南京江宁华润燃气有限公司常规工程招标文件

第一章 投标须知前附表项号编列内容1工程综合说明工程名称：市政中压燃气管道、居民小区和工商用户等常规燃气工程建设地点：南京市江宁区建设总投资：约人民币 万元（含主辅材）承包方式：包工包料、主材甲供工程质量等级：合格招标范围：2014年1月1日至2016年3月31日期间开工的常规燃气工程承包方数量：本次招标拟选择3家承包方承包施工本招标工程，每家施工工程量不低于总量的25%2资金来源：自筹3投标保证金额人民币伍万元整，于投标文件递交截止时间前交至招标人4履约保证金额人民币伍万元整，至2016年3月底工程竣工验收合格之日止5投标单位对招标文件如有疑问请于2014年3月29日11时前先 到南京江宁华润燃气 ：（025）522804936招标文件发放时间：2014年3月24日至3月28日，地点：南京江宁华润燃气 工程部7投标答疑时间：2014年3月30日上午9时 ：（025）522804938投标有效期：20天9投标文件份数为正本一份，副本三份（正、副本均为投标文件全套）10投标文件递交截止时间：2014年4月13日9时；地点：南京江宁华润燃气 工程部11开标时间：2014年4月14日9时；地点：开标前另行书面通知12招标文件组成：第一章 投标须知 第二章 工程决算的说明第三章 合同主要条款 第四章 投标文件组成 第五章 燃气输配工程施工及验收技术标准、总则（一）工程综合说明1、工程概况工程概况：本次招标工程为本公司2014年1月1日至2016年3月31日实施的南京市江宁区市政中压燃气管道、居民小区和工商用户等常规燃气工程。预计常规燃气工程工作量如下：a) 市政管网建设约96.7Km；b) 居民住宅建设约80000户（其中新建小区50000户，老小区30000户）；c) 工商用户根据用户发展情况定，预计有400家工商用户；2、工期：根据单项工程施工任务通知单确定。3、采用邀请招标方式，择优拟定3家承包方进行施工（当择优拟定数量为1家时，投标单位数量不得少于3家；当择优拟定数量大于等于2家时，投标单位数量不得少于择优拟定数量的2倍加1）。（二）投标单位资格要求l、具有独立法人资格。2、具有市政公用工程施工总承包资质（二级或二级以上）或管道工程专业承包资质（一级）。3、具有技术监督部门颁发的管道安装许可证（GB1和GC2）。（三）投标费用投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。（四）工程造价结算本次招标采取工程量清单结算招标，计价依据按附录（不含甲供材料费，抢修工程除外）。承包方式为：包工包料，主材甲供。投标人只需在投标书中明确工程造价的浮动幅度及其它优惠承诺。二、投标文件（五）投标文件应包括下列内容：1、 投标书；2、 授权委托书（如有授权）；3、 工程项目施工管理委托书；4、 投标综合说明；5、 资格证明材料：施工企业资质证书、压力管道施工许可证、企业营业执照（凡提供复印件的必须加盖红色印章）；6、 项目经理资质证书复印件（一份）,且提供与企业的劳动合同及职工养老保险手册复印件（原件备查），且具有三年的同类工程施工业绩；7、 项目主要技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员相应的上岗证件的复印件（一份），且提供与企业的劳动合同及职工养老保险手册复印件（原件备查）；8、 单位业绩、社会信誉等资料（原件备查），近三年内施工过的类似规模的项目（合同、中标书备查）；9、 投标报价不低于其企业成本的说明与保证；10、 施工组织设计，包括主要的施工方法，技术措施，主要机具设备及人员构成，质量保证体系及措施、安全生产及文明施工保证措施、合理化建议等。 以上资料中l9条作为经济标资料，10条作为技术标资料。（六）投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。（七）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法人代表人或其委托代理人的印鉴。（八）投标保证金1、 投标单位投标时须按前附表的要求向招标单位交纳投标保证金，投标保证金可以使用支票、银行汇票。投标保证金交纳地点：南京江宁华润燃气 计划财务部。单位名称：南京江宁华润燃气 帐 号：开户银行：中国银行南京翠文路支行投标单位在递交投标文件之前必须交纳投标保证金，否则投标文件将被拒收。2、 未中标单位的投标保证金在未中标通知书下达后7工作日内予以退回。3、 投标单位出现下列情况，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。a) 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；b) 中标单位无正当理由拒绝签订合同。（九）投标文件的密封与标志1、 投标单位应将投标文件按规定要求密封。2、 封袋上应写明招标单位名称、投标单位，必须在骑缝处加盖投标单位印章及法人代表或法人代表委托人印章。3、 投标单位未按上述规定提交投标文件的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。4、 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。5、 经济标书和技术标书应分别封装。（十）投标截至时间投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截至时间之前将投标文件递交给招标单位。