一级建造师法规知识考试试题强化卷（答案）（第25卷）

一级建造师法规知识考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服地方人民政府颁布的规章【正确答案】B2.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算【正确答案】B3.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【正确答案】D4.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.肢解部分【正确答案】C5.无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【正确答案】B6.按照注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是()。A.建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别B.一般房屋建筑工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目D.一级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人【正确答案】D7.投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）A.招标人终止招标的B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的【正确答案】C8.下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【正确答案】C9.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A10.?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中小型B.小型C.大型D.大中型?【正确答案】D11.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D12.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D13.下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目【正确答案】A14.某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【正确答案】D15.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C16.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.新招重标D.直接发包【正确答案】C17.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D18.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D19.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保【正确答案】D20.【真题】根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【正确答案】A21.同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级较高的B.承担主要任务的C.资质等级较低的D.联合体牵头【正确答案】C22.关于民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力，下列表述中正确的是()A.书证的证明力大于物证B.视听资料的证明力大于勘验笔录C.经过公证的书证，其证明力大于证人证言D.书证的证明力一般大于鉴定结论【正确答案】C23.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人【正确答案】B24.?工程设计图纸属于（）的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权【正确答案】C25.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【正确答案】A26.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【正确答案】B27.关于分包工程的范围，下列说法中正确的是()A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成【正确答案】B28.下列关于建筑业企业资质申请的说法中，正确的是()A.只可申请一项建筑业企业资质B.必须申请两项以上的建筑业企业资质C.首次申请资质，应当申请最低等级资质D.增项申请资质，应当申请最高等级资质【正确答案】C29.【真题】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【正确答案】C30.行政强制法所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A.许可B.赔偿C.执行D.处罚【正确答案】C31.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A32.民事诉讼的基本特征不包括()。A.自愿性B.公权性C.强制性D.程序性【正确答案】A33.对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7日前B.10日前C.15日前D.同时【正确答案】C34.【真题】根据环境噪声污染防治法，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【正确答案】C35.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A36.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)。，下列不属于转包的情形的是(）A.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的B.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位通过采取个人承包的形式，直接将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的D.合同约定由施工总承包单位负责采购的主要建筑材料，由其他单位或个人采购的【正确答案】D37.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】B38.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月【正确答案】D39.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B40.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【正确答案】C41.【真题】关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益【正确答案】D42.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定【正确答案】C43.【真题】甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【正确答案】D44.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计满足施工要求D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%【正确答案】B45.乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则()。A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿【正确答案】A46.【真题】关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼B.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B47.?承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7天B.10天C.14天D.15天【正确答案】C48.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院【正确答案】C49.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门【正确答案】C50.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造【正确答案】C51.我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权【正确答案】B52.【真题】关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款【正确答案】A53.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查，该质量缺陷是由建设单位错误管理而造成的，则下列说法正确的是()。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，监理单位直接承担费用【正确答案】A54.【真题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A55.某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款【正确答案】D56.【真题】在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【正确答案】A57.【真题】根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【正确答案】B58.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告己上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。A.项目招标计划B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案D.合理用能的专题论证【正确答案】D59.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的颁布是由()。A.国家主席签署主席令公布B.国务院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【正确答案】D60.按照行政许可法规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C61.根据安全生产许可证条例的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【正确答案】C62.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C63.【真题】关于建设工程质量保修的说法，正确的是()A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【正确答案】C64.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标【正确答案】A65.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()A.对王某实行货币补偿B.对张某实行货币补偿C.对张某实行房屋产权调换D.对王某实行房屋产权调换【正确答案】D66.下列行为中符合承揽合同特征的是（）A.承揽人不得将承揽的辅助工作交由第三人完成?B.承揽人独立完成合同义务，不接受定作人的监督检验?C.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的?D.承揽人应当以自己的材料、设备、技术完成所承揽的工作【正确答案】C67.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B68.某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向()索赔。A.设计单位B.建设单位C.审图单位D.监理单位【正确答案】B69.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C70.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B71.某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时内报告D.过路人可以向该施工现场的负责人报告【正确答案】C72.【真题】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工单位【正确答案】B73.关于安全专项方案的编制、审核与实施，下列说法错误的是()。A.项目经理审核签字后方可实施B.总监理工程师签字后方可实施C.施工单位应专人现场监督实施D.修改方案应当重新审核【正确答案】A74.【真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【正确答案】A75.下列属于监理单位的安全责任的是()A.