EPC总承包工程招标文件(模板)(DOC280页)

招标编号： 招 标 文 件/项目EPC总承包工程招 标 人：中国能源建设集团 有限公司招标代理机构：中经国际招标集团有限公司2016年 月 日目 录第一卷11第一章 招标公告12第二章 投标人须知14投标人须知前附表141. 总则191.1 项目概况191.2 项目的资金来源和落实情况191.3 招标范围、计划工期和质量标准191.4 投标人资格要求191.5 费用承担和设计成果补偿201.6 保密201.7 语言文字201.8 计量单位201.9 踏勘现场211.10 投标预备会211.11 分包212. 招标文件212.1 招标文件的组成212.2 招标文件的澄清222.3 招标文件的修改223. 投标文件233.1 投标文件的组成233.2 投标报价233.3 投标有效期233.4 投标保证金243.5 资格审查资料243.6 备选投标方案253.7 投标文件的编制254. 投标254.1 投标文件的加密254.2 投标文件的递交264.3 投标文件的修改与撤回265. 开标265.1 开标时间和地点265.2 开标程序265.3 开标异议266. 评标276.1 评标委员会276.2 评标原则276.3 评标277. 合同授予277.1 定标方式277.2 中标结果公示277.3 中标通知287.4 履约担保287.5 签订合同288. 纪律和监督288.1 对招标人的纪律要求288.2 对投标人的纪律要求288.3 对评标委员会成员的纪律要求298.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求298.5 投诉299. 需要补充的其他内容2910. 电子招标投标29附件一：问题澄清通知30附件二：问题的澄清31附件三：中标通知书32附件四：中标结果通知书33附件五：确认通知34第三章 评标办法（综合评估法）35评标办法前附表351. 评标方法392. 评审标准392.1 初步评审标准392.2 分值构成与评分标准393. 评标程序403.1 初步评审403.2 详细评审403.3 投标文件的澄清和补正413.4 评标结果41第四章 合同条款及格式42第一节 通用合同条款421. 一般约定431.1 词语定义431.2 语言文字451.3 法律、标准、规范451.4 合同文件的优先顺序451.5 合同协议书461.6 文件的提供和照管461.7 联络461.8 转让471.9 严禁贿赂471.10 化石、文物471.11 知识产权471.12 文件及信息的保密471.13 发包人要求中的错误（A）481.13 发包人要求中的错误（B）481.14 发包人要求违法482发包人义务482.1 遵守法律482.2 发出承包人开始工作通知482.3 提供施工场地482.4 办理证件和批件492.5 支付合同价款492.6 组织竣工验收492.7 其他义务493. 监理人493.1 监理人的职责和权力493.2 总监理工程师493.3 监理人员503.4 监理人的指示503.5 商定或确定504. 承包人514.1 承包人的一般义务514.2 履约担保524.3 分包和不得转包524.4 联合体524.5 承包人项目经理534.6 承包人人员的管理534.7 撤换承包人项目经理和其他人员544.8 保障承包人人员的合法权益544.9 工程价款应专款专用544.10 承包人现场查勘544.11 不可预见物质条件（A）544.11 不可预见的困难和费用（B）554.12 进度计划554.13 质量保证555. 设计565.1 承包人的设计义务565.2 承包人设计进度计划565.3 设计审查565.4 培训575.5 竣工文件575.6 操作和维修手册575.7 承包人文件错误586. 材料和工程设备586.1 承包人提供的材料和工程设备586.2 发包人提供的材料和工程设备（A）586.2 发包人提供的材料和工程设备（B）596.3 专用于工程的材料和工程设备596.4 实施方法596.5 禁止使用不合格的材料和工程设备597. 施工设备和临时设施607.1 承包人提供的施工设备和临时设施607.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）607.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）607.3 要求承包人增加或更换施工设备607.4 施工设备和临时设施专用于合同工程608. 交通运输618.1 道路通行权和场外设施（A）618.1 道路通行权和场外设施（B）618.2 场内施工道路618.3 场外交通618.4 超大件和超重件的运输618.5 道路和桥梁的损坏责任628.6 水路和航空运输629. 测量放线629.1 施工控制网629.2 施工测量629.3 基准资料错误的责任629.4 监理人使用施工控制网6310. 安全、治安保卫和环境保护6310.1 发包人的安全责任6310.2 承包人的安全责任6310.3 治安保卫6410.4 环境保护6410.5 事故处理6411. 开始工作和竣工6511.1 开始工作6511.2 竣工6511.3 发包人引起的工期延误6511.4 异常恶劣的气候条件6511.5 承包人引起的工期延误6611.6 工期提前6611.7 行政审批迟延6612. 