二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题训练卷含答案31

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有()。A.编制安全施工大纲B.制定安全技术措施C.监督施工企业对安全事故隐患进行整改D.确定建设工程安全费用【正确答案】C2.某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁C.该仲裁员与本案有利害关系D.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请【正确答案】A3.【真题】关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【正确答案】C4.招标投标法规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。A.招标公告发布之日B.领取招标文件之日C.提交投标文件的截止之日D.资格预审结束之日【正确答案】C5.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位负责项目管理的技术人员D.施工单位项目经理【正确答案】C6.工程监理单位在实施监理过程中，发现工程存在重大安全事故隐患，但施工单位拒不整改，监理单位应当()。A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关管理部门报告D.协助施工单位消除隐患【正确答案】C7.建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【正确答案】C8.关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是()。A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料【正确答案】B9.注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是（）。A.500元以上2000元以下B.1000元以上5000元以下C.1000元以上8000元以下D.1000元以上1万元以下【正确答案】D10.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C11.王氏兄弟二人达成协议，双方若就父亲遗产分割问题发生争议，提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方果然在此问题上无法协商一致。则解决双方争议可行的法律途径为()。A.向有管辖权的人民法院起诉B.申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.向双方或者一方住所地仲裁委员会申请仲裁【正确答案】A12.【真题】劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【正确答案】D13.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A14.建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的（）。A.40%B.30%C.50%D.60%【正确答案】C15.属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权()。A.归集体所有B.归国家所有C.归个人所有D.受法律保护【正确答案】D16.承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是（）。A.定作人没有协助承揽工作B.发生不可抗力致使合同目的无法实现C.承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求【正确答案】B17.事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D18.【真题】某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换【正确答案】C19.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为白8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为白9月20日起6个月【正确答案】C20.企业遗失安全生产许可证，应当()。A.立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告B.由原安全生产许可证颁发管理单位在媒体上声明作废C.由申请人告知原安全生产许可证颁发管理机关，由原安全生产许可证颁发管理机关在媒体上声明作废D.由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息【正确答案】D21.在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是（）。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】A22.某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.10万元以下B.10万元以上20万元以下C.50万元以上D.20万元以上50万元以下【正确答案】D23.某承运人运送的货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是（）A.承运人不承担损害赔偿责任B.损失由承运人和托运人共同承担C.已收取运费的，托运人可以要求返还D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费【正确答案】B24.下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系【正确答案】B25.因非承包方原因致使工程项目停工超过（）（含），经建设单位同意，原工程项目经理可以同时担任两个建设工程的项目负责人。A.365天B.120天C.100天D.14周【正确答案】B26.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【正确答案】B27.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，根据建设工程质量管理条例应当责令改正，处（）的罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以下C.10万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A28.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()。A.6月1日B.6月16日C.7月2日D.7月16日【正确答案】C29.在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。A.物证B.书证C.视听资料D.鉴定结论【正确答案】C30.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显失公平D.损害国家利益【正确答案】D31.张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至()。A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日【正确答案】C32.【真题】根据绿色施工导则，建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D33.【真题】某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【正确答案】C34.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C35.关于建筑工程承发包制度的说法，正确的是（）。A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式?B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包?C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包?D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式?【正确答案】D36.