建设工程劳务承包合同砼力工.doc

建设工程（力工）劳务承包合同甲方（发包人）： 身份证号码：乙方（承包人）： 身份证号码： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和甲方与业主签订的施工合同及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程专业分项合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称： 1.2工程地点：1.3工程结构： 框架 建筑面积：约 M2。1.4分包工作内容：A、 主体结构砼浇筑（包括安拆清洗泵管、砼浇捣、找平）；不包含二次结构；1.5合同工期：开工日期：2011年 月 日 完工日期：2011年 月 日1.6质量等级：达到“省优”标准。第二条：承包方式1、包工不包料。（包含部分小型机械）2、甲方必须保证优先安排我班组剩余人员施工。第三条：图纸乙方应熟悉施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用，除业主和甲方同意增加的除外。第四条：甲方代表4.1甲方驻工地代表 ；4.2甲方驻工地代表行使合同约定权力。履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权力和责任，但涉及经济责任和工期的事务必须经本人确认方为有效。委派人员的调整和撤回应提前通知乙方；4.3甲方代表有权反对及要求乙方调离不守行为或不称职的有关人员；4.4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方的工作，一切损失由乙方承担，并上报上级终止合同；4.5甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以“工程执行通知书”的书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到后生效。甲方代表在收到乙方代表的持有异议的书面报告后的24小时内作出个性指令或继续执行原指令的决定，并书面通知乙方；4.6甲方代表的撤换不影响本合同的效力。第五条：乙方代表5.1乙方驻工地代表 。5.2乙方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知均应以工程联系单书面的形式送交甲方，办理签收；5.3乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出指令、指示组织施工。在情况紧急无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告；5.4乙方代表接甲方代表通知要求调离人员后，立即将该员调离现场，交回有关证件，未有甲方代表的书面许可，不可再将此人员再进入工地；5.5未经甲方书面准许,乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员；5.6乙方代表对甲方代表指令持有异议，应在收到指令后的24小时内提出书面报告；5.7乙方代表易人须经甲方代表同意,后任继续承担前任应负的责任。第六条：承包价格本工程按上述第一条1.款承包范围内工作内容，按双方议定价20元/.建筑面积按照建筑图纸计算。（按照05年国家建筑面积计算标准计算）现场计时工按照大工200元工日，小工125元工日。【工作时间按10小时/工日计算（冬季9小时/工日），晚上加班按每工日1.5倍计算】第七条：合同价款的结算及工程款拨付9.1工程款支付：工程形象进度款按每月完成工作量的70%支付，剩余工程款项待本合同承包范围内工程完工且双方办理工程结算后一个月内付清。第八条：作业期限实际动工、完工日期及作业期限执行甲方项目经理部制定的施工进度计划。乙方根据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进度与计划不符时，乙方应按甲方要求采取补救措施，接受甲方的检查、监督。第九条：工期延误11.1因乙方原因不能按时动工，工期不预顺延。因甲方原因不能按时动工，在动工日期3日前通知乙方，工期相应顺延；11.2当不可抗力、规模扩大、标准提高、结构重大修改、承包范围调整等对工期有实质影响的情况时，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延或调整；11.3；由于甲方材料和其它工种耽误，造成工期延误，甲方必须按照我班组人数和大小工耽误的时间给予计时工价格的补贴，第十条：安全施工14.1安全目标：杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率不大于2，杜绝重大机械和火灾事故；14.2甲、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及有关规定，严格按安全标准组织施工；14.3乙方应配合甲方建立安全保证体系，参加甲方工地的安全领导小组。乙方应成立自身的安全领导小组，由乙方驻工地代表任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全技术规范、严守安全规则；落实安全措施，确保安全施工；14.5甲方随时检查乙方对安全措施落实执行情况、并按照甲方制定的有关规定，对检查出的问题进行经济处罚；14.6乙方应按有关规定严格采取有效的安全措施，落实到人。如在本工程中发生安全事故，应立即向甲方报告，重大事故按规定上报有关部门。一旦发生事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织抢救，保护好事故现场。如需抢救伤者或必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。第十一条：现场管理乙方应严格执行建设主管部门及环保环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的现场管理制度和标化工地标准，确保现场管理达标，创造标化工地。16.1按甲方的统一规划布置施工现场，材料堆放必须分类整齐；16.2按标化工地要求严格管理制度，搞好现场美化，做到每天工完场清，保持现场整洁；第十二条：材料使用坚决杜绝盲目施工和人为浪费材料，一经发现将处以10倍以上的经济罚款。1） 工程所需清理、修复费用由甲方转业主承担；2） 延误的工期相应顺延。不可抗力的自然灾害认定标准，以国家有关部门的认可为准。第十三条：违约21.1甲乙双方均应按照本合同的约定全面履行相应的义务，给对方造成损失的，按合同约定赔偿相应的损失；21.2因乙方原因导致工程质量达不到约定的标准，但仍能够达到国家最低标准，乙方应向甲方支付违约金为承包总价的10%；21.3除非双方协议将合同终止或解除，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担有关责任后仍应继续履行合同；21.4因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，应提前一周通知对方终止或解除合同。第十四条：争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成报请双方上级主管部门调解。调解不成，双方可各自向企业所在地人民法院申诉。第二十三条：其他1、以上承包价格不提供税务发票；2、双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，有关条款终止。本合同正本贰份，双方各执壹份，本合同双方签字后生效。甲方： 乙方：电话： 电话：订立时间： 年 月 日 订立时间： 年 月 日