暂停工作6612.1 由发包人暂停工作6612.2 由承包人暂停工作6612.3 暂停工作后的照管6712.4 暂停工作后的复工6712.5 暂停工作56天以上6713. 工程质量6813.1 工程质量要求6813.2 承包人的质量检查6813.3监理人的质量检查6813.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查6813.5 清除不合格工程6914. 试验和检验6914.1 材料、工程设备和工程的试验和检验6914.2 现场材料试验7014.3 现场工艺试验7015. 变更7015.1 变更权7015.2 承包人的合理化建议7015.3 变更程序7015.4 暂列金额7116. 价格调整7216.1 物价波动引起的调整（）7216.1 物价波动引起的调整（B）7416.2 法律变化引起的调整7417. 合同价格与支付7417.1 合同价格7417.2 预付款7417.3 工程进度付款7517.4 质量保证金7617.5 竣工结算7617.6 最终结清7718. 竣工试验和竣工验收7818.1 竣工试验7818.2 竣工验收申请报告7818.3 竣工验收7818.4 国家验收7918.5 区段工程验收7918.6 施工期运行8018.7 竣工清场8018.8 施工队伍的撤离8018.9 竣工后试验（A）8018.9 竣工后试验（B）8119. 缺陷责任与保修责任8119.1 缺陷责任期的起算时间8119.2 缺陷责任8119.3 缺陷责任期的延长8219.4 进一步试验和试运行8219.5 承包人的进入权8219.6 缺陷责任期终止证书8219.7 保修责任8220. 保险8220.1 设计和工程保险8220.2 工伤保险8320.3 人身意外伤害险8320.4 其他保险8320.5 对各项保险的一般要求8321. 不可抗力8421.1 不可抗力的确认8421.2 不可抗力的通知8421.3 不可抗力后果及其处理8422. 违约8522.1 承包人违约8522.2 发包人违约8722.3 第三人造成的违约8823. 索赔8823.1 承包人索赔的提出8823.2 承包人索赔处理程序8823.3 承包人提出索赔的期限8923.4 发包人的索赔8924. 争议的解决8924.1 争议的解决方式8924.2 友好解决8924.3 争议评审89第二节 专用合同条款911.一般约定922.发包人义务943.监理人944.承包人945.设计966.材料和工程设备977.施工设备和临时设施998.交通运输9910.安全、治安保卫和环境保护9911.开始工作和竣工10112.暂停施工10213.工程质量10215.变更10416.价格调整10517.合同价格与支付10518竣工试验和竣工验收10819.缺陷责任与保修责任11020.保险11121.不可抗力11122. 违约11123. 索赔11224争议的解决112第三节 合同附件格式113附件一：合同协议书114附件二：履约担保格式115附件三：预付款担保格式116附件四：质量保修书格式118附件六：安全施工协议书格式122第二卷125第五章 发包人要求1261.功能要求1261.1 工程的目的1261.2 工程规模1261.3 性能保证指标1261.4 产能保证指标1262.工程范围1262.1 概述1262.2 包括的工作1282.3 工作界区1292.4 施工条件1293.工艺安排及要求1303.1 总体方案1303.2 电气设计1303.3 消防设计1303.4 土建工程1303.5 施工组织设计1313.6 工程管理设计1313.7 环境保护与水土保持设计1313.8 劳动安全与工业卫生设计1313.9 节能降耗设计1324.时间要求1324.1 开始工作时间1324.2 设计完成时间1324.3 进度计划1324.4 竣工时间1334.5 缺陷责任期1334.6 工程进度管理要求1345.技术要求1345.1 设计阶段和设计任务1345.2 设计标准和规范1345.3 技术标准和规范1435.4 质量标准1765.5 设备监造及验收1966竣工试验与验收2006.1 项目验收2006.2 质保期2117文件要求2117.1工程文件标准化2117.2 文件提交2138工程项目管理规定2168.1工程质量管理2168.2 HSE（健康、安全与环境管理体系）2218.3工程协调和管理2219其他要求2249.1对承包人的主要人员资格要求2249.2 对项目业主人员的操作培训2249.3 分包224第六章 发包人提供的资料229第三卷230第七章 投标文件格式231一 商务标2331 投标函格式2342 投标保证金格式2363 法定代表人身份证明2374 授权委托书2385 商务偏差声明函2396 资格审查文件2407 业绩2488 分包或外购情况表2509 招标文件要求提供的其他材料253二 技术标2541 承包人建议书2552 项目实施方案2563 项目实施时间表2574 项目经理及项目团队组成2585 按合同工期完工的保证函2596 技术偏差声明函2607 货物主要技术指标和性能的详细说明2618 系统设备技术性能检验大纲2619 主要设备的产品说明、技术参数、质保声明等26110 其他招标文件技术规范要求投标人提供或编写的资料261三 价格标2621 报价要求2632 报价表2662-1 报价汇总表2662-2 施工辅助工程报价表2672-3 设备及安装工程报价表2682-4 建筑工程费用报价表2762-5 其他费用报价表279X第一卷第一章 招标公告/项目EPC总承包工程招标公告 招标编号： 1 招标条件 /项目已由 备案，项目业主为中国能源建设集团/有限公司（以下简称“招标人”或“发包人”）。