（十一）投标文件的修改与撤回投标截至时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。三、评标、定标及授予合同（十二）评标、定标办法由南京江宁华润燃气 评标小组采用综合评估法以评分方式进行评标和定标。评标小组对投标文件的符合性进行评定，评定结果不合格的，将视为无效标处理。评标小组对投标文件中的施工组织设计部分进行综合评定。经济标评定：采用合理让利投标法。评标方法详见附录（十三）开标会按投标须知中规定的时间、地点举行，由招标单位主持。由投标人或者其推选的代表，检验投标单位法人代表或委托代理人的身份，宣布有效投标文件。（十四）在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标。1、 投标文件未按招标文件的要求予以密封；2、 投标文件中的投标书未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人无合法、有效的委托书（原件）及委托代理印章的；3、 投标书、授权委托书等字迹潦草、模糊、无法辨认，或未实质性响应招标文件要求的；4、 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金；5、 投标单位与通过资格预审的单位在名称上或法人地位上发生实质性的改变；6、 逾期送达的投标文件。（十五）评标、定标工作由招标单位组织进行。（十六）投标文件的澄清在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应作出书面答复。书面答复中不得变更价格、自报质量等级等实质性内容。书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或盖印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。（十七）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。（十八）综合评分结束后，得分按从高到低排序。若中标单位为 N 家，取前 N 家为候选中标单位；实际综合浮动系数为前 N 家投标单位综合浮动系数的算术平均值；高于实际综合浮动系数的投标单位必须重新承诺其投标综合浮动系数降低至实际综合浮动系数，若投标单位不同意承诺的，则视为放弃中标资格，排名紧接靠后的投标单位进入候选单位；签订合同时所有投标单位的综合浮动系数是一致的，为实际综合浮动系数。（十九）招标单位于定标后3个工作日内签发中标通知书。（二十）中标单位接到中标通知书后3个工作日内并在签订合同协议书前，应向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为人民币伍万元整。（二十一）中标单位按（二十）条办理履约保证金后，投标单位根据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同管理办法，依据招标文件、投标文件与中标单位签订合同协议书。（二十二）中标单位接到中标通知书3个工作日内未提交履约保证金的，招标单位即认为中标单位无能力提供履约保证金而取消其中标资格，同时没收其投标保证金。（二十三）其他1、 建设工程招标投标的相关费用按有关规定交纳。2、 上述费用在签订合同前应全部付清。第二章 合同主要条款发包人：南京江宁华润燃气 承包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：市政中压燃气管道/居民小区/工商用户等常规燃气工程施工工程地点：南京市江宁区工程内容：市政中压燃气管道、居民小区和工商用户等常规燃气工程施工资金来源：自筹二、工程承包范围工程承包范围为南京江宁华润燃气 2014年至2016年3月底招标燃气工程项目中不低于25%的工作量。三、合同工期按发包人与承包人签订的单项工程施工合同写明的开工日期开工，并按合同规定完成的工期内完成工程并报验。四、工程质量与验收按施工图纸和国家燃气方面的施工规范、标准，以及燃气输配工程施工及验收技术标准要求进行施工及验收，质量要求：合格。承包人应将施工资料整理装订成册，并于单项工程施工合同要求的竣工时间，且提前2天交至发包方（施工记录和试验报告四份、竣工图五份、竣工图电子文档一份）申请竣工验收。五、工程竣工、结算与支付1. 竣工验收通过后的28日内，承包人向发包人提交完整的工程竣工资料和结算报告。2. 发包人接到工程竣工资料和结算报告后28日内提出审核意见，结算书由发包人进行审查，如工程核（增）减率在送审造价的10%以上（含10%）的，由发包方从承包方的工程款中按核（增）减金额的10%进行扣款。3. 工程价款的确定：按五、2)规定，根据施工合同、投标书及建设单位有关工程结算办法等文件进行审定。4. 工程预付款：无工程预付款和进度款。5. 工程款支付的方式：经发包方确认单项工程完成100%，支付一次该项工程进度款,金额为经发包方确认后的承包方提交的决算书金额的50%。决算审计后30天内支付至该工程审计后结算额的100%。6. 居民小区、工商用户或市政管道单项工程结算，按华润燃气工程计价标准（1.3版）审核的工程金额(扣除甲供材料费后)以实际综合浮动系数 乘以单项结算系数后进行结算。