【真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业C.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理D.不得在一级建筑业企业执业【正确答案】C37.关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定【正确答案】D38.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程项目的物资采购业务【正确答案】C39.关于无资质承揽工程的法律规定，下列说法中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C.当作为无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能向发包人主张权利【正确答案】A40.国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用()系统。A.节能环保B.照明采暖制冷C.节水节电D.可再生能源利用【正确答案】D41.取得二级建造师资格证书的王某，受聘并注册于拥有乙级资质专门从事招标代理的单位。王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理C.建设工程项目管理服务有关工作D.建设工程施工的项目管理【正确答案】C42.注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。A.1个月2个月B.2个月3个月C.3个月1年D.1年5年【正确答案】C43.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C44.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A45.【真题】关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失【正确答案】A46.关于表见代理的错误说法是（）。A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理是无效代理C.表见代理在本质上属于无权代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权【正确答案】B47.在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】D48.【真题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()A.双发共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【正确答案】A49.下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【正确答案】D50.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【正确答案】D51.刑法及刑法修正案规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处()有期徒刑。A.1年以下B.1年3年C.3年5年D.5年以上【正确答案】D52.在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为不包括()A.行政许可B.行政处罚C.行政裁决D.行政命令【正确答案】D53.下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A.买卖合同属于单务合同B.买卖合同属于实践合同C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D.买卖合同是一种转移财产使用权的合同【正确答案】C54.某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过()。A.12小时B.24小时C.5日D.7日【正确答案】D55.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的【正确答案】A56.我国建筑法规定，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）申请领取施工许可证。A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.上级人民政府市政管理部门【正确答案】A57.乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B58.根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。A.6个月B.12个月C.36个月D.60个月【正确答案】D59.如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过()。A.2亿元B.1亿元C.3000万元D.500万元【正确答案】C60.建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。A.6小时B.12小时C.24小时D.48小时【正确答案】C61.甲建筑公司与乙房地产开发公司产生合同纠纷，甲按照合同中的仲裁条款向约定的丙仲裁委员会申请仲裁。此后，甲乙双方达成和解协议，甲向丙仲裁委员会撤回了仲裁申请，但乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司解决此纠纷的适宜方式是（）。A.重新向丙仲裁委员会申请仲裁B.向人民法院提起诉讼C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序D.向其他仲裁委员会申请仲裁【正确答案】A62.某扩建工程竣工后，建设单位于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A63.按照建设工程价款结算暂行办法规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【正确答案】D64.【真题】取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【正确答案】B65.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业自检合格后，于2012年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2012年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2012年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【正确答案】D66.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A67.下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是（）。A.投资45万元的厂房B.造价为60万元的管道安装工程C.建筑面积为250平方米的装修工程D.建筑面积为380平方米的修缮工程【正确答案】C68.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过()支付。A.6年B.10年C.12年D.15年【正确答案】C69.甲乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B.调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫C.调解达成协议后，人民法院必须制作调解书D.法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同【正确答案】C70.工伤保险条例规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处()罚款。A.骗取金额1倍以上2倍以下B.骗取金额2倍以上5倍以下C.工伤保险费1倍以上2倍以下D.工伤保险费2倍以上5倍以下【正确答案】B71.根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核没有明确约定，且国家没有相关规定时，可认为约定期限的约定期限为（）日。A.14B.15C.28D.30【正确答案】C72.自然人的软件著作权保护期为（）A.自然人终生及其死后50年?B.50年?C.自然人终生及其死后20年?D.20年【正确答案】A73.下列权利中，不属于物权的是（）。A.债权B.