项目投资控股方为中国能源建设股份有限公司，建设资金来自自筹加贷款，自筹资金 ，贷款80%。项目已具备招标条件，现将该项目的EPC总承包工程进行公开招标。本次公开招标在中国能建电子采购平台(网址：)上进行。2 项目概况与招标范围2.1 建设地点： 。2.2 规模： 。2.3 计划工期： 个月。2.4 招标范围：/项目EPC总承包工程范围包括但不限于光伏区域、开关站及送出工程等的勘察设计、设备采购供货、土建及安装施工、调试试验及检查、全站全容量并网安全稳定运行240小时试运行、消缺、性能试验、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训、完成竣工验收及国家验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质检、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试、SVG性能测试等）等一揽子工作。3 投标人资格要求3.1 投标单位须具备工程设计综合资质甲级或电力工程设计甲级资质或电力工程施工总承包一级资质，近五年内承担过两个及以上电力工程EPC总承包项目或具备两个及以上光伏工程的总承包（含勘察设计）业绩。同时在人员、设备、资金等方面具有相应的EPC工程总承包实施能力。投标单位拟派出的项目经理具备一级建造师资格。拟派出的技术负责人、采购负责人、施工负责人等人员需具备相关注册执业资格，且技术负责人参与过两个及以上光伏发电工程建设。3.2 本次招标接受联合体投标。3.3 投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。3.4 投标人在投标截止时间前三年内不存在骗取中标、严重违约、重大工程质量安全问题或因自身的原因而使任何合同被解除的情形。3.5 投标人近三年没有因串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的被政府或业主取消其投标的资格。4 招标文件的获取4.1投标人在中国能建电子采购平台（以下简称“电子采购平台”）上报名成功后（报名时间为：2016年/月/日/时至2016年/月/日/时）,将标书款以电汇形式在5内电汇至招标代理机构账户,标书款1000元。 账户名称：中经国际招标集团有限公司开 户 行: 建设银行北京新华支行 开户帐号: 110010146000530077184.2电汇后需将汇款信息以传真或电子邮箱的方式发至招标代理机构（联系电话：010-84229192-212，传真：010-68373131，电子邮箱：mayuank），招标代理机构进行备案登记，未经向招标代理机构缴纳标书费并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。4.3缴纳标书费成功后在电子采购平台下载招标文件。建议对报名、交费、下载等设计时间、金额的问题按照招投标法要求规定，以及明确未按规定后的处理办法5 投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间: 2016年 月 日上午9:30时（北京时间）。不接受超过投标文件递交截止时间后的投标文件，投标人将无法在电子采购平台上进行投标文件的修改及上传。建议添加不按时提交投标文件的处理5.2 投标文件送达：采取电子投标，须于投标截止时间前在电子采购平台上完成上传投标文件（注：本电子采购平台需使用CA数字证书认证。请未办理CA数字证书认证的投标单位尽快办理CA证书，因CA证书未办理而不能投标的，后果自负）。5.3 开标时间: 2016年 月 日上午9:30时（北京时间），地点：中国能建电子采购平台开标大厅。6 发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国能建电子采购平台()及中国采购与招标网（）上发布。7 联系方式招 标 人：中国能源建设集团/有限公司地 址： 联 系 人： 第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：中国能源建设集团/有限公司地址： 联系人： 1.1.3招标代理机构名称： 地址： 联系人： 1.1.4项目名称/项目EPC总承包工程1.1.5建设地点 1.2.1资金来源及比例招标人自有 及贷款 1.2.2资金落实情况资金已落实1.3.1招标范围/项目EPC总承包工程范围包括但不限于光伏区域、开关站及送出工程等的勘察设计、设备采购供货、土建及安装施工、调试试验及检查、全站全容量并网安全稳定运行240小时试运行、消缺、性能试验、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训、完成竣工验收及国家验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质检、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试、SVG性能测试等）等一揽子工作。