序号工程类型单项结算系数1居民小区2老居民小区3工商用户4市政管道 特别说明：居民小区、工商用户、市政管道的新建及改扩建工程适用华润燃气工程计价标准；老居民小区集中外挂表工程(仅限户内安装部分)不适用1.08系数，适用江苏省计价表且总价优惠下浮8%，其具体内容按南京江宁华润燃气 相关要求执行。(详见(2012）宁华燃通字第20号文)7. 因承包人提供竣工结算资料不完整，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负。8. 承包人应在变更签证发生时算起的5个工作日之内，应提交变更签证单。如果承包人未在5天内向现场代表提出，则视为承包人不要求增加费用，承包人以后也不能再以此为由要求得到增加费用。六、材料供应方式1) 主材：发包方供（领料方式，承包方从发包方仓库领用并运输到现场及保管）。2) 辅材：承包方供。七、双方一般权利和义务1) 发包人派驻的工程师姓名：职务： 职权：施工协调及工程质量、工期、投资监督、施工方案的审核。2) 所有工程由发包人委托监理单位委派的监理工程师发包人委托的职权：按招标文件及建设工程监理规范履行监理工作职能及义务，包括工程质量、工期、安全、协调。3) 项目经理姓名： 职务：项目经理，建造师（项目经理）证编号： 4) 发包人的工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：a) 由发包人办理的施工所需证件、批复的名称和完成时间：正式开工前办理完毕。b) 图纸会审和设计交底时间：开工前完成。5) 承包人的工作a) 服从发包人派驻的工程师和监理工程师管理。b) 承包人必须按照单项工程施工合同确定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。c) 负责对运抵现场的主辅材料及已完工程的保护工作，材料损失由承包方负责。d) 工程开工后每月5日前向监理上报月进度计划一份，每周一上报工程进度周报一式三份给监理工程师，经总监审核确认后上报一份给发包人现场代表。e) 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。f) 提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全；因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。g) 办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并承担可能产生的一切费用。h) 当有重大活动时，需积极作好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作。i) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，若保护期间发生损坏，承包人应自费予以修复。j) 负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护。k) 交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。l) 未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。m) 承包方在施工的工地现场必须具备必要的施工用机具及设备，包括PE管全自动电熔焊机等。n) 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。八、安全施工1) 安全施工与检查 a) 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。b) 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。c) 承包方与发包方在签订施工合同时，需另行签订安全文明施工协议。2) 安全防护承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师、监理工程师提出安全防护措施，经工程师和监理工程师提认可后实施，防护措施费用由承包方承担。3) 事故管理a) 发生人员伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师和监理工程师，同时按政府有关部门要求管理，由事故责任方承担发生的费用。b) 发包人/承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。九、保修承包人在合同签订生效后三天内应向发包人提交壹拾伍万元整质量保证金，质量保修期为工程竣工验收后一年。质保金至本合同期内该承包人承包的最后一项工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题后返还（无息）。承包人在提出工程竣工验收时，需同时提交工程项目质量保修承诺书。十、违约、索赔1) 发包人承担的违约责任a) 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。b) 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。2) 承包人承担的违约责任a) 因承包人原因不能按照施工任务通知单约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，工期每延误一日历天，承包人须向发包人交纳工程延误费,费用为该单项工程造价的0.3%/天，且不小于500元/天。