二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案[24]

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】关于施工管理组织结构的说法，正确的是()。A.项目组织结构反映组织之间的经济关系B.项目组织结构图描述工作对象之间的关系C.大型项目的组织结构应该进行编码D.线性组织结构只能在项目管理中应用【正确答案】C2.按我国清单计价规范的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中只有类似变更工程价格，则变更价款应（）。A.由工程师和承包人协商确认B.参照类似价格变更C.由承包人提出价格，工程师确认D.按合同价格确认【正确答案】B3.【真题】施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（）。A.适用性.先进性.耐久性.可靠性B.适用性.安全性.耐久性.可靠性C.安全性.耐久性.美观性.可靠性D.适用性.安全性.美观性.耐久性【正确答案】B4.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案【正确答案】B5.工程项目建设有众多的参与方，各方为实现特定目标而进行不同类型的项目管理，但核心是()方的项目管理。A.设计B.总承包C.监理D.业主【正确答案】D6.成本管理责任体系中，项目管理层的职能是（）。A.只负责对生产成本的控制B.只负责对经营管理费用的控制C.应发挥成本控制中心的管理职能D.应体现效益中心的管理职能【正确答案】C7.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B8.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定,除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B9.某施工单位因放线定位的偏差超过规范标准规定，若要纠正会造成重大损失，但经过专家论证不影响生产工艺和正常使用，在外观上无明显影响。则可采用的处理方法是（）。A.修补处理B.报废处理C.不作处理D.限制使用【正确答案】C10.负责对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理的机构是（）。A.县级以上地方人民政府B.省、自治区、直辖市人民政府C.县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【正确答案】C11.【真题】下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是(?)。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续，密闭的砖X围堤?C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器D.施工现场不允许有计税存在?【正确答案】C12.可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（）。A.实施阶段B.决策阶段C.设计阶段D.使用阶段【正确答案】B13.【真题】下列质量管理体系的系列文件中，属于实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件的是()。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量手册【正确答案】D14.【真题】施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是()。A.施工项目负责人B.施工技术负责人C.施工单位质检员D.项目总监理工程师【正确答案】A15.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，其中不包括（）。A.操作规程B.管理手册C.程序文件D.作业文件【正确答案】A16.根据竣工结算的计价原则，措施项目中的总价项目除()外，其他应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。A.安全文明施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.冬雨期施工费【正确答案】A17.【真题】施工进度计划调整的内容，不包括（）的调整。A.工作关系B.工程量C.工程质量D.资源提供条件【正确答案】C18.施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序的质量控制B.最终产品质量控制C.实体质量控制D.质量控制点【正确答案】A19.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。A.5B.10C.15D.28【正确答案】C20.用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（）计算。A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值【正确答案】C21.某房地产开发商计划建设一幢高档写字楼项目，拟采用施工总承包模式，则这种方式对开发商在费用控制方面的影响是()。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.费用控制的好坏在很大程度上取决于对施工分包单位的选择D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A22.某工程项目有4800立方米的土方开挖施工任务，交由某分包商承担，计划在6个月内完成，预算单价为580元立方米。开工后发现实际单价为600元立方米。工程进行了3个月，累计完成工程量3000立方米。运用赢得值法分析，至第3个月底的进度偏差为（）万元。A.-34.8B.-6C.6D.34.8【正确答案】D23.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是施工企业对其自身的管理体系进行的审核C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效【正确答案】D24.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。A.项目经理B.公司技术负责人C.公司总工程师D.项目技术负责人【正确答案】D25.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B26.在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与同定系数之和应（）。A.B.1C.=1D.1【正确答案】C27.【真题】下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是()。A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A28.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后()日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B29.【真题】建设工程质量监督档案归档前，应由()签字。A.质量监督单位负责人B.项目业主代表C.项目总监理工程师D.建设行政主管机构负责人【正确答案】A30.某建设工程项目由于采用的水准仪不准，导致楼面标高和层高错误，发现问题后推倒重做，使施工进度延误、施工费用增加，该风险属于（）。A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【正确答案】B31.建设工程施工招标应具备的条件有()。A.已委托招标代理机构B.招标文件已编制完成C.初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准D.施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准【正确答案】C32.