1.3.2计划工期计划工期： 个月计划开始工作日期：2016年 月 日（暂定，具体开工时间以监理下发的开工令为准）并网发电日期：2016年 月 日竣工验收日期： 年 月 日1.3.3质量标准优良1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：工程设计综合资质甲级或电力工程设计甲级资质或电力工程施工总承包一级资质。财务要求：经会计师事务所或者审计机构审计的2012-2014年度财务审计报告和银行（开户行）出具的资信证明(银行存款证明无效)及2015年财务报表。业绩要求：2011年01月01日至今承担过两个及以上电力工程EPC总承包项目或具备两个及以上光伏工程的总承包（含勘察设计）业绩。信誉要求：具有良好的商业信誉，且在近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。（2012年01月01日至今经营活动中没有重大违法记录的声明）。项目经理的资格要求：一级建造师资格。项目管理机构及人员：设计负责人、采购负责人、施工负责人、安全负责人具备相关注册执业资格。其他要求：1投标人必须为中华人民共和国独立法人，具有一般纳税人资格，并符合招标公告的资质要求；2投标人必须具有有完善质量保证体系；3投标人必须实质性响应招标文件规定的承包范围、合同条款和工期要求；4投标人及其分包商必须有良好银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；5投标人及其分包商在近3年内不存在骗取中标、严重违约、重大工程质量安全问题或因自身的原因而使任何合同被解除的情形，没有中国国家有关部门所界定为腐败或欺诈行为；6.投标人必须实质性响应发包人对设备制造厂的资格、业绩和技术要求。1.4.2是否接受联合体投标不接受接受，应满足下列要求：1.5费用承担和设计成果补偿不补偿补偿，补偿标准：1.9.1踏勘组织，不组织：自行踏勘，投标人对工程现场及周围环境进行踏勘现场并自负考察结果，以获取自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自行承担。踏勘地点：安徽省阜阳市太和县肖口镇1.10.1投标预备会不召开召开，召开时间：召开地点：1.11.1招标人规定由分包人承担的工作1.11.2投标人拟分包的工作不允许允许。1主要施工标段、主要设备、关键设备和材料在招标或采购前需经发包人（业主）审批后，方可发标书或采购。对于发包人的任何修改与确认，不减轻和转移承包人的任何责任。2在投标文件中必须提供分包商名单，分包商必须有相适应的营业范围、资质和业绩如下,：2.1 设计分包单位必须具有电力行业工程设计资质甲级及以上；2.2 施工、安装分包商必须具有独立法人资格，具有相应的施工资质；2.3 分包商不得再分包或转让。分包商必须具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。中标后除非招标人同意，不得变更分包商，否则招标人有权终止合同，由此造成的损失由投标人负责。1.12偏离不允许允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度2.1构成招标文件的其他资料无2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2016年4月5日9:302.2.2投标截止时间2016年4月22日9:302.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后12小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后12小时内3.1.1构成投标文件的其他资料/3.2.4最高投标限价或其计算方法设置招标控制价，控制价金额另行通知3.2.5投标报价的其他要求报价汇总表中各分项应与分项目报价表相对应，投标人没有单独列明应报的分项价格将被视为该项费用已经包括在总价之中，否则为无效投标。所有价格为含税价格。3.3.1投标有效期90天3.4.1投标保证金投标保证金的金额：人民币 万（大写：）。投标保证金的形式：银行汇款或保函。投标保证金不允许以个人名义缴纳，收款单位相关信息如下：名 称： 电 话： 联 系 人： 开户银行：建设银行北京新华支行 账号：11001014600053007718 3.5.2近年财务状况2013年 01月 01日至 2015年 12月31日3.5.3近年承担的电力工程总承包业绩及光伏工程业绩2011年 01月 01日至今3.5.5近年发生的重大诉讼及仲裁情况2013年 01月 01日至今3.6是否允许递交备选投标方案不允许允许3.7.3签字或盖章要求电子签章3.7.4投标文件副本份数0 份3.7.5加密要求投标人应对所有投标文件进行加密处理，并牢记密码。若遗忘密码导致投标文件无法解密，将作废标处理，投标人自行承担全部后果。