b) 承包人在工期延误情况发生后2天内将延误的原因书面通知公司现场代表和监理，否则被视为承包人放弃因此而延长工期的权利。c) 承包人应在竣工验收后28天内向发包方提交工程决算书，如承包人逾期提交，每逾期一天，承包人须向发包人交纳逾期延误费,费用为该单项工程造价的0.1%/天，且不小于500元/天。d) 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。e) 承包人在本项目中配备的项目经理,及项目主要技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员等，在工程施工过程中必须到位履行职责,如因工作需要需离开本地超过5天或更换项目经理, 应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。否则发包人发现一次就有权从承包人的任何款额中扣除人民币5万元整。f) 承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返修至约定质量标准；经返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴定为可使用工程的采取降级使用，但必须承担质量违约金，质量违约金为不合格部分工程总额的30；对返工达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项或保修期质量保修金中扣除，工程款或保修期质量保修金不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。g) 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。h) 如果承包人在收到工程师发出书面通知以后的3天之内，未能遵守这类工程师指示，则发包人可雇佣其他人来进行必须实施的任何有关工作，而这方面发生的经工程师核证的所有费用，应由发包人从承包人处作为债务追回，或者从应付给承包人的任何款额中扣除。同时发包人应向承包人收取在与第三方的该项目中列明的该部分工程合同总价的20的违约金，这笔违约金应由发包人作为欠款从承包人处收回，或可从任何应付给承包人的金额中扣除。十一、争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决。双方无法协商一致的，向南京市仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。十二、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1) 本合同协议书2) 中标通知书3) 投标书及其附件4) 招标书及招标答疑书5) 标准、规范及有关技术文件6) 图纸7) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分8) 安全文明施工协议9) 工程建设廉洁自律责任书十三、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：南京市江宁区本合同双方约定双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包方执二份，承包方执二份。十四、其它在合同执行中，如遇到工程物资质量、服务、诚信等方面的问题，承包方可向华润燃气集团工程物资诚信跟踪邮箱crcgasyycrcgas 进行反馈。发包人（公章）南京江宁华润燃气 承包人（公章）地址：南京市江宁区地址：发包方法定代表人（或负责人）承包方法定代表人（或负责人）经办人：经办人： ：（025）52280493 ： ：（025）52280493 ：开户银行： 中国银行南京翠文路支行帐号：帐号：开户银行：邮政编码：211100邮政编码：第三章 投标文件组成、投标文件内容（见“第一章、二、（五）1-10”内容）二、投标书、授权委托书、工程项目施工管理委托书（附表）（）投标书致：南京江宁华润燃气 1、根据已收到的南京江宁华润燃气 2014-2015年度常规工程施工的招标文件，我单位经考察工程现场和研究招标文件后，愿意按经审核的工程结算额(不含甲供材料费)，综合浮动系数 %进行结算，按招标文件的要求承担本合同工程的实施，完成缺陷修复工作，并充分考虑了在合同履行期间发生的全部风险。2、本次投标工程项目按南京江宁华润燃气 与我签订的单项工程施工合同要求实施，承包范围为设计图纸和招标文件及单项工程施工合同所标明的一切内容。3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按单项工程施工合同要求的开工日期开工并完成工程，达到合同规定的要求。4、我们同意在规定的开标之日起20天内为投标文件有效期，我方将严格遵守本投标书中的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。7、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。8、我单位承诺本招标文件限定的投标时间不影响我们的正常投标。投标人：【投标单位名称】投标人地址：【投标单位注册地址】邮政编码：【投标单位 】法定代表人或其授权的代理人 （职务、姓名）（签字或盖章） ：日期： 年 月 日（二）授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） （姓名） 为我的代理人，以本公司的名义参加南京江宁华润燃气 的2014-2015年度燃气常规工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。