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划是一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【正确答案】C33.【真题】下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是()A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知【正确答案】C34.在竣工结算文件核实阶段，如果发包人对承包人提交的竣工结算文件有意见，承包人在收到核实意见后的()天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次提交给发包人复核。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D35.下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是（）。A.符合国家法律、法规的要求B.不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量C.符合工程勘察、设计文件的要求D.符合施工质量评定等级的要求【正确答案】C36.质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，最终形成结论，属于（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】B37.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为（）万元A.-30?B.-25?C.-22?D.-20【正确答案】B38.某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()。A.物质流程组织?B.管理工作流程组织?C.信息处理工作流程组织?D.施工工作流程组织【正确答案】B39.某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算【正确答案】C40.施工组织总设计编制中包括的内容有：施工总进度计划，施工方案，施工总平面图设计，资源需求量计划。其正确编制次序为()。A.B.C.D.【正确答案】B41.在工程项目开工前，（）接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.国务院【正确答案】A42.下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）。A.项目施工总进度计划B.项目施工年度计划C.项目月度施工计划D.企业旬施工生产计划【正确答案】C43.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作M的实际进度()。A.拖后5天，影响工期2天B.拖后2天，影响工期2天C.拖后3天，影响工期2天D.拖后2天，影响工期1天【正确答案】A44.【真题】项目管理目标责任书应在项目实施之前，由()或其授权人与项目经理协商制定。A.企业董事长B.企业法定代表人C.企业总经理D.方管生产经营的副部经理【正确答案】B45.【真题】根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是()。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目质检员D.项目专职安全员【正确答案】B46.甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院，在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当()。A.要求丙设计院改正B.要求乙建设单位改正C.报告乙建设单位要求丙设计院改正D.报告总监理工程师下达停工令【正确答案】C47.【真题】下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。A.水泥的安定性B.预应力钢筋的张拉C.砌体砂浆的饱满度D.混凝土浇筑后的拆模时间【正确答案】C48.根据建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）。A.分包人可直接致函发包人或工程师B.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地C.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系D.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令【正确答案】D49.【真题】建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是()。A.建安工程产值B.应纳所得税额C.应纳营业税额D.直接工程费【正确答案】C50.【真题】施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。A.自然环境因素B.作业环境因素C.施工质量管理环境因素D.技术环境因素【正确答案】B51.某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天;在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】A52.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。A.建立质量检查制度B.明确施工质量目标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量管理组织【正确答案】A53.【真题】某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争议，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是()。A.由建设单位做出验收结论B.由质量监督站调解并做出验收结论C.协商一致后重新组织验收并做出验收结论D.请建设行政主管部门调解并做出验收结论【正确答案】C54.一般而言，一个工程项目的施工总进度规划属于（）。A.工程项目的控制性施工进度计划B.项目的施工总进度方案C.项目的指导性施工进度计划D.施工的年度施工计划【正确答案】A55.企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤为（）。A.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划一评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划C.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划D.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划评价一安全技术措施计划的充分性【正确答案】D56.在项目施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在()的前提下，控制工程的进度。A.确保工程质量B.确保经济效益C.确保施工进度计划D.确保投资限额【正确答案】A57.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），全费用综合单价的组成是（）。A.人工费+材料费+机械费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+规费+税金D.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金【正确答案】D58.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算【正确答案】D59.【真题】建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是（）。A.罚款B.停业整顿C.降低资质等级D.吊销安全生产许可证【正确答案】D60.施工总承包模式在费用控制方面的一个特点是（）。