中级经济师《建筑经济》试题押题卷含答案（第81次）

中级经济师建筑经济试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】关于投标人行为的说法，错误的是()。A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D2.根据中华人民共和国招标投标法，开标工作应由()主持。A.技术方面的专家B.投标人推选的代表C.经济方面的专家D.招标人【正确答案】D3.下列不属于目的地交货类方式的是（）。A.DDUB.EXWC.FASD.DDP【正确答案】B4.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D5.直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和()两种方式。A.转包B.分包C.阶段承包D.单项承包【正确答案】D6.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B7.【真题】关于工程造价的说法，正确的是（）。A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资D.建设工程造价是指建筑安装工程造价【正确答案】B8.在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程投资，并能鼓励承包商最大限度地降低工程成本，最好采用（）形式确定的合同价。A.最高限额成本加固定最大酬金B.成本加固定百分比酬金C.成本加固定金额D.成本加奖罚【正确答案】A9.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为（）。A.8%B.8.25%C.11%D.11.25%【正确答案】D10.以下各项税种中，属于流转税的是（）。A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案】B11.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D12.工作A有三项紧后工作B、C、D，其持续时间分别为5天、6天、7天，且B、C、D三项工作的最迟完成时间分别为第13天、第15天和第13天，则工作A的最迟完成时间是第()天。A.5B.6C.8D.9【正确答案】B13.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D14.【真题】在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天。则工作H的自由时差是（）天。A.4B.6C.8D.10【正确答案】A15.关于工程建设项目招投标的说法，错误的是()。A.投标人不得以低于成本的报价竞标B.中标的联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.招标人可根据建设项目的性质，强制某些投标人组成联合体共同投标D.投标人不得相互串通投标报价，损害他人合法权益【正确答案】C16.【真题】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价（）A.应以计图纸为准B.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【正确答案】D17.在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D18.当事人不直接用口头或书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为或者以不作为的沉默方式进行意思表示而达成的合同称为（）。A.明示合同B.默示合同C.主合同D.无名合同【正确答案】B19.【真题】下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.德尔菲法B.头脑风暴法C.ABC分析法D.敏感性分析法【正确答案】C20.【真题】某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件般时可获得600万元利润;条件差时，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难以确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是（）万元。A.367B.633C.1033D.1100【正确答案】C21.【真题】以下情形中，开标时属于有效投标文件，呵以进入评标的是（）。A.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标文件按规定予以密封的D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的【正确答案】C22.【真题】对建设工程项目目标进行主动控制的主要作用在于（）。A.质量检查B.防患于未然C.事中控制D.进度纠偏【正确答案】B23.【真题】我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制C.只对建设工程的监理范围实行控制D.对企业资质和人员资格实行双重控制【正确答案】D24.有效控制工程造价应遵循()的原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.工程造价最优化C.以经济分析为主D.以技术分析为主【正确答案】A25.【真题】分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第1012位表示的为()。A.工程分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程名称顺序码D.清单项目名称顺序码【正确答案】D26.【真题】从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是（）万元，已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25C.0.35D.0.38D.O.28【正确答案】D27.【真题】根据我国合同法，租赁期限不得超过（）年。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C28.（）是指受要约人同意要约的意思表示，即受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示。A.承诺B.要约C.合同D.担保【正确答案】A29.【真题】某工程项目监理机构的组织形式具有统指挥、职责分明、目标管理专业化的特点.该项目监理机构的组织形式是（）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】C30.按照国家规定，投资估算时候要打足投资，不留缺口，也就是要考虑物价上涨因素，其处理方法是（）。A.采用投资额较高的估算方法B.预留不可预见费C.预留涨价预备费D.做好固定资产投资减值准备【正确答案】C31.（）为合同法律关系主体的权利义务关系所共同指向的对象。A.合同关系的主体B.合同关系的内容C.合同关系的客体D.合同关系的原则【正确答案】C32.【真题】在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天【正确答案】C33.某方案初期投资额为300万元，此后每年年末的作业费用为40万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，已知(P/A，10%，10)=6.144。则该方案总费用的现值为（）万元。A.400B.545.76C.654.87D.700【正确答案】B34.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181。A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A35.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C36.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D37.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C38.【真题】某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为1800元材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。