授权委托人： 性别： 年龄： 单位（盖章）： 部门： 职务： 投标单位（盖章） 法人代表人（签名或盖章） 日期：2014年 月 日（三）工程项目施工管理委托书【投标单位名称】法人代表： （姓名）今全面委托 （项目经理姓名）同志，担任工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作，并参加招投标开标会议。受托方必须常驻工程施工现场，按照江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，认真履行项目经理岗位职责。本委托不得转委托。委托方： （公章） 受托方： （项目经理签字） （法人代表人签字）年 月 日第四章 燃气输配工程设计施工及验收技术标准1、适用范围本标准规定了天然气输配工程的燃气质量、材料、调压、计量、管道防腐、敷设、试验及验收。a的燃气工程。燃气压力级制分为：Paa2、引用标准2.1下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准批准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。建筑设计防火规范 GB50016建筑采暖卫生与燃气工程质量检验评定标准GBJ302现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T12771可锻铸铁管路连接件 GB/T3287输送流体用无缝钢管 GB/T8163石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第一部分：A级钢管GB/T9711钢制对焊无缝管件 GB/T12459绝缘接头与绝缘法兰技术规范 SY/T0516钢制管法兰、垫片、紧固件 HG/T20592-20635燃气用埋地聚乙烯（PE）燃气用埋地聚乙烯（PE）水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件GB/T13295天然气 GB17820膜式燃气表 GB/T6968IC卡膜式燃气表 CJ/T112城镇燃气设计规范 GB50028高层民用建筑设计防火规范 GB50045爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范 GB50058城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33聚乙烯燃气管道工程技术规程 CJJ63城镇燃气室内工程施工及质量验收规范 CJJ94城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程CJJ95埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范 SY/T0019埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T0447石油天然气管道跨越工程施工及验收规范 SY0470埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准 SY/T4013埋地钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准 SY/T4014石油天然气管道穿越工程施工及验收规范 SY/T4079特种设备焊接作业人员工考核细则 TSGZ6002-2010燃气工程的设计、施工及验收，除应遵循本标准和以上标准外，尚应遵循消防、安全、环境卫生和燃气行业的有关标准和规范。3、燃气质量天然气质量指标应符合GB17820的规定，低热值应符合表3.0规定。燃 气 燃气种类燃气低热值（MJ/Nm3）天然气不小于4、材料中低压燃气管道宜优先采用聚乙烯管、钢管，机械接口球墨铸铁管仅使用在和原已建铸铁管网接驳时采用。管材的选择应经过经济比较后确定。 4.1.1无缝钢管、焊接钢管及管件1、 钢管须符合GB/T9711.1或GB/T8163。采用GB/T9711.1钢管时，材质为Q235-B或L245；采用GB/T8163钢管时，材质为10#、20#钢；2、 管件须符合GB/T12459；3、 法兰、垫片及紧固件须符合HG20592-20635。绝缘法兰应符合SY/0516。1、 ppa，螺纹接口只适用于和设备碰接或室外燃气管道连接；2、 管件须符合GB/T3287或GB/T14383；3、 法兰、垫片及紧固件须符合HG20592-20635。1、 聚乙烯管须符合GB15558.1。中压管材公称直径大于等于dn200应选用GB15558.1中SDR17.6系列、PE100级，小于dn200应选用GB15558.1中SDR11系列、PE100级。低压管公称直径大于dn90管材应选用GB15558.1中SDR17.6系列、PE100级，直径小于等于De90管材应选用GB15558.1中SDR11系列、PE100级；2、 PE管公称直径大于等于dn110的管材连接应采用热熔对接焊，公称直径小于dn110的管材焊接采用电熔焊接连接；3、 管件须符合GB15558.2。机械接口球墨铸铁管及管件应符合国家标准GB/T13295的规定。