编制施工组织设计文件B.制定安全施工措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全措施所需费用【正确答案】C76.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C77.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【正确答案】B78.建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府B.有关主管部门C.安全生产管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B79.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满()个月，即行公布。A.6B.12C.18D.24【正确答案】C80.某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D81.保险合同订立的双方当事人是()。A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保险人与受益人【正确答案】A82.经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权()。A.缺席判决B.视为申请撤诉C.驳回原告诉讼请求D.拘传原告到庭【正确答案】B83.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B84.【真题】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国籍法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【正确答案】C85.发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，这种承包方式称为()A.工程总承包B.施工总承包C.交钥匙总承包D.设计?施工总承包【正确答案】B86.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效【正确答案】A87.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】C88.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【正确答案】C89.建设工程安全监督机构是()。A.行政机关B.事业单位C.国有企业D.人民团体【正确答案】B90.某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请()企业。A.特级B.一级C.二级D.三级【正确答案】C91.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A92.某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼【正确答案】B93.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【正确答案】C94.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用D.施工单位有权要求举行听证【正确答案】A95.按照环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费【正确答案】D96.【真题】甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担【正确答案】D97.化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。A.罚金B.罚款C.排污费D.超标准排污费【正确答案】D98.【真题】对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B行政行为B.被告不履行或迟延履行法定职责C.行政处罚显失公平查看试题解析进入焚题库【正确答案】99.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失【正确答案】C100.在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。A.质押B.抵押C.留置D.保证【正确答案】D二.多选题(共70题)1.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE2.按照环境噪声污染防治法的规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指（）A.同时规划B.同时设计C.同时施工D.同时调试E.同时使用【正确答案】BCE3.根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【正确答案】AC4.无须申领施工许可证的工程类型（）。A.某公园喷泉工程投资额38万元?B.某配电房建筑面积200平方米C.已领取开工报告的污水处理工程?D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑E.某省军区建的军事指挥用房?【正确答案】BCDE5.某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算【正确答案】BCDE6.我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计【正确答案】BDE7.关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期【正确答案】ABDE8.人民调解委员会是群众性自治组织，工作在()指导下进行。A.人民政府B.基层人民法院C.仲裁机构D.居委会E.上级调解委员会【正确答案】AB9.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【正确答案】BCE10.下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是()。A.工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留B.李某的建造师资格被撤销C.劳动部门对张某的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位的罚款决定E.质检监督站对不合格建材采取扣押措施【正确答案】BDE11.【真题】关于土地权属的说法，正确的有()。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【正确答案】BC12.【真题】在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。A.继续按照工程图纸施工B.按照技术标准修改图纸C.按照标准图集施工D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以修改【正确答案】DE13.如第上题所述，下列员工中，根据合同法，甲建筑公司不能与之解除劳动合同的有（）。A.李某?B.朱某?C.赵某?D.钱某E.孙某?【正确答案】CDE14.因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明【正确答案】AE15.根据立法法，()之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定E.地方政府规章与部门规章【正确答案】BE16.【真题】根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【正确答案】BCDE17.【真题】当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC18.某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应有()的意见。A.建设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【正确答案】CD19.【真题】关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人【正确答案】BCE20.【真题】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【正确答案】BCDE21.【真题】根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【正确答案】ABCE22.根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有()A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同【正确答案】ADE23.根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。A.投标人的组织形式B.招标公告C.招标方式D.招标范围E.招标组织形式【正确答案】CDE24.【真题】关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】BC25.下列关于行政许可的听证程序，说法正确的是()。A.利害关系人申请听证的，行政机关不得拒绝B.行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证C.行政机关组织并承担听证的费用D.收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在15日内组织听证E.法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证【正确答案】ACE26.下列关于行政复议的说法中，正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般不为终局裁决【正确答案】CE27.?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?【正确答案】BCD28.根据建筑业企业资质管理规定规定，关于企业资质证书的申请与延续，说法正确的有()。A.资质证书有效期为3年B.资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续E.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【正确答案】BCDE29.下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷B.设计原因导致的质量缺陷C.自然灾害导致的屋面板损坏D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷E.使用者装修改造致使墙体损坏【正确答案】BCE30.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE31.安全生产法规定，生产经营单位的从业人员对其作业场所和工作岗位有权了解所存在的()。A.防范措施B.危险因素C.防御性装备D.事故应急措施E.安全警示标志【正确答案】ABD32.某建设工程由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法正确的是（）A.该专项方案应当由施工总包单位组织编制?B.该专项方案可由专业工程公司组织编制?C.该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字?D.该专项方案应当组织专家论证?E.该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施【正确答案】ABD33.建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【正确答案】ABD34.某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件E.以特定奖项作为加分或中标条件【正确答案】BCDE35.按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【正确答案】ACE36.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的，为交付之日C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【正确答案】BCE37.【真题】根据担保法，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【正确答案】ACDE38.下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人【正确答案】ABC39.以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工【正确答案】BCD40.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。A.意外伤害保险为非强制保险B.被保险人为从事危险作业人员C.受益人可以不是被保险人D.保险费由分包单位支付E.保险期限由施工企业根据实际自行确定【正确答案】ABC41.【真题】根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()。A.无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【正确答案】ABDE42.根据我国担保法的规定，下列财产可以设定抵押的有（）A.耕地的使用权?B.某企业的工程机械?C.某医院的医疗器械?