A.开工日期较迟，建设周期较长，对进度控制不利B.业主与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利C.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制D.在施工过程中发生设计变更，则发生索赔的可能性较小【正确答案】C61.【真题】关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变【正确答案】D62.施工方所编制的下列计划都与施工进度有关，但属于项目管理范畴的是（）。A.年度生产计划B.月度生产计划C.旬生产计划D.子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划【正确答案】D63.施工成本一般以（）为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。A.分项工程B.单项工程C.单位工程D.工序【正确答案】C64.从风险角度而言，以下合同中承包商不承担风险的合同是()。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D65.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A66.施工总承包管理模式在进度控制方面的特点有（）。A.对施工总承包管理单位的招标不依赖于施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行B.施工总承包管理单位的招标依赖于施工图设计，不能提前到初步设计阶段进行C.项目总进度计划的编制由施工总承包管理单位负责D.施工总承包管理模式对缩短建设周期不利【正确答案】A67.施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。A.环境不利B.突发事件C.不可抗力D.管理不当【正确答案】D68.在钢筋混凝土工程施工过程中，为了确保使用钢材的质量，对钢材进行的抗拉试验属于（）。A.物理性能试验B.化学性能试验C.无损试验D.X射线探伤试验【正确答案】A69.编制施工组织总设计时，施工准备工作计划的编制应在完成()后确定。A.施工准备工作计划B.施工总平面图C.资源需求量计划D.主要技术经济指标【正确答案】C70.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施【正确答案】B71.施工成本核算中的“三同步”是指（）。A.计划成本、目标成本和实际成本同步B.形象进度、产值统计、实际成本归集同步C.成本核算资料（成本信息）与目标成本、预算成本同步D.形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值【正确答案】B72.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（）。A.网络图只有一个起点节点B.起点节点只有内向箭线C.网络图节点的编号允许重复D.网络图节点的编号必须连续【正确答案】A73.发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。A.视工程具体情况而不同B.在标准施工招标文件中没有规定C.与承包人提出索赔的期限和要求相同D.与承包人协商以后确定【正确答案】C74.按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金【正确答案】C75.下列关于建设工程项目施工进度计划和施工企业编制的施工生产进度计划的说法，正确的是（）。A.建设工程项目施工进度计划是针对整个企业编制的B.施工企业编制的施工生产进度计划是针对一个具体工程项目编制的C.施工企业的施工生产计划属企业计划的范畴D.建设工程项目施工进度计划属企业计划的范畴【正确答案】C76.下列不属于项目管理机构负责人的权限（参考建设工程项目管理规范GB/T50326-2017）有（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与选择具有相应资质的分包人C.参与组建项目管理机构D.选择监理单位【正确答案】D77.下列关于成本核算的内容，说法正确的是（）。A.工程成本只包括从建造合同签订开始直至合同完成所发生的、与执行合同有关的直接费用B.直接费用是指企业各施工单位为组织管理工程施工所发生的费用C.项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则，即三者的取值范围一致D.成本核算的依据不包括成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料【正确答案】C78.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按()向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械租赁费C.机械使用费D.机械台班折旧费【正确答案】D79.根据标准施工招标文件中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔()。A.工期B.工期+费用C.利润D.费用【正确答案】B80.根据施工质量事故的处理程序，经制订事故处理的方案及事故处理后，则下一步应进行的步骤是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】C81.关于单价合同的计量，下列说法不正确的是（）。A.若发现招标工程量清单中出现缺项，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算B.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前48小时通知承包人C.如承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见D.发包人应在收到当期已完工程量报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人【正确答案】B82.【真题】施工成本偏差的控制，其核心工作是（）。A.成本分析B.成本考核C.纠正偏差D.调整成本计划【正确答案】C83.建设工程施工风险管理过程中，属于风险评估的内容有（）。A.确定各种风险的风险量B.确定风险因素C.收集与施工风险有关的信息D.编制施工风险识别报告【正确答案】A84.某纺织职业技术学校新区建设中，总承包商的项目经理在开工前组织有关人员对项目结构进行了逐层分解，则这项工作所采用的组织工具应是()。A.项目组织结构图B.项目结构图C.工作流程图D.合同结构图【正确答案】B85.按建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A86.下列关于索赔的说法，不正确的是（）。A.合同的双方都可以向对方提出索赔要求B.索赔是一种正当的权利要求C.与索赔相对应的活动是反索赔D.索赔是以工程建设惯例为首要依据的【正确答案】D87.某工程合同总价100万元，合同基准日期为2015年3月，固定系数0.2。2015年8月完成的工程款占合同总价的20。调值部分中仅混凝土价格变化，混凝土占调值部分的30。2015年3月混凝土的价格指数为100，7月、8月的价格指数分别为110和115，则2015年8月经调值后的工程款为（）万元。A.20.9B.20.48C.103D.134.5【正确答案】B88.【真题】施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。A.作业文件B.管理手册C.程序文件D.监测活动准则【正确答案】B89.子项目施工进度计划属于（）的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单体工程施工进度计划【正确答案】C90.下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是（）。A.国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度B.严重危及施工安全的工艺、设备、材料名单由国务院质量技术监督管理部门负责制定并公布C.