房屋产权C.地役权D.建设用地使用权【正确答案】A74.【真题】关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【正确答案】C75.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A.2万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上【正确答案】C76.仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力，说法错误的是()。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【正确答案】D77.【真题】仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。A.快捷性B.经济性C.独立性D.灵活性【正确答案】D78.根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【正确答案】D79.根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）。A.保证B.抵押C.留置D.定金【正确答案】A80.按照建设工程价款结算暂行办法规定，工程竣工结算分类中不包括()。A.分部工程竣工结算B.单位工程竣工结算C.单项工程竣工结算D.建设项目竣工总结算【正确答案】A81.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D82.【真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担()。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【正确答案】B83.关于中标的表述中，不正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【正确答案】A84.关于管辖权异议的表述，下列()项是错误的。A.当事人对一审案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议B.通常情况下，当事人只能在提交答辩状期间提出管辖异议C.管辖权异议成立的，法院应当裁定将案件移送有管辖权的法院；异议不成立的，裁定驳回D.受诉人民法院应当在受理异议之日起30日内作出裁定【正确答案】D85.【真题】关于财产保险合同的说法，正确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【正确答案】C86.【真题】依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加【正确答案】B87.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级【正确答案】B88.根据劳动法的规定，女职工生育享受不少于（）天的产假。A.60B.70C.80D.90【正确答案】D89.根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、()交换证据。A.开庭审理前B.法庭辩论前C.终审判决前D.举证期限届满前【正确答案】A90.【真题】甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【正确答案】A91.根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()A.旁站检验B.型式试验C.平行检验D.破损检验【正确答案】B92.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】C93.历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路C.商业活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性的工厂和仓库【正确答案】C94.根据我国招标投标法的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人对开标有异议应书面向评标委员会提出【正确答案】D95.甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照招标投标法的规定，甲公司将会面临下列选项中除()以外的法律后果。A.被处以15万元以上30万元以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.直接责任人被刑事处罚【正确答案】D96.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A97.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是（）。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【正确答案】D98.某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【正确答案】B99.某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，该企业未按合同内容履行合同，则运输公司可将其货物()。A.抵押B.留置C.质押D.拍卖【正确答案】B100.张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。A.张先生与建设单位B.施工单位C.张先生与施工单位D.张先生本人【正确答案】B二.多选题(共70题)1.劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【正确答案】DE2.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有()。A.劳动合同期限为5年B.劳动报酬为2000元月C.劳动合同试用期为3个月D.每年参加培训时间不得少于10天E.从事施工现场管理工作【正确答案】ABE3.勘察、设计、工程监理等单位签署质量合格文件前，应当分别对竣工工程进行检查评估，其检查评估的依据有()。A.建设工程强制性标准B.工程设计文件C.工程项目竣工验收报告D.承包合同所要求的质量标准E.工程检验评定资料【正确答案】ABD4.【真题】某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有()。A.发生生产安全事故由工人自负B.该条款作无效处理C.施工企业应受行政处罚D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款【正确答案】BE5.建筑工程一切险的保险期终止时间可能是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.设备运抵工地E.保修期满【正确答案】BC6.当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E第一审判决作出前【正确答案】BC7.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）A.施工总承包企业可以将所承接的专业工程依法分包给具有专业承包资质的企业?B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给具有施工劳务资质的企业?C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业?D.劳务分包企业可以将所承接的劳务作业分包给具有施工劳务资质的企业?E.建设单位可以直接把劳务作业发包给具有施工劳务资质的企业【正确答案】AB8.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故等级的划分包括（）。A.一般事故B.较大事故C.严重事故D.重大事故E.特别重大事故【正确答案】ABDE9.【真题】关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的有()。A.投标人的债权人不得担任评标委员会的专家成员B.评标委员会成员可以拒绝在评标报告上签字C.评标委员会成员可以全部采取随机抽取的方式确定D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人E.为了便于操作，评标委员会可以对评标标准进行细化【正确答案】ABC10.在设计文件注明的工程合理使用年限内，下列应被保证在正常情况下安全使用的建筑分部有()。A.屋面防水B.主体结构C.室内电气D.外墙装饰E.地基基础【正确答案】BE11.