A.10B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C39.【真题】下列关于工作总时差的说法中，正确的是（）。A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】A40.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工决算完成B.竣工验收合格C.交付使用D.工程结算完成【正确答案】B41.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【正确答案】D42.下列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C43.【真题】某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达到12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。A.15.60%B.16.62%C.18.65%D.19.35%【正确答案】A44.【真题】评标委员会的组成人员应包括()。A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政主管部门的代表【正确答案】C45.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用条件下最低保修期限为2年的是()。A.屋面防水B.基础设施C.装修工程D.供热系统【正确答案】C46.【真题】从用户需求的角度，可将功能类型分为（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C47.【真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D48.下列关于索赔处理的说法中，不正确的是（）。A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式【正确答案】D49.下列关于监理组织形式的说法中，错误的是（）。A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确等优点B.职能式监理组织形式一般适用于小型工程建设工程C.直线职能式监理组织形式具有直线式和职能式监理组织的优点D.矩阵式监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵型组织结构【正确答案】B50.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时，其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.1627;(A/F，10%，10)=0.0627。A.3.462B.2.627C.2.946D.2.855【正确答案】B51.在建设工程合同管理中，委托合同的标的是（）。A.利润B.劳务C.质量D.进度【正确答案】B52.【真题】关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是（）。A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优C.项目的质量、投资和进度之间为对立统关系D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证【正确答案】B53.下列功能中，属于必要功能的是（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能【正确答案】A54.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（）承担赔偿。A.发包人B.承包人C.安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C55.采取三级处理法处理废水时，一级处理是采用物理和化学方法，将废水中的（）去除。A.大部分有机物B.部分污染物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】B56.有甲、乙连续两项工作，甲工作的最早开始时间是第4天，乙工作的最早开始时间是第10天；甲工作和乙工作的持续时间分别是4天和5天，则甲工作的自由时差是（）天。A.0B.2C.4D.6【正确答案】B57.【真题】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D58.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B59.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。A.工会经费B.脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费【正确答案】B60.某建设项目当设定折现率为15%时，求得的净现值为186万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-125万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.17.28%C.18.64%D.19.79%【正确答案】A61.【真题】下列各种决策方法中属于风险型决策方法的是（）。A.最大最小收益值法B.最小最大后悔值法C.最大最大收益值法D.期望值标准【正确答案】D62.分部分项工程预算单价的确定即直接费的水平决定于基础单价和人工、材料、施工机械台班消耗量等因素。在报价时，可以（）为基础，根据本企业的施工技术和管理水平进行调整，以提高竞争力。A.概算定额B.企业定额C.概算指标D.预算定额【正确答案】D63.下列有关联合体投标说法正确的是（）。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其组成等级较高的来确定【正确答案】C64.【真题】采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是（）风险。A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良【正确答案】A65.某企业拟建工业项目年生产能力为3000万吨。与其同类的某已建项目年生产能力为1000万吨，设备投资额为4000万元，经测算，设备投资的综合调整系数为1.2，已知生产能力指数n=0.5，用生产能力指数法估算该拟建项目的设备投资额为（）万元。A.6900B.8313.8C.9641.44D.11514.6【正确答案】B66.【真题】下列风险中，属于承包商风险的是（）。A.基础设施落后B.恶劣的现场条件C.工程所在国发生战争D.报价失误【正确答案】D67.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是（）万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C68.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，己知：(P/A，20%，20)=4.8696，(PF，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是()万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C69.【真题】下列投资方案中，可采用最小公倍数进行方案选择的是（）。A.独立方案B.单投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C70.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C71.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D72.【真题】工程索赔收入属于施工企业的（）。A.建造合同收入B.其他营业收入C.营业外收入D.投资收益【正确答案】A73.【真题】根据我国公司法，关于公司注册资本的说法，正确的是（）。A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元B.有限责任公司注册资本必须次性缴足C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%【正确答案】D74.下列说法中正确的是()。