一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案（第80次）

一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()A.对王某实行货币补偿B.对张某实行货币补偿C.对张某实行房屋产权调换D.对王某实行房屋产权调换【正确答案】D2.施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年1o月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A.2016年6月1日B.2016年8月30日C.2016年10月8日D.2016年10月20日【正确答案】A3.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【正确答案】B4.下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是()。A.标报文件存在细微偏差B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价C.投标报价超过标底上下浮动范围D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件【正确答案】B5.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A6.某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B7.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保【正确答案】D8.下列不属于承租人的主要义务的是()。A.支付租金B.恰当使用租赁物C.妥善保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【正确答案】D9.【真题】在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【正确答案】A10.【真题】关于分包工程的说法，正确的是()。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【正确答案】D11.以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解【正确答案】D12.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2【正确答案】A13.安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】B14.【真题】甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是（）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效【正确答案】D15.建设工程保险是为了()。A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免损失D.预防危险，增加收入【正确答案】A16.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度【正确答案】A17.以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动B.禁止安排怀孕女职工延长工作时间C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天产假【正确答案】D18.物权变更自登记时发生法律效力的情形是（）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B19.【真题】不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【正确答案】B20.根据我国物权法的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A.所有权B.使用权C.收益权D.占有权【正确答案】A21.甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出行政行为之日起（）内提出。A.3个月B.6个月C.2年D.5年【正确答案】B22.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D23.根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【正确答案】C24.下列关于保证担保合同的表述中，错误的是()A.订立保证合同应采用书面形式B.保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证担保的范围仅限于主债权【正确答案】D25.建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府B.有关主管部门C.安全生产管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B26.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列情形中，属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【正确答案】B27.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2015年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2015年10月10日?B.2015年10月20日?C.2015年12月1日?D.2016年5月1日【正确答案】C28.对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7日前B.10日前C.15日前D.同时【正确答案】C29.按照行政许可法规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C30.按照建筑业企业资质管理规定，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的且逾期不改的，其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】A31.王某参加国家一级建造师考试合格后，准备在某单位注册，应当向（）申请注册。A.聘用单位工商注册所在地的县级以上人民政府行政主管部门B.王某户籍所在地的省级人民政府行政主管部门C.通过考试取得资格证书所在地的省级人民政府行政主管部门D.聘用单位工商注册所在地的省级人民政府行政主管部门?【正确答案】D32.下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【正确答案】D33.建设法的主体由()构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【正确答案】B34.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查，该质量缺陷是由建设单位错误管理而造成的，则下列说法正确的是()。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，监理单位直接承担费用【正确答案】A35.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为()A.一级B.二级C.三级D.暂定级【正确答案】C36.?承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7天B.10天C.14天D.15天【正确答案】C37.我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权【正确答案】B38.【真题】生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D39.某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定【正确答案】A40.?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A41.按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或受处分之日起，()之内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D42.某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当()。A.单独设计配电系统B.编制用电组织设计C.制定安全用电措施和电气防火措施D.确定用电安全防护措施【正确答案】B43.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示【正确答案】C44.建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备()名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【正确答案】B45.根据合同法，除法律另有规定或者当事人另有约定外，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人。A.合同生效时B.合同订立时C.标的物交付时D.合同履行时【正确答案】C46.关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。A.60日B.半年C.一年D.任何期限【正确答案】C47.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A48.在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。A.第三人自己承担损失B.代理人独自向第三人承担责任C.被代理人独自向第三人承担责任D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任【正确答案】D49.【真题】施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()。A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消【正确答案】A50.甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）A.附解除条件的合同B.附生效条件的合同C.附成就条件的合同D.附期限条件的合同【正确答案】A51.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国工程建设项目勘察设计招标投标办法的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()A.施工组织设计已编制完成并批准B.材料、设备等物资供应合同已签订C.施工项目管理规划已编制完成D.勘察设计所需资金已经落实【正确答案】D52.甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据合同法，要约生效的时间应为()。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间【正确答案】C53.某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4月2日【正确答案】B54.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人【正确答案】B55.【真题】关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【正确答案】A56.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C57.企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【正确答案】A58.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【正确答案】D59.用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日【正确答案】A60.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【正确答案】A61.下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【正确答案】A62.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留【正确答案】B63.【真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B64.在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【正确答案】C65.对总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任的正确理解是()。A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务【正确答案】C66.根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B67.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）A.行政责任B.宪政责任C.刑事责任D.国家赔偿责任【正确答案】A68.【真题】关于规划许可证的说法正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【正确答案】D69.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B70.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()A.制定施工现场的消防安全制度B.向有关部门报审消防设计图纸C.对施工人员进行消防宣传教育D.定期检修施工现场的消防器材【正确答案】B71.【真题】甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【正确答案】B72.