FIDIC施工合同条件通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套（），以保证施工符合合同要求。A.进度管理体系B.变更管理体系C.质量管理体系D.进度款的支付管理体系【正确答案】C47.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A48.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.指定代理B.法定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】B49.【真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【正确答案】C50.【真题】某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议【正确答案】B51.某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用（）方式发包。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托【正确答案】D52.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前（）h通知工程师共同进行到货清点。A.12B.48C.24D.72【正确答案】C53.【真题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则【正确答案】C54.【真题】承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【正确答案】B55.下列选项中，不属于招标准备工作的是()。A.招标资格与备案B.确定招标方式C.资格审查D.发布招标公告【正确答案】C56.组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，解释顺序在技术标准和要求之后的文件是（）。A.合同协议书B.投标函及投标函附录C.图纸D.通用合同条款【正确答案】C57.【真题】因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C58.关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（）。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释【正确答案】C59.【真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降【正确答案】C60.依据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周D.委托人拒付合理化建议奖【正确答案】B61.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C62.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验和试验提供便利条件。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【正确答案】A63.【真题】标准设计施工总承包合同中的价格清单是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成【正确答案】C64.现代经济生活中，大部分合同都是（）。A.单务合同B.从合同C.诺成合同D.计划合同【正确答案】C65.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师【正确答案】A66.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（）。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D67.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额2000万元，但是单项施工项目合同估算价为250万元B.关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元C.使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D.需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元【正确答案】D68.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C69.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B70.【真题】某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【正确答案】D71.承包人无权要求追加合同价款的情况不包括()。A.发包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低【正确答案】A72.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C73.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C74.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C75.招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（）名以上专职招标业务人员。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B76.招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C77.【真题】根据FIDIC施工合同条件，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止目前第28天D.签订施工合同后第28天【正确答案】C78.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D.具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元【正确答案】D79.【真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【正确答案】A80.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。A.投标截止日B.签订合同日C.基准日D.竣工日【正确答案】C81.【真题】某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辨权D.先诉抗辩权【正确答案】C82.合同法律关系的主体不包括()。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C83.设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的补充【正确答案】C84.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D85.增加监理工作时间的补偿金的计算式为（）。A.报酬一工程费节省额报酬比率B.报酬一额外工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)C.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬实际监理服务天数)D.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)【正确答案】D86.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D87.【真题】根据标准施工合同，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【正确答案】A88.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A89.【真题】采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【正确答案】C90.按照合同法的规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。A.受要约人发出承诺通知之后B.承诺通知到达要约人之前C.要约到达受要约人之前D.受要约人发出承诺通知之前【正确答案】D91.FIDIC施工合同条件通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。A.50B.65C.80D.95【正确答案】C92.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】B93.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（）。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足省工省料的需要D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要【正确答案】D94.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D95.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。A.20B.10C.9D.1【正确答案】C96.【真题】根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【正确答案】D97.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答案】B98.下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正确答案】A99.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（）负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B100.商业广告的内容符合要约规定的，视为（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.新要约【正确答案】A二.多选题(共70题)1.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人【正确答案】AB2.法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担【正确答案】ABCD3.设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。A.施工B.控制概算C.编制招标文件D.设备材料采购E.非标准设备制作【正确答案】ADE4.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B.负责组织设计成果鉴定C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权【正确答案】ABE5.【真题】按照我国招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有()。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高【正确答案】AE6.【真题】下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()。A.延误发放施工图样B.延误移交施工现场C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误【正确答案】ABE7.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC8.监理人对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD9.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【正确答案】ABCE10.材料采购合同的采购包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管【正确答案】ABE11.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验法D.化学分析法E.直方图法【正确答案】ACD12.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE13.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面【正确答案】ADE14.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABC15.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任【正确答案】CE16.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE17.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工【正确答案】ABCD18.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行【正确答案】ABCD19.下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中，正确的是（）。A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经业主签署意见B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28d内，组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组，制定验收方案C.由发包人组织工程竣工验收D.发包人在验收后l4d内给予认可或提出修改意见E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28d内不组织验收，从第29天起，发包人承担工程保管及一切意外责任【正确答案】BCDE20.下列行为中属于委托代理的法律行为有()。A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作【正确答案】ABD21.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【正确答案】BCD22.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是（）。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资【正确答案】ABCE23.根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【正确答案】BCDE24.关于交货验收，下列说法正确的是()。A.运输过程中发生的问题由供货方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责【正确答案】BE25.【真题】施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同(示范文本)，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【正确答案】ABCD26.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括（）。A.定量计算法B.最低投标价法C.衡量法D.理论换算法E.查点法【正确答案】CDE27.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应（）。A.承担变更费用B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担C.顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与承包人协议工程收益的分享【正确答案】BCE28.确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括()。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行【正确答案】ABD29.下列关于申请人须知的说法正确的有（）。A.申请人须知包括申请人须知前附表和正文B.申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制C.申请人须知前附表用于进一步明确正文中的未尽事宜D.正文包括八部分内容E.资格预审申请文件的审查，包括审查委员会和资格审查两部分内容【正确答案】ABCE30.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE31.【真题】根据标准施工招标文件，不应作为评标委员会专家的人员有()。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【正确答案】BCD32.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【正确答案】AB33.下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商【正确答案】ACE34.【真题】关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE35.下列合同属于非即时买卖合同的是（）。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖E.现金买卖【正确答案】ABCD36.下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果【正确答案】BD37.关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【正确答案】ACE38.建设工程竣工验收过程中，应由（）向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。A.发包人B.承包人C.工程师D.设计单位E.预算单位【正确答案】ABD39.因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是()。A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】CE40.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况【正确答案】BCDE41.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（）。A.保修金数额B.发包人的保修通知书格式C.工程质量保修范围D.质量保修期限E.施工质量责任的保修金扣留方式【正确答案】CD42.下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误【正确答案】ABDE43.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD44.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（）。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复【正确答案】ABCD45.依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.当事人一方迟延履行主要债务B.合同履行过程中发生不可抗力C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【正确答案】CDE46.下列可以不进行国际