工程加固合同范本.doc

工程加固合同范本 篇一： 合同编号： 加固工程分包合同 发包人（甲方）：北京建工一建工程建设有限公司 承包人（乙方）： 项目名称： 工程地点： 签订时间： 签订地点：北京市宣武区建工大厦 发包人：北京建工一建工程建设有限公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方将加固工程分包给乙方根据中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法和其他相关法律条款行政法规遵循平等、自愿、 公平和诚信的原则甲乙双方经协商同意签订本合同 一、整体工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位：4、监理单位： 5、建筑面积：平方米 6、结构类型： 7、工程工期： 8、质量标准要求： 9、文明安全施工： 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式：包工包料、包安全、包文明施工、包机械 2、承包范围： 3、工期： 开工日期： 完工日期： 三、加固施工材料选择 本工程加固施工采用： 四、施工价格及工程款的支付方式 1、本合同综合施工单价为：元/平方米本单价为固定单价单价一 次包死该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金 等甲方应支付乙方的全部费用 2、按照施工图面积结算 3、工程款支付方式（付款方式视项目部具体情况而定） 本工程无预付款甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款 的80%；乙方承包的工程完工验收合格后甲方支付乙方至合同价款的90；待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内甲方支付乙方至结算价款的 95%余5的结算价款留作质量保证金待保修期满且无质量问题15日内由 甲方无息支付给乙方本工程保修年质量保修期自整体工程竣工验收 合格之日起算 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场运费由乙方负担 六、双方责任 1、甲方责任及工作： 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子全面履行合同职责组织实施施工管理的各项工作对工程的工期和质量向业主负责 1.2按合同约定向乙方支付合同价款 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系 2、乙方责任及工作： 2.1乙方就承包的工程与甲方共同对业主方承担连带责任 2.2编制作业指导书报甲方审批并严格执行 2.3现场动明火和防水作业要经审批后方可进行施工若遇火灾及时报警服从甲方同意指挥组织扑救 2.5应将工作中可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和待遇等告知劳动者对劳动者进行有关职业健康培训和岗前、在岗、离岗前的职业性健康体检并将劳动者的培训记录和职业健康体检保留存档以备执法机关验证乙方的劳动者一旦发生职业病或职业急性中毒事故由乙方按相关法律规定独立承担相应义务和责任 2.6施工作业人员必须配齐所需用的劳动护具若发现安全防护或护具出现问题时应立即停止作业并报告管理人员处理承担乙方施工人员的保险并承担因乙方施工人员过失造成的工伤事故的责任 2.7按实际和规范要求采购环保型材料（辅料）并提供产品合格证及相关资料 2.8按甲方的贯标要求提供相应资料 2.9组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作自觉遵守法律法规及有关规章制度按照国家有关建设工程的施工规范依据设计标准和要求精心组织施工严格操作程序确保工程质量达到约定的标准 2.10按照企业合法独立经营的法律规定为企业人员参加各项劳动社会保障（包括劳动用工、生命安全、医疗保险等保障）；科学安排作业计划投入足够的人力、物力保证工期；加强安全教育认真执行安全技术规范严格遵守安全制度落实安全措施确保施工安全；加强现场管理严格执行建设主管部门及环保、消防以及环卫等有关部门对施工现场的管理规定做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款 