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A73.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【正确答案】C74.建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。A.县级以上人民政府B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B75.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款【正确答案】B76.根据建筑起重机械安全监督管理规定，租用的建筑起重机械在施工现场安装完毕后，由()组织验收。A.出租单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位【正确答案】C77.【真题】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.建立单位【正确答案】C78.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【正确答案】A79.?第三方当事人不知道某企业董事长越权，与其签订了保证合同，则该合同（）。A.待定?B.可撤销?C.有效?D.无效?【正确答案】C80.【真题】关于建设工程质量保修的说法,错误的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日【正确答案】C81.?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中小型B.小型C.大型D.大中型?【正确答案】D82.建筑业企业资质有效期届满，企业需要继续从事建筑施工活动的，应当在资质证书有效期届满()个月前，申请资质延续。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C83.到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D84.【真题】特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A85.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【正确答案】D86.由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。A.5B.7C.15D.30【正确答案】D87.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A88.甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金【正确答案】B89.下列关于建设工程发包的说法中，错误的是()A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D90.【真题】根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【正确答案】B91.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价B.招标人在招标前预先内定中标人C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格【正确答案】D92.对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C93.【真题】根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【正确答案】B94.【真题】关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【正确答案】A95.【真题】根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【正确答案】B96.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励【正确答案】A97.【真题】下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【正确答案】B98.下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是()。A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议B.第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【正确答案】D99.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙对此应承担责任D.乙对此不承担责任【正确答案】D100.以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列关于行政许可的听证程序，说法正确的是()。A.利害关系人申请听证的，行政机关不得拒绝B.行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证C.行政机关组织并承担听证的费用D.收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在15日内组织听证E.法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证【正确答案】ACE2.?工程建设标准根据级别不同可分为（）。?A.国家标准?B.部门标准?C.行业标准?D.地方标准E.企业标准?【正确答案】ACDE3.按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有()。A.部分非主体、非关键工程B.专业工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【正确答案】ABD4.根据我国担保法的规定，下列财产可以设定抵押的有（）A.耕地的使用权?B.某企业的工程机械?C.某医院的医疗器械?D.依法被查封的财产?E.建设用地使用权【正确答案】BE5.无须申领施工许可证的工程类型（）。A.某公园喷泉工程投资额38万元?B.某配电房建筑面积200平方米C.已领取开工报告的污水处理工程?D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑E.某省军区建的军事指挥用房?【正确答案】BCDE6.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等【正确答案】ABDE7.【真题】关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金己经落实D.按照规定需要委托监理的工程己经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告【正确答案】ABCD8.根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最高投标限价?C.编制标底?D.委托招标代理机构?E.采用工程量清单计价【正确答案】BE9.【真题】根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【正确答案】ABCD10.【真题】?下列法律责任中，属于行政处罚的有（）?A.减低资成等级?B.罚金?C.记过?D.没收财产?E.罚款?【正确答案】AE11.下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人【正确答案】ABC12.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【正确答案】ABD13.应当认定为工伤的有()。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.患重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【正确答案】ABE14.根据我国劳动法的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。A.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90d的产假E.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动【正确答案】BCD15.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以变更【正确答案】DE16.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场出口处【正确答案】ABC17.某投标人向招标人行贿15万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。A.中标无效B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定E.如果给他人造成损失的，应当承担民事赔偿责任【正确答案】ABE18.根据大气污染防治法的规定，排污单位排放大气污染物的()有重大改变的，应当及时申报。A.种类B.数量C.温度D.湿度E.浓度【正确答案】ABE19.评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有()。A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【正确答案】ACD20.招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的【正确答案】ABE21.若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?【正确答案】ABCD22.法律规定可以质押的权利是()。A.汇票B.支票C.提单D.所有基金份额、股权E.依法可以转让的专利权【正确答案】ABCE23.下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【正确答案】AD24.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。A.意外伤害保险为非强制保险B.被保险人为从事危险作业人员C.受益人可以不是被保险人D.保险费由分包单位支付E.保险期限由施工企业根据实际自行确定【正确答案】ABC25.在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有（）。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料E.施工单位向材料供应商支付材料款【正确答案】ADE26.【真题】根据担保法，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【正确答案】ACDE27.下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【正确答案】ABCD28.当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列()项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.请求施工人承担建设工程保修责任的【正确答案】ABD29.某工业厂房进行改建，工业厂房附近有一个二层楼，一楼存放的是白磷、红磷、硫等化学物品，二楼暂时闲置。由于空间狭窄，施工单位与建设单位协商使用二层楼，下列说法正确的是（）。A.二楼可以作为员工宿舍?B.二楼可以作为现场临时仓储用房C.经安全部门同意可做员工宿舍?D.整栋楼不得做员工宿舍E.整栋楼不得做办公用房?【正确答案】BD30.某建设项目招标，评标委员会由2名招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家【正确答案】BD31.对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是()。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修【正确答案】DE32.下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()A.买卖合同B.货物运输合同C.银行贷款合同D.租赁合同E.施工合同【正确答案】CE33.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【正确答案】ABCD34.根据我国合同法的规定，不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受【正确答案】AB35.【真题】关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）?A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包?B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包?C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽?D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成?E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。?【正确答案】BD36.【真题】建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【正确答案】ABCD37.某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中符合国家有关规定的有()A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理、立卷后移交总承包单位C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理、立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位【正确答案】BD38.下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。A.使用注册建造师名称B