4.1.5管材选用应符合表4.1.5规定。 燃气种类压力级制管 材公称直径（mm）适用范围天然气中压燃气管道螺旋焊缝钢管150埋地管、架空管无缝钢管150PE管300埋地管球墨铸铁100镀锌钢管50仅用于设备碰接低压燃气管道螺旋焊缝钢管150埋地管、架空管无缝钢管150镀锌钢管100PE管300埋地管球墨铸铁1004.1.6天然气工程设计钢管选用应符合表4.1.6规定。 规格DN(mm)25325789108159219273325426529备注公称壁厚(mm)3444.556(7)(7)(8)(8)(8)GB/T81636.07.06.07.07.08.07.08.07.08.0GB/9711（壁厚公差0.3mm）注：（1）钢管公称直径小于等于150mm时采用GB/T8163无缝钢管，材质为10#或20#钢。（2）钢管公称直径大于150mm时采用GB/9711.1钢管，材质为Q235-B或L245。表格中分母的钢管壁厚适用于管道在河底穿越河道、公路（省道、国道）、铁路等场合。GB/9711.1钢管允许用上表中括号内数值的GB/T8163规格代用。GB/T12771不锈钢钢管。4.1.8法兰密封垫片应采用厚度为3mm的耐油石棉橡胶板。4.2.1阀门宜选用具有良好密封性和耐腐蚀的燃气专用双闸板阀、球阀、截止阀、节流阀、碟阀等。常用阀门一般按表4.2.5选用：序号阀门名称阀门规格型号1双闸板阀RQZ48W82球阀Q41F-16、Q11F-16、Q11F-16T3截止阀J41F16C4节流阀L41N-16C4.2.2须按下列要求设置分段阀门，分段阀门两侧应设置放散阀：1、 同一条干管,阀门与阀门之间的建议距离是：在城市及市区为不超过800米，而在郊区为不超过1500米；2、 阀门的安装位置宜如下:1) 在特殊穿越管（如穿越重要桥梁、铁路、重要公路、流域）或易受撞击损毁的其它系统部分的上游及下游；2) 调压装置入口处、两连通调压装置（站）的出口处或连通调压站总管的适当位置；3) 与主干管连接的分支管起点处；4) 重要建筑物前的地下管、进入用气场所的室外管道；5) 地上引出管与立管之间；6) 中压B(压力10千帕)主干管系统上的三通管的每一出口；7) 中压干管的末端。每一根立管的近引入管的末端，应安设一个阀门。此立管阀宜位于楼房外，便于操作。应选用需专用工具操作的阀门，以防外界干扰，影响燃气正常供应。应在立管阀附近设一指示牌，以易于辨认。4.2.4室内燃气管道的下列部位应设置阀门，其阀门的安装高度宜设置在0.81.5米，不宜超过1.7m:1、 调压设备、燃气表前后；2、 用气设备和燃烧器前；3、 测压计前；4、 放散管起点，并设双阀；5、 燃气引入管；6、 进气总管及分支管。燃气紧急控制阀，或供用户在燃气泄漏时作紧急控制用的立管阀附近，必须装置一永久性开/关告示(如附图1)，指示开和关的位置。燃气表的选择1、 应根据燃气的工作压力、温度、燃气的最大流量和最小流量和安装环境温度等条件选择；2、 计量设备的最大工作压力应大于用气设备的最高使用压力，并应大于调压设备关闭或切断时可能导致的管道最高压力；3、 燃气表的量程和精度应能满足用户最高及最低用气需求。设备的最小流量应不小于计量设备最大流量的10、极限不小于8；4、 燃气用户应单独设置燃气表（流量计），计费价格不同时，应按不同计费价格分别设置燃气表；5、 工业用燃气表宜选用涡轮表，其精度等级不得低于1.0级，工况流量小于等于200m3/h时可选用罗茨表。计量表宜配备压力温度修正仪。连续生产的工业燃气表宜采用一开一备，或另行储备备用燃气表；6、 商业、食堂生活用气小于40m3/h时燃气表宜选用B级皮膜表，大于等于40m3/h宜选用1.0级罗茨表。家用燃气表选用2.5 m3/hr皮膜表。燃气表的安装1、 燃气主表应安装在最接近进入建筑物的水平支管上； 2、 若建筑物内燃气表的安设位置与垂直立管间的水平支管长度大于2m时，则应安装两个控制阀，其一在水平支管进入楼房的位置，另一个则在燃气表前。控制阀应安设开/关告示说明；3、 燃气表宜安装在非燃结构的室内通风良好、便于抄表及检修的地方；4、 燃气表严禁安装在下列位置: 1) 卧室、浴室、更衣室及卫生间内；2) 有电源、电器开关及其它电器设备的管道井内，或有可能积聚泄漏燃气的密闭空间；3) 接近热源、环境温度高于45oC或温度变化很大的地方；4) 堆放易燃、易腐蚀或有放射性危险物质等的地方；5) 有变、配电等高压电器设备的地方；6) 有明显震动的地方；7) 避难及疏散楼梯间；8) 存储食物的地方；9) 在洗涤盆的正下方等易潮湿的地方。5、 安装皮膜表的工作环境温度，当使用天然气时，应高于0；当使用液化石油气时，应高于其露点5以上；6、 住宅内燃气表可安装在厨房内，当有条件时也可设在室外燃气表箱、表间内；住宅内高位表表底距地面不小于m，表后与墙面净距不得小于30mm；低位表表底距地面不得小于0.1m；7、 商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内，当设有专用调压室时可与调压器同室布罝。涡轮式及罗茨式燃气表可与调压装置合并安装在落地式的调压箱内；8、 建筑物外的燃气表应安装在专用的燃气表箱内，必须有足够的保护以防机械性(如碰撞)破坏。4.3.3燃气表间（箱）1、 表间的大小，应满足安装、维修的需要；2、 燃气表间应由耐久、防水、耐火材料建造；3、 燃气表间门的大小应满足安装、维修及换表进出之用；4、 燃气表间不可储存其他物品，严禁人员占用；5、 燃气表间应通风良好。