2.11乙方进入现场必须严格执行质量（GB/T19001）、环境(GB/T24001)和职业健康和安全管理体系(GB/T28001)的各项要求并接受各项培训、检查和考核 2.12自觉接受甲方及有关部门对其进行的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料的保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查要求持证上岗率必须达到100% 2.13按甲方发出指令组织施工生产并做好施工原始记录的收集、整理及时提交报表 2.14统一规划堆放材料、机具按甲方标准化工地要求设置标牌搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作 2.15教育员工自觉做到安全文明施工拒绝或纠正违章指挥和违章作业并对违章行为有权检举和揭发；做好与本工程其它施工分包单位的协作配合遇有矛盾时服从甲方的统一协调和安排 七、工程质量、检查及验收 篇二： 甲方： 乙方： 签订日期：二0一二年月日 加固工程施工合同 甲方： 乙方： 甲乙双方为携手合作促进发展满足利益明确责任依中华人民共和国有关法律之相关规定本着诚实信用互惠互利原则结合双方实际协商一致特签订本合同以求共同遵守 第一条、工程概况 1、工程名称：结构加固工程 2、工程地点： 第二条、工程内容 本工程311栋增设11座人行天桥和4栋楼梯变更加固工程的原外墙面砖、砼及砖墙凿除和恢复原梁柱凿麻和界面处理、支模及脚手架以及其他安全防护措施、植筋、混凝土浇筑、拉拔试验、竣工资料及验收各项工作（说明：现场与原设计不符之处：是以雨蓬作底模不凿穿楼板进行加梁加固）；新增工程量按现场签证另计工程款 第三条承包方式 包材料、包资料、包安全、包质量、包验收 第四条合同工期 本合同加固工程总工期为30日历天自合同签订之日起计算 第四条合同价款及付款方式 1、工程总造价：总价包干为311栋人行天桥加固工程人民币 10万元,4栋楼梯加固工程人民币万元共计工程价 款人民币万元（含税）大写：元整 2、签合同前缴纳2万元履约保证金在加固植筋完成后退还 3、工程付款方式： （1）根据形象进度完成所有工程量的50%付已完工程量75%工程款 （2）工程完工并验收合格后7个工作日甲方扣除质保金（5%）后乙方出具工程发票时甲方一次性结清工程款 第五条、施工要求 1、签合同后五个工作日内乙方要上报编制详细的施工方案报监 理和甲方工程部审定 2、甲方负责提供临时水、电并承担费用提供临时材料堆放场所 第六条、质量标准： 1、施工依据：项目所有使用于本工程范围的图纸和变更文件 2、验收标准：按混凝土结构加固技术规范GB50010标准施工经设计、质检验收达合格质量标准 3、根据双方协定本合同范围内发生粘钢胶采用环氧系 列的专用植筋胶 4、植筋、钢筋焊接必须经甲方和监理现场验孔及质量验收 第七条、安全责任 1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度严格遵守安全操作规程施工前应做好临边安全防护措施并经甲方和监理验收合格方可作业 2、施工中如因违反上述规定而发生伤亡和设备事故由乙方承担所有责任劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套胶鞋等由乙方自行解决 3、乙方要自行处理与劳工之间的工资关系一切责任自行承担 第八条、违约责任 1、由于任意一方原因违反本合同导致对方造成损失由违约方负责赔偿具体方案由双方协商解决若协商不成可到所在地的人民法院通过诉讼途径解决 2、自然不可抗力原因（如地震、风暴、降雪雨等）造成停工工期应顺延 第九条、奖罚制度 由于工期紧张要求乙方严格按照合同工期完工每推迟一天完工罚款一千元该款项直接从工程款中扣除 第十条、本合同自双方签字盖章后立即生效 第十一条、合同份数：本合同一式四份双方各执二份 (以下无正文) 甲方：（章）乙方：（章） 代表人：代表人： 时间：年月日时间：年月日 篇三： 总包单位： 分包单位：合同协议书 目录 第一条工程概况.3 第二条承包范围.3 第三条价款与计量.3 第四条付款.4 第五条工期要求.4 第六条工期延误.5 第七条不可抗力.5 第八条变更与变更计价. 