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该招标工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其成员中资质等级较高的来确定【正确答案】C75.下列不属于标底价格组成部分的是（）。A.标底文件B.主要材料用量C.评标委员会组成人员D.标底价格的综合编制说明【正确答案】C76.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B77.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C78.选择资金来源、拟定筹资方案的主要依据是（）。A.资金成本B.筹资费率C.利息率D.税率【正确答案】A79.国际工程索赔中，工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予以答复或未对承包方做进一步要求，视为该项索赔()。A.已经被认可B.不被认可C.已经失效D.推迟认可和合同协议书【正确答案】A80.工作E有四项紧前工作B、C、D、E，其持续时间分别为3天、7天、8天、6天。最早开始时间分别为第9天、5天、7天、11天，则工作E的最早开始时间为第（）天。A.13B.14C.15D.17【正确答案】D81.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D82.【真题】关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A83.某人在10年前每年年末存款1000元，年利率为3%，但两年前利率变为4%，其每年末存款额仍为1000元，时至今日，该人存款的复本利和为()元。已知；(F/A，3%，8)=8,892，(F/P，4%，2)=1,082，(F/A，4%，2)=2,040。A.13865B.14826C.11661D.12485【正确答案】C84.【真题】民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成立的要件是()。A.事实行为B.法律行为C.侵权行为D.意思表示【正确答案】D85.下列关于建设项目财务评价的说法中，正确的是（）。A.财务评价对投入物和产出物采用现行价格B.财务评价对投入物和产出物采用影子价格C.财务评价需计算项目的间接效益与费用D.财务评价也称为宏观评价【正确答案】A86.某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.20%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B87.某设备初期投资为10万元，投资寿命期假定为无限，净收益发生于每年末且数值相等。基准收益率为10%、年净收益为（）万元以上时，该项投资合适。A.1B.2C.10D.100【正确答案】A88.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C89.【真题】某人现年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元若通货膨胀的比率为5%，则他20年后的20万元，相当于现在的（）万元.已知：(P/F，5%，20)=0.3769。A.6.846B.7.538C.6.785D.7.856【正确答案】B90.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D91.【真题】下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是（）。A.要求投标人具有履行合同的能力B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题【正确答案】C92.【真题】在建筑工程保险中，由于震动导致的第三者人身伤亡和财产损失，般属于（）。A.物质损失部分的保险责任B.第三者赔偿责任C.第三者责任部分的保险责任D.第三者责任部分的除外责任【正确答案】D93.【真题】大工程的场地清理费保险金额一般不超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B94.财政收入指标属于（）。A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A95.由纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式监理组织形式B.职能式监理组织形式C.直线职能式监理组织形式D.矩阵式监理组织形式【正确答案】D96.装运港船上交货价，习惯上称为（）。A.离岸价格B.运费在内价格C.到岸价格D.进口设备的生产价格【正确答案】A97.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（）。A.管理费用B.短期贷款利息C.长期贷款利息D.直接工资【正确答案】D98.国际承包市场上广为采用的合同形式是()。A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.闭口合同【正确答案】C99.【真题】某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是（）万元。A.0B.15C.20D.30【正确答案】B100.【真题】下列不属于建设工程设计阶段特点的是（）。A.设计工作需进行多方面的反复协调B.设计工作表现为创造性的脑力劳动C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段对建设工程总体质量起保证作用【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】下列资产中，属于企业固定资产的有（）。A.脚手架B.商标权C.起重机D.自卸汽车E.长期股权投资【正确答案】CD2.【真题】价值工程实施程序包括（）阶段。A.产品市场价值分析B.功能定义C.功能评价D.制定改进方案【正确答案】BCD3.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE4.【真题】下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（）。A.投标人须知B.技术条款C.投标文件D.施工方案E.评标标准和方法【正确答案】ABE5.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有（）。A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔【正确答案】AC6.应列入企业制造费用的有（）。A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE7.建筑安装工程费用按照工程造价形成由（）组成。A.人工费B.分部分项工程费C.措施项目费D.规费E.税金【正确答案】BCDE8.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD9.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】ACDE10.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC11.工程建设招投标应遵循的原则是（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率优先原则E.诚实信用原则【正确答案】ABCE12.建设工程监理实施程序包括（）。A.参与验收，签署建设工程监理意见B.规范化地开展监理工作C.执行各专业监理实施细则D.编制建设工程监理规划E.确定项目总监理工程师，成立项目监理机构【正确答案】ABDE13.下列属于定性预测方法的有（）。A.时间序列法B.回归分析法C.简单平均法D.专家调查法E.德尔菲法【正确答案】DE14.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进行评价【正确答案】ADE15.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD16.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE17.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC18.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD19.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE20.