监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第16卷）

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失【正确答案】C2.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人【正确答案】A3.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.违约D.合同【正确答案】B4.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B5.【真题】FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】C6.下列做法中，不符合合同履行规定的是（）。A.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行【正确答案】D7.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B8.监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（）。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款【正确答案】D9.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B10.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D11.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（）。A.施工方案B.合理使用年限C.竣工验收的标准D.设计变更的期限【正确答案】B12.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D13.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天【正确答案】D14.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A15.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D16.一般而言，建设工程的目标控制应是()过程。A.非周期性的无限循环B.非周期性的有限循环C.周期性的无限循环D.周期性的有限循环【正确答案】D17.【真题】中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保【正确答案】B18.【真题】为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是（）。A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【正确答案】C19.下列关于专业分包的说法，错误的是（）。A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B20.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B21.在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金【正确答案】A22.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令【正确答案】B23.【真题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D24.工程投标时，投标有效期是指（）。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止【正确答案】D25.【真题】设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【正确答案】A26.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D27.下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险【正确答案】C28.FIDIC施工合同条件通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。A.50B.65C.80D.95【正确答案】C29.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行技术角度实质性响应，其投标将被否决。A.用文字表述的数值与数字表示的数值不一致B.复制招标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人没有提交投标保证金D.投标人与招标机构有利害关系【正确答案】B30.【真题】材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日【正确答案】A31.【真题】某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】C32.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D33.甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据（）取得手表的占有。A.抵押权B.质押权C.留置权D.债权【正确答案】B34.施工合同履行过程中，承包人在工程变更确定后（）d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。A.7B.14C.28D.34【正确答案】B35.能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是()。A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容【正确答案】B36.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C37.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或者撤销合同。A.当地公安机关B.本级人民检察院C.县级以上人民政府D.人民法院或者仲裁机构【正确答案】D38.关于保留金，下列说法错误的是（）。A.在承包商手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.属于承包商的工程款【正确答案】A39.【真题】关于必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C40.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A41.【真题】根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【正确答案】C42.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B43.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为（）。A.债务相互抵消B.债权转让C.债务转移D.合同解除【正确答案】A44.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C45.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】C46.FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工由发包人协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】A47.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。A.自然人B.公民C.领导者D.组织【正确答案】D48.下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是（）。A.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前7dB.发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7d后向发包人发出要求预付的通知C.发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后l4d停止施工D.发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任【正确答案】C49.有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人【正确答案】C50.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.承诺的通知发出时生效C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间【正确答案】B51.【真题】根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B52.【真题】某建设工程采购的砂石，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【正确答案】B53.根据招标投标活动的公开原则，（）等信息应当公开。A.投标人名单B.标底C.评标委员会成员D.评标的标准【正确答案】D54.合同法律关系的客体不包括（）。A.物B.法人C.行为D.智力成果【正确答案】B55.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】D56.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】D57.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源B.只对该投标人有效C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人【正确答案】A58.关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是（）。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利【正确答案】D59.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D60.以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同划分的比较方法不包括（）。A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】B61.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.7D.14【正确答案】A62.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C63.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A64.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C65.【真题】根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【正确答案】A66.业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号【正确答案】A67.按照合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，也无须通知对方C.无须征得对方同意，但应提供担保D.无须征得对方同意，但要通知对方【正确答案】D68.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【正确答案】B69.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由（）给予补偿。A.工程师B.承包商和业主共同C.承包商D.业主【正确答案】C70.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D71.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A72.【真题】采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【正确答案】C73.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，一般不作为双方验收依据的是()。A.合同约定的质量标准B.施工合同对材料的要求C.图纸、样品等证明文件D.双方当事人共同封存的样品【正确答案】B74.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C75.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件【正确答案】A76.避免索赔争议的最有效的办法是（）。A.按照合同约定行事B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识C.从事实出发，实事求是D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动【正确答案】B77.【真题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【正确答案】C78.定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。