中可能含有粉尘时，应在燃气表、调压器前安设过滤器。过滤器的精度不得低于50m，应配置差压计（小区调压站过滤器除外），或前后设置压力表。4.4.2补偿器应根据具体情况进行设置：1、 通过（穿越）建筑物的沉降或伸缩缝时，应在沉降或伸缩缝处设置挠性补偿器；2、 七层以上（含七层）及总高度大于20m的建筑物的登高管或水平管上应设置沉降补偿器。3、 工业设备燃烧器前应设置挠性补偿器；4、 涡轮表、罗茨表后宜设置波纹补偿器；5、 室外阀门井或阀室应设置波纹补偿器；6、 架空管道应根据应力情况设置波纹补偿器。参照本规准第7节相关规定执行。5、燃气管道计算流量和水力计算5.1.1未使用燃气采暖居民用户高峰小时耗气量一般按表5.1.1规定选用。居民用户有特殊要求时按居民用户的要求进行。燃气种类小时耗气量（Nm3/hr）天然气5.1.2燃气管道的计算流量按下列公式计算：Qh=k.N.Qn 式中： Qh 燃气管道的计算流量（m3/hr）k 燃气具同时工作系数N 居民户数Qn 居民用户高峰时的小时耗气量（m3/hr）5.1.3居民用户的燃气具同时工作系数按表5.1.3确定。居民户数同时工作系数居民户数同时工作系数居民户数同时工作系数同时工作系数同时工作系数184020029503003106040041570500520807006259010007301002000公福用气燃气计算流量宜按各类燃气具或燃气设备的计算流量的总和计算，工业生产企业燃气计算流量应按各类燃气具或燃气设备的计算流量的总和计算。5.3燃气管道的水力计算按GB50028第6.2.5至第6.2.8条规定执行。6、燃气管道系统6.1.1燃气管道（敷设在地下室、半地下室、管道层和地上密闭房间以及竖井、住宅车库除外）的材料选用应符合表4.1.5、表4.1.6的规定。6.1.2燃气管道的弯管制作应符合现行国家标准GB50235弯管制作相关规定。燃气管道弯曲半径宜大于管道外径3.5倍，弯管任一截面最大外径与最小外径差不得大于管道外径的8。6.2.1架空燃气管道不得采用PE管道。6.2.2管道应避免通过（穿越）建筑物的沉降或伸缩缝，必须通过（穿越）时，应在沉降或伸缩缝处设置挠性补偿器。6.2.3管道保护燃气管道的敷设，必须有足够的保护以防机械性(如碰撞)破坏。1、 架空燃气管道的敷设： 1) 应敷设在非燃烧体的支柱或栈桥上；2) 不应在存放易燃易爆物品的堆场和仓库区内敷设；3) 不应穿过不使用燃气的建筑物、办公室、进风道、配电室、变电所，磁煤室以及通风不良的地点等。如需要穿过不使用燃气的生活间，必须设有套管；4) 架空管道靠近高温热源敷设以及管道下面经常有装载炽热物体的车辆停留时，应采取隔热措；5) 在已敷设的燃气管道下面，不得修建与燃气管道无关的建筑物和存放易燃，易爆物品；2、 架空燃气管道与其他管道共架敷设时，应遵守下列规定： 1) 燃气管道与水管、热力管、燃油管和不燃气体管在同一支柱或栈桥上敷设时，其上下敷设的垂直净距不宜小于250mm；与热力管道在同一管架敷设时，应采取隔热措施。上下敷设时应在热力管道下侧；2) 与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时，燃气管道应架设在上方，对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位如法兰、阀门等，应在燃气管道上采取保护措施；3) 与氧气和乙炔气管道共架敷设时，应遵守现行氧气站和乙炔站设计规范的有关规定；4) 油管和氧气管宜分别敷设在燃气管道的两侧；5) 与燃气管道共架敷设的其他管道的操作装置，应避开燃气管道法兰，闸阀、翻板等易泄漏燃气的部位；6) 燃气管道和支架上不应敷设动力电缆、电线，但供燃气管道使用的电缆除外；7) 燃气管道与在同支架上平行敷设的其他管道的最小水平净距，宜符合表的规定：表序 号燃气管道公称直径mm600最小水平净距，mm其他管道公称直径，mm16001502003003、 架空燃气管道与建筑物、铁路，道路和其他管线间的最小水平净距，应遵守表的规定；4、 架空燃气管道与铁路、道路，其他管线交叉时的最小垂直净距，应遵守表的规定；表序号建筑物或构筑物名称最小水平净距，m一般情况特殊情况1房屋建筑532铁路（距最近边轨外侧）323道路（距路肩）4架空电力线路外铡边缘1kV以下120kV35110kV345电缆管或沟16其他地下平行敷设的管道7熔化金属，熔渣出口及其他火源10可适当缩短，应采取隔热保护措施8燃气管道 表序号建筑物或构筑物名称最小垂直净距，m管道下管道上1厂区铁路轨顶面2厂区道路路面53人行道路面4架空电力线路电压1kV以下电压120kV电压35110kV3不允许架设345架空索道（至小车底最低部分）36电车道的架空线7与其他管道管径300mm管径300mm注：表6.2.4-2中： 架空电力线路与燃气管道的水平距离，应考虑导线的最大风偏。安装在燃气管道上的栏杆，走台，操作平台等任何凸出结构，均作为燃气管道的一部分。架空燃气管道与地下管、沟的水平净距，系指燃气管道支柱基础与地下管道或地沟外壁之间的距离。表6.2.4-3中：表中序号1不包括行驶电气机车的铁路。架空电力线路与燃气管道的交叉垂直净距，应考虑导线的最大垂度。5、 燃气分配主管可架设在厂后墙壁外侧或房顶，但应遵守下列规定： 1) 沿建筑物的外墙或房顶敷设时，该建筑物应为一、二级耐火等级的丁、戊类生产厂房；2) 安设于厂房墙壁外侧上的燃气分配主管底面至地面的净距不宜小于4.5m，并便于检修。