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE21.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB22.下列关于建设工程施工阶段的特点说法中，正确的有（）。A.表现为创造性的脑力劳动B.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.是资金投入量最大的阶段D.是以执行计划为主的阶段E.是影响建设工程投资的关键阶段【正确答案】CD23.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD24.【真题】关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展B.它们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件C.监理规划必须依据监理大纲进行编制D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施【正确答案】CDE25.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标【正确答案】BD26.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE27.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD28.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD29.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD30.下列关于纯风险的表述中，正确的有（）。A.纯风险是指只会造成损失而不会带来收益的风险B.纯风险可能造成损失，但也可能创造额外收益C.纯风险一般可重复出现D.纯风险重复出现的概率小E.纯风险和投机风险两者常常同时存在【正确答案】ACE31.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE32.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE33.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE34.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE35.合同解除的特点有（）。A.合同解除以当事人之间存在有效合同为前提B.合同解除是指合同内容的变化C.合同解除须具备一定的条件D.合同解除是一种消灭合同关系的法律行为E.合同解除是产生新的与债权债务相关的内容【正确答案】ACD36.【真题】下列工程项目中，必须进行招标的有（）。A.新能源项目B.抢险救灾工程C.采用专用技术作为施工主要技术的项目D.国家特许的融资项目E.商品住宅【正确答案】ADE37.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。A.工程所有人B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.建设行政主管部门【正确答案】ABCD38.某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13,2%，基准收益率为l0%，则该项目()。A.内部收益率在l215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC39.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为（）。A.风险型决策B.长期决策C.非确定型决策D.战略决策E.确定型决策【正确答案】ACE40.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE41.【真题】下列计价方法中,属于建设投资估算编制方法的有（）A.实物法B.扩大单价法C.概算定客D.指标估算法E.资金周转率法【正确答案】DE42.按照项目与企业原有资产的关系，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】CD43.邀请招标与公开招标的不同点包括（）。A.公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE44.【真题】下列保证金中,属于可以依法依规设立的保证金有()。A.投标保证金B.农民工工资保证金C.安全事故保证金D.绿色环保保证金E.履约保证金【正确答案】AD45.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE46.价值工程情报是指与价值工程有关的记录，收集价值工程情报资料应满足的要求包括（）。A.目的性B.实用性C.时间性D.准确性E.完整性【正确答案】ACDE47.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确答案】BE48.总监理工程师不得将下列（）工作委托给总监理工程师代表。A.根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员B.签发开工令、工程暂停令和复工令C.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算D.处理发现的质量问题和安全事故隐患E.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔【正确答案】ABCE49.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC50.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净现值E.差额净年值【正确答案】AD51.监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守的基本原则包括（）。A.权责一致的原则B.综合效益的原则C.强制原则D.总监理工程师负责制的原则E.严格监理、热情服务的原则【正确答案】ABDE52.【真题】投标人投标环境调查的重点主要有（）。A.施工现场条件B.招标文件的内容C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件【正确答案】ACE53.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列属于综合单价应包括的内容的有（）。A.一定范围内的风险费用B.企业管理费C.利润D.规费E.材料费【正确答案】ABCE54.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案】AC55.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD56.建设工程合同管理的特点()。A.建设工程项目的完成是一个渐进的过程B.由于工程价值量大、合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大C.工程合同管理工作极为复杂D.工程合同变动较为频繁E.合同风险比较小【正确答案】ABCD57.按照我国证券法规定，发行债券的公司必须具备的条件包括（）。A.股份有限公司的净资产不低于人民币1000万元B.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息C.累计债券余款不超过公司净资产的60%D.筹集的资金投向符合国家产业政策E.必须是股份有限公司【正确答案】BD58.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE59.【真题】工程量清单中的其他项目清单内容包括（）。A.规费B.税金C.总承包服务费D.暂列金额E.暂估价【正确答案】CDE60.【真题】关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级【正确答案】CE61.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE62.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE63.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD64.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】C