4.1.2投标文件上应载明的信息招标人名称：中国能源建设集团/有限公司/项目EPC总承包工程投标文件4.2.2递交投标文件地点中国能建电子采购平台(网址：)4.2.3是否退还投标文件否是5.1开标时间和地点开标时间：2016年 4月 22 日 9:30 时开标地点：中国能建电子采购平台开标大厅5.2开标程序密封情况检查：/开标顺序：按照递交投标文件的先后顺序开标6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成： 人其中招标人代表 人，专家 人（分技术专家和商务专家）；7.1是否授权评标委员会确定中标人是否，推荐的中标候选人数：3名7.2中标结果公示媒介中国采购与招标网7.4.1履约担保履约担保的形式：银行保函履约担保的金额：中标价的10%9需要补充的其他内容：招标代理服务费为 元，由中标人支付。投标报价含招标代理服务费。10电子招标投标否是1. 总则1.1 项目概况1.1.1根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购及施工进行总承包招标。1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（10）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目的监理人；（3）为本招标项目的代建人； （4）为本招标项目提供招标代理服务的； （5）被责令停业的； （6）被暂停或取消投标资格的； （7）财产被接管或冻结的；（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。1.5 费用承担和设计成果补偿1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，未附有中文注释的不予采纳。添加未付注释的处理条款1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当提供分包人候选名单及相应资料。1.11.2 投标人拟在中标后将中标部分项目进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料和条件；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应在投标人须知前附表规定时间前通过电子采购平台或以电子邮件形式（附件：加盖公章文件的电子扫描件）向招标人提出澄清要求。招标人通过电子采购平台或以电子邮件形式向所有获得招标文件的投标人作出解释（但不说明询问来源）。2.2.2投标人在购买招标文件后需密切关注来自招标人关于本项目的有关澄清或通知，并按要求填写回执回传至招标人以确认获悉该澄清或通知；但不论投标人是否回复确认，澄清公告一经在电子采购平台发布，投标人都将被视为已经收到相关澄清的通知，并将被视为在编制投标文件时已考虑了上述的澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1在投标人须知前附表规定时间前，招标人都有修改招标文件的权利。这种修改可能是招标人主动提出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的，修改将以电子邮件或电子采购平台网站公告等形式将修改内容通知所有下载招标文件的投标人。投标人应按要求填写回执回传至招标人以确认获悉该修改或通知；但不论投标人是否回复确认，修改公告一经在电子采购平台发布，投标人都将被视为已经收到相关修改的通知，并将被视为在编制投标文件时已考虑了上述的修改。 2.3.2招标文件的修改内容构成招标文件的一部分。2.3.3为了给投标人合理的时间，使其在编制投标文件时把修改内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止时间。2.3.4招标文件的澄清答复文件和修改文件将构成招标文件的一部分，对招投标双方具有同等约束力；本招标文件内容如果有前后不一致或矛盾之处，招标文件的解释权归招标人。2.3.5本招标文件的内容(包括其中所有的技术资料),投标人不得用于本次投标以外的任何目的。3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）价格清单；（5）承包人建议书；（6）承包人实施计划；（7）资格审查资料；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。3.1.2 投标文件构成及要求：（1）商务标部分：商务标（不含投标报价信息）的电子文件，需以WORD 、PDF格式分别提供。（2）技术标部分：技术标（不投标含报价信息）的电子文件，需以WORD 、PDF格式分别提供。（3）价格标部分：价格标的电子文件，需以WORD 、EXCEL、PDF格式分别提供。建议只保留方便评标专家评标评标的格式以及中标后编制合同所需的格式3.2 投标报价 3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.5 投标报价的其他要求见第七章 五 报价说明。3.3 投标有效期3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金或者投标保证具有以下问题的，评标委员会将否决其投标。（1）投标保证担保的有效期不符合招标文件规定；（2）投标保证担保形式不符合招标文件规定；（3）投标保证担保金额低于招标文件规定的金额；（4）投标保证担保的受益人不是招标文件载明的招标人；（5）以保证金形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致；（6）以保函形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；（7）担保机构不是合法的担保机构；（8）以现金或者支票形式提交时；保证金不是从投标人基本账户中转出；（9）投标保证担保以保函形式出具时，保函格式等实质性条款不符合招标文件规定。