与墙壁间的净距：管道外径大于或等于500mm的净距为500mm，外径小于500mm的净距等于管道外径，但不小于lOOmm，并尽量避免挡住窗户。管道的附件应安在两个窗口之间。穿过墙壁引入厂房内的燃气支管，墙壁应有环形孔，不准紧靠墙壁；3) 在厂房顶上装设分配主管时，分配主管底至房顶面的净距一般不小于800mm，外径500mm以下的管道，当用填料式或波形补偿器时，管底至房顶的净距可缩短至500mm。此外，管道距天窗不宜小于2m，并不得妨碍厂房内的空气流通与采光。6、 工业企业室外管道敷设尚应满足GB6222的其他相关规定。6.2.5公福、商住区室外燃气管道公福、商住区室外架空管道敷设可参照本标准6.2.4条相关规定执行，并应满足GB50028-2006第6.3.15条的规定。1、 燃气管道在市政桥梁上通过时，应确保桥梁安全、维修方便、航道通行，尽可能不影响市容观瞻。燃气管道在桥梁上架空跨越时，应考虑气温变化产生的温差应力，必要时应在管道上设置补偿器，其补偿器的波数不得少于4个波；2、 燃气管道穿越市政道路、人防设施、河道，以及涉及消防、净空控制和其他管线的，应符合有关部门的规定。6.2.7燃气引入管管道设置：1、 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、空调机房、通风机房、计算机房、电缆槽沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道及通风不良等地方；2、 居民用户燃气引入管应设在厨房、走廊与厨房相连的阳台内等便于检修的非居住房间内。当确有因难，可从楼梯间引入（高层建筑除外），此时引入管阀门宜设在室外，但不得敷设在消防通道的楼梯；3、 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内；4、 建筑物设计沉降量大于50mm以上的燃气引入管，应采取： 1) 加大引入管穿墙处的预留尺寸；2) 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上；3) 引入管穿墙前设置金属柔性管连接或波纹伸缩补偿器等措施。5、 引入管可埋地穿墙引入室内，但应满足下列要求： 1) 穿越建筑物基础或管沟时,应设置在套管中，管道应与套管同轴，套管与引入管之间、套管与建筑物基础或管沟之间的间隙应采用密封性良好的柔性防腐、防水材料填实；2) 引入管进入室内应在短距离出室内地面，不得在室内地面水平敷设，室内竖管部份宜靠实体墙固定；6、 引入管采用地上引入时，应符合下列规定： 1) 引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。但室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用丝堵，并做防腐处理。2) 套管内的立管不应有焊口（经无损检测合格的接头除外）及连接接头，引入管如设有防护罩（桩），应按设计文件的要求制作和安装；3) 地上引入管与建筑物外墙之间净距宜为100-150mm；7、 燃气引入管穿墙前后的管段与其它管道的平行净距应满足安装和维修及国家有关法规、标准要求的需要。6.2.8室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表6.2.8的规定： 管道和设备与燃气管道的净距(mm)平行敷设交叉敷设电气设备明装的绝缘电线或电缆250100(注)暗装的或放在管子中的绝缘电线50(从所作的槽或管子的边缘算起)1电压小于1KV的裸露电线的导电部分10001000配电盘或配电箱300不允许相邻管道应保证燃气管道和相邻管道的安装、安全维护和修理20燃 具主立管与燃具水平净距不应小于300mm；灶前管与燃具水平净距不应小于200mm；当燃气管道在燃具上方通过时，应位于抽油烟机上方，且与燃具的垂直净距应大于1000mm。注:当明装电线与燃气管道交叉净距小于100mm时，电线应加绝缘套管。绝缘套管的两端应各伸出燃气管道100mm。6.2.9燃气管道严禁穿过防火墙，公共建筑疏散用楼梯间不应敷设燃气管道。居住建筑的楼梯间内不应敷设燃气管道和设置可燃气体计量表，当住宅建筑必须设置时，应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。1、 燃气管道敷设应满足本标准第6.2.4条相关规定； 2、 燃气管道应架空敷设，且不应被封闭。在地下室不应敷设燃气分配主管，如生产上必需敷设时，应采取可靠措施，并按照本标准第；3、 燃气管道架空敷设有困难时，可敷设在地沟内，并应遵守下列规定： 1) 加大引入管穿墙处的预留尺寸；2) 沟内除敷设供同一炉的空气管道外，禁止敷设其他管道及电缆；3) 地沟盖板宜采用坚固的炉篦式盖板；4) 沟内的燃气管道应尽可能避免装置附件，法兰盘等；5) 沟槽尺寸应符合表6.2.11-1；6) 沟内横穿其他管道时，应把横穿的管道放入密闭套管中，套管伸出沟两壁的长度不宜小于200mm；7) 应防止沟内积水。4、 燃气分配主管上支管引接处，必须设置阀门；5、 工业企业建筑物内燃气管道敷设尚应满足GB6222的其他相关规定。6.2.11公福、商住室内部燃气管道1、 室内燃气管道宜明设，当无法明设时，应满足GB50028第10.2.25、10.2.27、10.2.30、10.2.31、10.2.32、10.2.33、10.2.34条的规定。当敷设在有活络盖板的沟槽内时，盖板上应有适当的开孔并用干沙填实沟槽。沟槽尺寸应符合表6.2.11： 公称直径（mm）