对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位不得继续使用，但可以转让D.严重危及施工安全的工艺、设备、材料是指不符合质量要求的工艺、设备和材料【正确答案】A91.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对此工程项目所编制的施工组织设计属于（）。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C92.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。A.发包人B.监理人C.劳务分包人D.承包人【正确答案】D93.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）。A.为项目建设增值的目的B.为项目建设的决策和实施增值的目的C.为建设单位的增值服务的目的D.实现“交钥匙”【正确答案】A94.某工程招标控制价为2000万元，签订的中标价为1800万元，如果施工过程中发生已标价工程清单中没有适用也没有类似的工程变更，承包人可以根据报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。则承包人报价浮动率应控制在()范围内。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B95.基于数据和信息的分析和评价的决策是属于施工企业质量管理体系管理原则中（）。A.改进B.循证决策C.关系管理D.全员积极参与【正确答案】B96.【真题】施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。A.限控技术B.保（排）险技术C.保护技术D.可靠性技术【正确答案】D97.某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是（）。A.以需方收货戳记的日期为准B.以供方按合同规定通知的提货日期为准C.以承运单位签发的日期为准D.以供方向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】B98.【真题】编制砖砌体材料消耗定额时，测定标准砖砌体中砖的净用量，宜采用的方法是()。A.图纸计算法B.经验法C.理论计算法D.测定法【正确答案】C99.某工程施工过程中，由于结构设计计算错误而引发质量事故，按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。A.技术B.社会C.管理D.经济【正确答案】A100.【真题】已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。A.进入被检查单位的施工现场进行检查B.要求被检查单位提供相关工程财务台账C.发现有影响工程质量问题时，责令改正D.降低企业资质等级E.吊销企业营业执照【正确答案】AC2.施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有()。A.确保项目建设资金的落实到位B.建立质量、成本、进度管理体系C.主持工程竣工验收D.主持编制项目管理实施规划E.接受审计【正确答案】BDE3.施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的有关资料包括（）。A.设计文件、制造质量证明书B.使用说明书、安装证明C.监督检验证书D.施工组织设计E.施工起重机械的管理制度和措施【正确答案】ABCE4.下面关于工程量清单计价下投标价编制原则的说法，正确的有()。A.投标报价由投标人自主确定，可以不遵照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的强制性规定B.投标人估算的工程量与工程量清单中不一致的，可修改清单工程量C.投标报价不得低于工程成本D.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件E.投标人应完全参照政府主管部门颁发的计价定额【正确答案】CD5.下列选硬中属于总进度纲要主要内容的是（）。A.施工合同B.总进度规划C.总进度计划D.项目实施的总体部署E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】BDE6.【真题】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价【正确答案】CDE7.与施工总承包模式相比较，施工平行发承包模式的优点有（）。A.平行发承包的工作程序比施工总承包模式更为简单?B.施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据?C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期?D.符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利?E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小?【正确答案】CD8.下列有关施工生产安全事故应急预案评审的说法中，正确的是（）。A.参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员B.参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家C.评审人员与所评审预案的施工单位有利害关系的，应当回避D.评审由地方各级城乡建设管理部门负责组织E.应急预案评审必须召开听证会【正确答案】ABC9.施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的是（）。A.建立质量检查制度B.落实建筑工人实名制管理C.建立质量信息系统D.应用建筑信息模型技术E.严格实行自检、互检和专检【正确答案】BC10.发生质量事故应对质量事故进行分析，按规定程序报告并做好事故处理鉴定记录，建立质量事故档案，则工程质量事故处理记录的主要内容有()。A.质量事故报告B.实施记录C.处理方案D.工程质量保修书E.验收记录【正确答案】ABCE11.在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括（）。A.建筑物定位测量B.墙体皮数杆检测C.架空管线施工检测D.楼层间高程传递检测E.设备基础与预埋螺栓定位检测【正确答案】ABD12.常见的施工合同索赔证据主要有()。A.施工日记、现场记录和工程有关照片录像资料B.各种合同文件及法规文件C.发包人或者工程师签认的签证、往来函件、备忘录D.工程各项会议纪要、技术资料、气象资料E.工程核算资料及财务报告、凭证、物价、汇率指数等【正确答案】ACDE13.施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.环境保护牌E.安全生产牌【正确答案】ACE14.【真题】编制人工定额时应入工人有效时间的有()A.准备与结束工作时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.不可避免的中断时间?E.休息时间?【正确答案】ABC15.横道图进度计划的缺点包括（）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.不能确定计划的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE16.工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及()等。A.施工试验记录B.隐蔽工程检查记录C.工程质量事故记录D.工程质量保修书E.进场材料试验报告【正确答案】ABE17.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE18.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE19.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有()。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格【正确答案】AB20.