其他：投标保证担保提交时间不符合招标文件规定； 3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。3.7.5 投标文件的加密见投标人须知前附表规定的具体装订要求。4. 投标4.1 投标文件的加密4.1.1 投标文件应进行电子加密。4.1.2 投标文件上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求的投标文件为无效投标文件。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 超过投标截止时间，投标人将无法在电子采购平台上进行投标文件的修改及上传4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。4.3.2撤回修改的招标文件，需重新上载。4.3.3从投标截止日至投标有效期期间内，投标人不得撤回其投标文件，否则将没收其投标保证金。4.3.4招标人有权修改招标文件并酌情延长投标截止日期。在此情况下，投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。5. 开标5.1 开标时间和地点招标人按招标公告中规定的时间和地点开标。投标人无需达到开标会议现场，但须按时上线在电子采购平台开标大厅开启后解密投标文件。5.2 开标程序按中国能建电子采购平台开标程序进行，开标时投标人须按时进入开标大厅等待开标，在电子平台及时签到，依据主持人指令按时解密文件，未按时解密投标文件视为无效标。未按开标程序签到的投标单位视为其对整个开标过程无异议。对开标过程投标人的要求做一个明确说明，并明确开标程序的法律时效问题5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场及时提出。开标会结束后不接受对开标过程有异议的申请。6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。（或从中国政府采购网评标专家库随机抽取有关技术、经济等方面的专家组成）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标结果公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。7.3 中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过中国能建电子采购平台向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。中标人接到中标通知后，应向招标代理机构提供三套纸质版投标文件，在领取中标通知书时送达。7.4 履约担保7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5 签订合同7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 8. 纪律和监督8.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10. 电子招标投标采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。附件一：问题澄清通知问题澄清通知 编号： （投标人名称）： （项目名称）EPC总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 1. 2. . 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。 评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖章） 年 月 日附件二：问题的澄清问题的澄清编号： （项目名称）EPC总承包招标评标委员会：问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下： 1. 2. . 投标人： （盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日附件三：中标通知书中标通知书 （中标人名称）：你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称）EPC总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价： 元。工期： 日历天。 质量标准： 。项目经理： （姓名）。设计负责人： （姓名）。施工负责人： （姓名）。请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。特此通知。附：澄清、说明、补正事项纪要招标人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字） 年 月 日附件四：中标结果通知书中标结果通知书 （未中标人名称）： 我方已接