第九条技术质量.6 第十条材料管理.7第十一条总包方供应资源. 第十二条现场及人员管理.8 第十三条总包方一般职责.8 第十四条分包方一般职责.9 第十五条检查与验收.11 第十六条竣工决算.11 第十七条环保与职业安全.12 第十八条合同文件组成与解释顺序.12 第十九条合同使用的语言文字及适用法律.12 第二十条违约.13 第二十一条保修.13第二十二条履约保函或履约保证金. 第二十三条保险.14 第二十四条合同生效与终止.14 第二十五条争议与裁决.14 第二十六条未尽事宜.15 第二十七条其它约定.15 结构加固分包合同 ?总包单位： ?分包单位： ?根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、 房屋建筑工程质量保修办法及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就工程施工事宜达成如下协议：1.工程名称： 2.工程地点： 3.第二条承包范围 结构加固工程包工包料依据北京市XX年房屋修缮定额和市场价协商定价合同价款；元 金额大写：（人民币） 1.特别说明： 1)合同为固定单价合同合同价款均包括分包方为履行本合同约定的义务和职责完成设 计图纸内容并达到设计验收标准承担自身经营风险满足国家规范、规程、标准和设计要求达到业主、监理、总包方满意所发生的一切相关费用 2)结算时双方确认工作范围按实际工作范围和施工内容进行结算 3)合同价款还包括因施工不良或缺陷及瑕疵而造成剔凿、返工、改良、修补等支出以及在 合同保修期内发生的保修费用 4)任何因市场物价波动、生活费用提高、人员工资的提高、政府税收与收费的调整以及政 府与行业主管部门红头文件的颁发而起的分包方的实际支出的增减均属于分包方自身经营风险视为已经事先充分估计并已经列入合同价款之中 1. 2.本工程无预付款进度款 总包方根据业主方付款情况支付乙方进度款 3.下列情况不予以计量与付款 1)分包方强行施工的； 2)不能证明施工质量合格的； 3)分包方自身原因返工的； 4)未经监理单位、总包方验收的?包括阶段验收? 4.资金风险共担 1)鉴于目前建筑市场的实际状况总包方不能保证业主的资金能按时足额到位在此情况 下分包方郑重承诺为共同开拓占领市场在总包方未按时收到业主相应款项情况下分包方表示理解与宽容不要求总包方按时足额付款到位； 2)分包方同意总包方按业主实际支付给总包方的比例来支付其进度款； 3)任何缓付、迟付的工程款均不计取利息 1.开工日期：年月日 1)加固工程完工日期：年月日2)新增钢楼梯完工日期：年月日 2.以上总工期和阶段工期已经考虑下列因素 1)法定节假日或公休日； 2)不利的气候条件?不可抗力除外?； 3)与其它施工工序间不可避免的交叉作业影响； 4)政府职能部门的执法检查、各种奖项的评比检查； 5)分阶段、分区段检查验收 3.分包方须按总包方之总控进度计划施工确保每周之工作均在总包方之总控进度计划内完成； 如分包方不能按总包方总控计划完成其工作分包方须按总包方指令无偿追加现场使用的设备、机具、人员投入以满足总包方、业主的合理进度要求为止如分包方在追加现场使用的设备、机具后仍然不能达到总包方、业主之合理要求时总包方有权另行聘请其它分包 商承建上述工程分包方承担所有相关费用并承担违约赔偿责任 4.根据本工程总体工期考虑总包方有权要求分包方优先完成分包工程的某项或多项工作在 现场条件许可并可以实施的情况下分包方应尽量满足并遵从总包方要求且不得延误剩余部分的工作 非总包方原因?不可抗力除外?造成工期延误每拖延一天罚款2000元并承担总包方一切相关损失 劳动力保障 为确保本工程如期完工分包方应根据工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力1.因以下任何一项原因造成分包方延误实施分包工程的经总包方项目经理书面确认分包工 程的竣工时间相应延长： 1)非分包单位造成工程延误而且总包单位根据总包合同已经从业主获得与分包合同相关 的竣工时间的延长； 2)总包方未按约定时间提供开工条件、施工条件等造成的延误如：其他分包商的非正常 影响结构严重偏差； 3)总包方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成分包合同工期延误； 4)不可抗力?有关定义见第九条?等其它非分包原因造成分包工程的延误； 2. 