下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。A.主要场地硬化B.现场围挡设计C.垃圾集中堆放并及时清运D.临时设施布置与管理E.建立文明施工管理组织和责任制【正确答案】ABCD21.【真题】施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和()的基础上编制的。A.辅助工作时间B.准备与结束时间C.不可避免的中断时间D.偶然时间E.休息时间【正确答案】ABCE22.根据中华人民共和国建筑法的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的内容D.监理期限E.监理的权限【正确答案】ACE23.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，其他项目清单的内容一般包括()。A.暂估价B.计日工C.暂列金额D.总承包服务费E.工程排污费【正确答案】ABCD24.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE25.工程建设监理实施细则的编制依据包括（）。A.委托监理合同文件B.施工组织设计C.相关标准、工程设计文件D.监理规划E.监理大纲【正确答案】BCD26.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况属于组织措施的范畴B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式等C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴【正确答案】ABCE27.施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失，使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD28.下列各项属于实测法中，“套”的手段的是（）。A.对阴阳角的方正的检查B.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD29.建设项目信息管理部门的工作任务主要包括（）等。A.负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行必要的修改和补充B.负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护D.负责工程档案管理E.负责项目现场管理【正确答案】ABCD30.【真题】关于施工管理职能分工的说法，正确的有()。A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务【正确答案】BCD31.根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案B.施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施D.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查E.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施【正确答案】ABCD32.【真题】下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有()。A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌C.负责人放松质量标准造成的质量事故D.负责人追求施工进度造成的质量事故E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故【正确答案】CD33.根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，在质量控制方面下述说法正确的有（）。A.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任B.监理人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查C.由于发包人原因造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润D.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔或揭开检查，由此增加的费用和工期延误视检查结果而定E.按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录【正确答案】ACE34.施工质量事故发生的原因，属于勘察设计失误的是（）。A.勘察报告不准确B.结构设计方案不正确C.使用不合格的工程材料D.施工人员不具备上岗的技术素质E.施工管理混乱【正确答案】AB35.建筑安装工程费用中的措施项目费包括（）A.安拆费及场外运费?B.二次搬运费?C.工程定位复测费?D.特殊情况下支付的工资?E.已完成工程及设备保护费【正确答案】BCE36.下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款【正确答案】ABCE37.【真题】施工方进度计划的调整内容有（）。A.合同工期目标的调整B.工程量的调整C.工作起止时间的调整D.工作关系的调整E.资源提供条件的调整【正确答案】BCDE38.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成?(建标2013,44号)，按建造形成划分，属于措施项目费的有()。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.工程定位复测费D.安全文明施工费E.脚手架工程费【正确答案】ACDE39.编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（）。A.预防安全事故的发生B.紧急情况发生时，确保按合理的响应流程采取适当的救援措施C.紧急情况发生时，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响D.明确应急预案组织、人员、职责E.确保报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式【正确答案】BC40.采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制时，需要计算的基本参数有（）。A.计划工作实际费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.已完工作预算费用E.拟完工作实际费用【正确答案】BCD41.【真题】关于施工安全管理任务的说法，正确的有()。A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容B.施工班组应设置兼职的安全员C.施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象D.创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一E.所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施【正确答案】ABCD42.【真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本【正确答案】ABCD43.发生下列（）事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.工程变更B.工程量清单缺项C.现场签证D.市场价格波动E.工程内容描述不符【正确答案】ABCD44.下列属于工程施工技术管理资料主要内容的是（）。A.图纸会审记录文件B.工程开工报告相关资料C.施工组织设计文件D.质量控制资料E.施工记录文件【正确答案】ABCE45.以下（）属于建设工程较大质量事故。A.直接经济损失在1000万以上5000万以下的事故B.影响使用功能和工程结构安全、造成永久性质量缺陷的质量事故C.造成5人死亡的事故D.重伤3人以上或死亡2人以下的质量事故E.10人