A.主合同与从合同标的总额的20B.主合同标的额的20C.主合同与从合同标的总额的10D.主合同标的额的l0【正确答案】B79.【真题】标准施工招标文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【正确答案】A80.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告【正确答案】C81.施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前（）d内以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A82.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A83.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。A.承包商B.其他分包商C.工程师D.业主【正确答案】A84.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D85.从风险所造成的后果考虑，既可能造成损失也可能创造收益的风险是()。A.纯风险B.投机风险C.基本风险D.特殊风险【正确答案】B86.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C87.下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。A.分工与协作统一B.稳定性与适应性统一C.权责一致D.动态相关性【正确答案】D88.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C89.【真题】在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【正确答案】B90.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由（）负责。A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方【正确答案】B91.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（），协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定【正确答案】B92.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据【正确答案】B93.施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】A94.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起【正确答案】A95.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C96.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【正确答案】B97.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D.具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元【正确答案】D98.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【正确答案】A99.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策。C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的主要风险。D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。【正确答案】C100.抵押与质押的区别主要在于（）。A.债权人是否有优先受偿权B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.担保财产是否为第三人的财产【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力【正确答案】BDE2.关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【正确答案】CDE3.投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A.工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时B.工程全部竣工日C.工程所有人实际占用部分或全部工程较早时D.保险单明细表中列明的建筑期保险终止日E.工程保修期结束日【正确答案】ACD4.【真题】某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（）。A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费E.供货方应承担3t水泥的损失【正确答案】CD5.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（）。A.质量标准B.健康C.备案要求D.安全与环境管理体系E.变更【正确答案】BDE6.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.权利C.事件D.义务E.智力成果【正确答案】BD7.工程师对索赔报告审查的内容包括（）。A.事态调查B.损害事件原因分析C.证据资料分析D.索赔处理决定分析E.实际损失分析【正确答案】ABCE8.根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有（）。A.是否有毁约被驱逐的历史B.对工程总投资的影响C.施工内容的专业要求D.施工现场条件E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求【正确答案】BCD9.在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时问止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的【正确答案】AB10.施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】AC11.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】CDE12.在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。A.建筑工程一切险或安装工程一切险。B.建设工程设计责任险。C.进场的材料和工程设备的保险。D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险。E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险。【正确答案】ABCE13.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD14.根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE15.【真题】招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【正确答案】CD16.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计【正确答案】ACD17.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE18.【真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【正确答案】AB19.施工合同属于()。A.诺成合同B.要物合同C.工作合同D.劳务合同E.有偿合同【正确答案】ACE20.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE21.【真题】按照合同法的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE22.施工招标的评标过程中，综合评分法可分为（）。A.评标价评分法B.按比例折算评分法C.以标底衡量报价得分的综合评分法D.无标底的综合评分法E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法【正确答案】CDE23.按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（）。A.设备安装工程B.装修工程C.地基基础工程D.电气管道工程E.屋面防水工程【正确答案】ABD24.如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为（）。A.口头形式B.书面形式C.电传形式D.法定形式E.约定形式【正确答案】AB25.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括（）。A.公平合理地处理索赔B.诚实信用C.及时做出决定和处理索赔D.提交仲裁或诉讼解决E.尽可能通过协商达成一致【正确答案】ABCE26.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面【正确答案】ADE27.根据施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础E.监理人控制合同工程进度的依据【正确答案】CE28.确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人商定或确定变更工作的单价E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行。【正确答案】ABD29.属于业主的风险包括A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战C.承包商管理不善引起的物品爆炸D.业主提供的设计不当造成的损失E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用【正确答案】ABD30.【真题】建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有（）。A.物理试验法B.理论换算法C.衡量法D.化学分析法E.查点法【正确答案】AD31.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE32.【真题】在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【正确答案】AB33.【真题】关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）。A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【正确答案】AB34.下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果【正确答案】BD35.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE36.建设工程质量监督机构在工程竣工验收监督时，应重点对工程竣工验收的（）等实行监督。A.组织形式B.验收程序C.信贷管理能力D.结算管理能力E.执行验收规范情况【正确答案】ABE37.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE38.FIDIC施工合同条件规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供（）等工作内容发包给指定分包商实施。A.服务B.材料C.安全D.设备E.管理【正确答案】ABD39.按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力【正确答案】ACE40.仲裁的原则包括()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则【正确答案】ABDE41.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。A.怠于行使其到期债权B.未按合同提供担保C.未按约定投保工程险D.无偿转让财产E.放弃对其他人的到期债权【正确答案】DE42.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【正确答案】BC43.根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点【正确答案】ABDE44.建设项目招标前期应满足的要求()A.建设项目已经批准B.有满足招标投标需要的技术资料C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证D.施工现场的“三通一平”已经完成E.主要设备的来源已经落实【正确答案】ABC45.【真题】根据标准施工招标文件，下列文件中，属于投标文件的有（）。A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清【正确答案】AB46.在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的（）。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.资格审查办法前附表E.资格预审公告【正确答案】AC47.施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于（）。A.工程的性质B.承包工程量的大小C.监理机构的强制性规定D.人员的素质E.发包人在招标文件中的具体规