3.因业主原因造成工期延误需经业主认可并同意给总包方进行工期补偿分包方在上述任一事件发生后的2天内就延误的工期以书面的形式向总包单位提出报告 如果索赔事件具有持续的影响则分包单位应每隔2天发出一份报告事件影响结束之日起5天内提交最终报告给总包方总包方在收到报告后5天内就报告内容予以答复或提出修改意见否则视为已经同意5.6. 1.不可抗力指业主、总包方、分包方都不可预见、不可避免、不能克服的超出一般防范能力的 事件此类事件的发生给合同一方的履约造成不可能或减弱不可抗力包括： 1)地震、洪水、海啸、飓风、台风、剧烈雷击等天灾以及恶劣气候；（以气象资料以中央 气象台记录为准） 2)战争、敌对行动?无论是否宣战?； 3)叛乱、军事政变、内战； 4)、骚乱、游行或混乱?分包方自身及相关联的人员内部并且是从事本工程而发 生的事件除外?； 5)空中飞行物体坠落； 篇四：工程加固施工合同 工程加固施工合同 :盘锦金远宝兴房地产开发有限公司 合同签订日期：20 xx年8月7甲方乙方：沈阳力拓建筑加固工程有限公司日 甲方：盘锦金远宝兴房地产开发有限公司 乙方：沈阳力拓建筑加固工程有限公司 甲乙双方为携手合作促进发展满足利益明确责任依中华人民共和国有关法律之相关规定本着诚实信用互惠互利原则结合双方实际协商一致特签定本合同以求共同遵守 第一条、工程概况 工程名称：A区22号楼梁柱加固 工程地点：大洼城南新区 建设单位：盘锦金远宝兴房地产开发有限公司 施工单位：沈阳力拓建筑加固工程有限公司 加固设计：北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位：深圳大众监理公司 第二条、工程范围 本工程中由于建筑布局、功能性改变而导致结构发生变更或改造中所有加固由甲方指定需由乙方完成加固工程 第三条、施工要求 1、施工前乙方要编制详细的施工方案、质量和安全保证措施 报监理和甲方工程部审定 2、甲方负责提供临时水、电并承担费用提供临时住所 第四条、质量标准： 41、图纸：项目所有使用于本工程范围的图纸和变更文件 42、规范：混凝土结构加固技术规范GB50010 43、根据双方协定本合同范围内发生粘钢胶采用 化学锚栓采用 44、其它按有关所有国家、地方建筑、施工规范（规程）等质量标准执行 第五条、合同工期 51、开工日期：20 xx年8月10日 52、竣工日期：20 xx年8月20日 第六条、工程单价、包价和付款条件 61、包价：双方对本合同范围内工程确认 （1）单价：此工程实行项目一次性包死包死内容为北京龙 安华诚建筑设计有限公司设计变更的第GA22004号与GA21004号图纸内容经甲方确认其中包含8根柱子且不焊接压力注胶改为粘钢胶 （2）工程总造价共计100000元（拾万元）（含税） 62、付款：工程结束后7个工作日甲方扣除质保金（5%）后乙方出具工程发票时甲方一次性结清工程款如甲方不按期付款须向乙方支付每日0.3%违约金 第七条、工程量内容 71、工程的结算方式为大包干 72、现场工程必须按照施工图纸进行施工按照施工方案进行具体操作 第八条、双方基本责任和义务 81、甲方保证施工部位水电的供应及搭设脚手架所用材料的提供并且符合建筑施工验收规程的规定 82、甲方对乙方承担的工程要求作安全交底提出明确的安全要求并进行监督检查乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度严格遵守安全操作规程对甲方提供的安全设施乙 方经检查合格方可使用 83、施工中如因违反上述规定而发生伤亡和设备事故其损失由乙方负责劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套胶鞋等由乙方自行解决 84、在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责 第九条、违约责任 91、由于任意一方原因违反本合同导致对方造成损失由违约方负责赔偿具体方案由双方协商解决若协商不成可到所在地的人民法院通过诉讼途径解决 92、自然不可抗力原因（如地震、风暴、降雪雨等）造成停工工期应顺延 第十条、特殊条款 101、本合同条款对特殊情况有未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定协定特殊条款 102、由于粘钢国家无验收对于此工程应经甲方与乙方验收后确认质量