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（）。A.安排女工赵某在经期从事高度用脑作业B.安排怀孕3个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排16岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员【正确答案】ABC12.根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A.赵某同时受聘于两个或两个以上单位的B.陈某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C.丁某因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕己满5年的D.王某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问E.孙某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册【正确答案】ABE13.甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏了部分租赁物品。乙单位的主要义务有（）。A.按约定支付租金B.按约定方法使用租赁物C.对损坏的租赁物品要按约定赔偿D.对租赁物品的维修E.可随意对租赁物品转租【正确答案】ABC14.关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有（）。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【正确答案】ABE15.【真题】合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCDE16.根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（）。A.要求劳动者提供担保B.就专项技术培训约定服务期C.向劳动者收取财物D.扣押劳动者的证件E.约定竞业限制【正确答案】ACD17.甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，该合同的主要内容应包括()。A.租赁物的名称B.租赁物的法律特征C.租赁物的数量D.租金及支付期限和方式E.租赁物的用途【正确答案】ACDE18.人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。A.原判决认定事实基本清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决认定事实错误的，依法改判、撤销或者变更C.原判决严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审D.原判决适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更E.原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判【正确答案】BCDE19.某工程建设联合有限公司与某旅游股份有限公司签订了房屋买卖合同，该合同的法律特征主要体现在（）。A.房屋买卖合同是双务合同B.房屋买卖合同是单务合同C.房屋买卖合同是诺成合同D.房屋买卖合同是实践合同E.房屋买卖合同是无偿合同【正确答案】AC20.【真题】下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章E.投标文件未按招标文件要求进行密封【正确答案】ABCD21.依据招标投标法，下列项目中（）必须经过招标才能进行。A.铁路、公路、机场、港口等工程建设项目B.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施C.供水、供电、供气、科教等公用事业D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.世行贷款的污水处理厂【正确答案】ABCE22.根据招标投标法和工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列工程项目属于工程建设项目招标范围的有()。A.某市市政府建造一座席为5万人的体育场B.中国人民银行建造设在上海的总部大楼C.某房地产开发股份公司向建设银行贷款2亿元人民币开发居民住宅D.某大学接受联合国教科文组织的援助建造试验中心E.某跨国公司在中国设立的分公司办公大楼【正确答案】ABCD23.建设工程领域常见的行政处罚有（）。A.降低资质等级B.责令停止施工C.罚款D.记过E.裁决损害赔偿【正确答案】ABC24.【真题】根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误【正确答案】CD25.建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.行政处罚E.支付违约金【正确答案】ABCE26.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC27.建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。A.甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E.戊公司因工资纠纷被员工投诉【正确答案】BCD28.在工程招标中，如在开标过程中发现（）情况之一时，投标书将被宣布为废标A.未交投标保证金或保函B.内容不全，字迹辨认不清C.投标单位未参加开标会D.无单位和法定代表人或代理人的印章E.报价高于或低于一定的限额【正确答案】ABCD29.【真题】某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.赔偿损失【正确答案】CE30.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式包括()。A.设计采购施工(EPC)B.设计-施工(D-B)C.设计-采购(E-P)D.采购-施工(P-C)E.建设-经营-转让(BOT)【正确答案】ABCD31.招标投标法对投标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述错误的有()。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5以上10以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额2%以上5%以下的罚款C.有违法所得的，并处没收违法所得D.情节严重的，取消其2至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照E.构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任【正确答案】BD32.【真题】下列关于分包的说法中，正确的有（）。A.招标人可以直接指定分包人B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人【正确答案】BC33.按照招标投标法实施条例的规定，下列投标应该被否决的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容E.投标联合体没有提交共同投标协议【正确答案】AE34.下列情形仲裁协议无效或失效的有()。A.约定的仲裁事项属于平等主体之间有关人身关系的争议B.约定的仲裁事项是不动产争议C.载有仲裁条款的合同因违反法律禁止性规定而无效D.甲乙两公司签订合同，并约定了仲裁条款。后合同双方又订立补充协议：约定在履行合同中的纠纷由双方协商解决或向法院起诉解决E.双方当事人在合同中约定：因本合同履行发生的争议，双方既可以向甲地仲裁委申请仲裁，也可以向乙地仲裁委申请仲裁【正确答案】ADE35.下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是()。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【正确答案】BD36.【真题】建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A.已经办理了用地批准手续B.已经办理了招标投标核准手续C.施工图设计文件已按规定通过了审查D.消防设计图纸已经公安消防机构审核E.按照规定应该委托监理的工程已委托监理【正确答案】ACDE37.关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.