监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷及答案97

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C2.某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C3.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D4.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B5.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B6.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C7.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B8.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B9.在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金【正确答案】A10.下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险【正确答案】C11.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延【正确答案】C12.【真题】某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议【正确答案】B13.取得工程设计（）资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】A14.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.120D.200【正确答案】B15.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【正确答案】B16.合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B17.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D18.下列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系【正确答案】A19.增加监理工作时间的补偿金的计算式为（）。A.报酬一工程费节省额报酬比率B.报酬一额外工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)C.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬实际监理服务天数)D.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)【正确答案】D20.按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同【正确答案】A21.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B.按照招标文件要求逐页签字C.投标人业绩超出招标文件的要求D.有法定代表人的签字和盖章【正确答案】A22.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B23.根据FIDIC施工合同条件，当已支付进度款累计金额，扣除（）达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.罚款B.后续支付的预付款和已扣留的保留金C.已扣留的保留金D.累计支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】B24.施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。A.留置B.定金C.质押D.保证【正确答案】D25.下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。A.投资风险和进度风险B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险D.安全风险和投资风险【正确答案】D26.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B27.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后【正确答案】A28.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【正确答案】C29.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B30.【真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法【正确答案】C31.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C32.无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理权终止为代理行为D.超越代理权限为代理行为【正确答案】B33.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】C34.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B35.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B36.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B37.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A38.【真题】对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计【正确答案】A39.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由（）承担。A.业主B.承包商C.政府监督部门D.工程师【正确答案】A40.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。A.7B.14C.21D.28【正确答案】A41.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告【正确答案】A42.下列关于大型设备的采购招标说法不正确的是（）。A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标C.采用邀请招标方式的项目应当向商务部备案D.工程建设机电产品国际招标采购只能采用国际招标的方式进行【正确答案】D43.委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。A.设汁B.施工安装C.建设准备D.生产准备【正确答案】C44.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A45.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【正确答案】C46.如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是（）。A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金【正确答案】D47.某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C48.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价（）的情况，规定了管理程序。A.8B.15C.17D.22【正确答案】D49.【真题】某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法.正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【正确答案】C50.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D51.FIDIC施工合同条件规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归()控制。A.承包商B.工程师C.分包商D.业主【正确答案】B52.【真题】技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【正确答案】D53.【真题】某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【正确答案】D54.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B55.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A56.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【正确答案】A57.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押【正确答案】A58.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B59.交货质量检验中，质量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.化学试验法C.物理试验法D.生物试验法【正确答案】D60.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C61.【真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【正确答案】C62.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【正确答案】C63.以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】D64.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【正确答案】B65.建设工程项目设备材料采购招标，对于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用（）进行评标。A.最低投标价法B.综合评标法C.综合评估法D.评标价法【正确答案】A66.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的（）d内开工。A.7B.15C.42D.78【正确答案】C67.甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时，甲公司向乙公司给付定金1万元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付()万元。A.2B.5C.3D.6【正确答案】B68.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【正确答案】C69.FIDIC施工合同条件规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过（）时，应考虑单价调整。A.1%B.2%C.3%D.4%【正确答案】A70.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁【正确答案】A71.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力【正确答案】B72.供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。A.10B.15C.20D.25【正确答案】B73.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（）个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A.2B.3C.4D.6【正确答案】A74.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D75.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D76.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A77.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过（）解决纠纷。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【正确答案】A78.根据FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和（）。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有效赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B79.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.12D.24【正确答案】B80.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A81.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【正确答案】A82.评标应当由（）负责评审。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门【正确答案】B83.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D84.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%【正确答案】D85.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经（）同意。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人【正确答案】A86.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B87.建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【正确答案】D88.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A89.【真题】某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【正确答案】B90.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A91.【真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失【正确答案】C92.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C93.指定分包商由（）指定或选定。A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同【正确答案】A94.建设工程监理合同示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。A.建议权B.否决权C.确认权D.无任何权【正确答案】A95.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D96.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【正确答案】B97.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【正确答案】B98.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C99.关于抵押效力的表述中，有误的是（）。A.当事人可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】C100.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A二.多选题(共70题)1.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行【正确答案】ADE2.设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（）。A.实施所供货物的现场组装B.提供货物组装所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务【正确答案】ABCD3.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC4.【真题】根据FIDIC施工合同条件，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容【正确答案】BDE5.【真题】根据标准施工合同工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【正确答案】BCD6.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC7.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE8.【真题】建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【正确答案】AD9.下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有（）。A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施【正确答案】ADE10.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（）。A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据【正确答案】CDE11.根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点【正确答案】ABDE12.施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关设计人【正确答案】AB13.FIDIC施工合同条件规定，合同文件由()组成。A.通用条件B.专用条件C.投标函及附件D.协议书E.合同条件【正确答案】ABCD14.关于要约撤销的叙述中，正确的有（）。A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示【正确答案】ABCE15.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下（）规则加以确定。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地【正确答案】AE16.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人的情况包括（）。A.承包人破产、倒闭B.施工过程中，承包人中途毁约C.施工过程中，任意中断工程，或不按规定施工D.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书E.未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻【正确答案】DE17.在进行施工招标，评标时对投标单位的评审对象是()A.投标报价B.施工方案C.投标技巧运用D.投标工期E.施工业绩【正确答案】ABDE18.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD19.【真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【正确答案】BC20.设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明【正确答案】ACDE21.不进行资格预审的项目，招标人要发布招标公告，其内容一般包括（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.招标人资格要求D.招标文件的获取E.投标文件的递交【正确答案】ABDE22.【真题】材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法【正确答案】BDE23.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE24.FIDIC施工合同条件规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括()。A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波【正确答案】ACDE25.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）对设计变更的规定，下列情况中属于设计变更的有()。A.减少合同中约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【正确答案】ABDE26.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【正确答案】ABCD27.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。A.怠于行使其到期债权B.未按合同提供担保C.未按约定投保工程险D.无偿转让财产E.放弃对其他人的到期债权【正确答案】DE28.保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（）。A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.特殊情况下，赔偿不受限制E.以保险人的裁定为准【正确答案】ABC29.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.权利C.事件D.义务E.智力成果【正确答案】BD30.【真题】工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（）。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚【正确答案】ABD31.依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.当事人一方迟延履行主要债务B.合同履行过程中发生不可抗力C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【正确答案】CDE32.在下列机构中，不具有法人资格的有（）。A.某大学教务处B.某乡政府C.某房地产开发公司D.某建筑公司财务科E.某中学【正确答案】AD33.在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程垫支保证【正确答案】ABD34.【真题】关于合同生效的说法，正确的有（）。A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.【正确答案】ABC35.在下列()情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护【正确答案】ABCE36.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（）的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补【正确答案】ACDE37.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工【正确答案】ABCD38.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【正确答案】AB39.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同【正确答案】AB40.在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有（）。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力【正确答案】ABD41.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间【正确答案】ABDE42.在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理