一级建造师法规知识考试历年真题汇编（精选）含答案67

一级建造师法规知识考试历年真题汇编（精选）含答案1. 多选题：下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程正确答案：ABDE2. 多选题：甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()A.甲假借订立合同，恶意进行磋商B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失正确答案：ACDE3. 多选题：注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明正确答案：ABDE4. 单选题：施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年1o月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A.2016年6月1日B.2016年8月30日C.2016年10月8日D.2016年10月20日正确答案：A5. 单选题：【2014年真题】关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程正确答案：B6. 多选题：【2016年真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件正确答案：ABD7. 多选题：甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同，乙公司应承担的义务包括()。A.按合同约定交付该设备B.向甲转移该设备的所有权C.承担运输途中的设备损毁风险D.该设备的瑕疵担保E.该设备的权利瑕疵担保正确答案：ABDE8. 多选题：【2012年真题】仲裁协议应当具备的内容有()。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会正确答案：ADE9. 单选题：【2012年真题】施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门正确答案：A10. 多选题：建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括()A.罚款B.拘役C.行政拘留D.责令停业整顿E.吊销企业营业执照正确答案：ADE11. 单选题：某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当()。A.单独设计配电系统B.编制用电组织设计C.制定安全用电措施和电气防火措施D.确定用电安全防护措施正确答案：B12. 多选题：我国法的形式主要包括()。A.宪法B.刑法C.国际条约D.行政法规E.地方性法规正确答案：ACDE13. 单选题：下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定正确答案：D14. 单选题：以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉正确答案：A15. 单选题：【2013年真题】施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门正确答案：B16. 单选题：按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时正确答案：D17. 单选题：【2016年真题】在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还正确答案：B18. 多选题：某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中符合国家有关规定的有()A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理、立卷后移交总承包单位C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理、立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位正确答案：BD19. 单选题：某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是()。A.合同有效B.合同无效C.出租方追认则合同生效D.钢管实际交付后，合同生效正确答案：C20. 多选题：房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?正确答案：ABE21. 单选题：【2013年真题】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议座位结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约正确答案：A22. 单选题：关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的，视为同意追认D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利正确答案：C23. 单选题：下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪正确答案：A24. 单选题：某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时内报告D.过路人可以向该施工现场的负责人报告正确答案：C25. 单选题：按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或受处分之日起，()之内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1年B.2年C.3年D.5年正确答案：D26. 单选题：【2015年真题】根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧正确答案：A27. 多选题：下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利正确答案：ABCD28. 单选题：某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.正确答案：C29. 单选题：【2013年真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月正确答案：A30. 多选题：行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的正确答案：ACDE31. 单选题：按照建筑业企业资质管理规定，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的且逾期不改的，其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销正确答案：A32. 单选题：下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同正确答案：C33. 单选题：行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月正确答案：C34. 单选题：甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元人民币。A.30B.40C.60D.200正确答案：C35. 多选题：【2012年真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除正确答案：AD36. 多选题：【2013年真题】关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金已经落实D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告正确答案：ABCD37. 单选题：某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据合同法，该合同属于()合同。A.承揽B.委托C.信托D.施工承包正确答案：A38. 单选题：某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为()万元。A.4B.10C.20D.40正确答案：D39. 单选题：【2017年真题】关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益正确答案：D40. 单选题：甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用正确答案：A41. 单选题：建设单位与施工单位的合同中约定：双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B.应由甲仲裁委员会进行仲裁C.只能向有管辖权的人民法院起诉D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会准先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁正确答案：C42. 单选题：【2013年真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位正确答案：D43. 多选题：?合同法规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则根据合同的性质、目的和交易习惯履行（）等义务。A.保管?B.通知?C.协助D.保密E.运送?正确答案：BCD44. 单选题：根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，下列属于转包的情形的是()A.麓工总承包单位将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的B.施工总承包单位将承包工程再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的D.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位的正确答案：A45. 单选题：【2014年真题】根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府正确答案：B46. 单选题：某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理正确答案：A47. 多选题：【2011年真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险正确答案：ABCD48. 单选题：关于招投标过程中的保证金，下列说法中正确的是()A.履约保证金不得超过中标合同金额的2B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还正确答案：C49. 单选题：下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽合同的标的物具有普遍性C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成正确答案：A50. 单选题：某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级正确答案：D51. 多选题：商标的主体包括()。A.企业单位B.事业单位C.个体工商户D.一般自然人E.外资企业正确答案：ABCE52. 单选题：【2013年真题】特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月正确答案：A53. 多选题：【2013年真题】施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更正确答案：BCE54. 单选题：【2016年真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力正确答案：D55. 多选题：关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效正确答案：BCE56. 单选题：国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满()个月，即行公布。A.6B.12C.18D.24正确答案：C57. 多选题：在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（）A.继续履行?B.采取补救措施?C.赔偿损失?D.支付违约金?E.定金正确答案：ABC58. 多选题：建筑法规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。A.吊销营业执照B.降低资质等级C.责令停止施工D.可以处以罚款E.责令停业整顿正确答案：CD59. 单选题：【2014年真题】关于人民调解的说法，正确的是（）A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉正确答案：C60. 单选题：下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规正确答案：B61. 单选题：下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目正确答案：A62. 单选题：【2017年真题】关于确定中标人的说法,正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人正确答案：D63. 单选题：王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是()A.劳动合同B.借款合同C.劳务分包合同D.房屋租赁合同正确答案：A64. 单选题：依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.30C.45D.60正确答案：A65. 单选题：【2011年真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年正确答案：C66. 多选题：根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。A.投标人的组织形式B.招标公告C.招标方式D.招标范围E.招标组织形式正确答案：CDE67. 多选题：【2016年真题】关于土地权属的说法，正确的有()。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有正确答案：BC68. 多选题：某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位正确答案：ADE69. 多选题：?无权代理的表现形式有（）A.无合法授权的代理行为?B.代理权终止后的代理行为?C.代理权限不明的代理行为?D.超越代理权限而为的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为?正确答案：ABD70. 单选题：建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位正确答案：B71. 单选题：【2014年真题】关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制正确答案：B72. 多选题：下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.第三方造成的质量问题D.监理单位没有发现的质量问题E.不可抗力造成的质量问题正确答案：ACE73. 单选题：【2012年真题】纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁正确答案：D74. 单选题：关于工程建设的标准，说法错误的是（）A.行业标准在相应的国家标准实施后，自行废止B.工程建设行业标准实施后也需要复审C.工程建设地方标准中没有强制性条文D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案正确答案：C75. 多选题：甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是()。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权正确答案：CE76. 单选题：甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日正确答案：C77. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险的期限是()A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止正确答案：B78. 多选题：按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业正确答案：ACE79. 单选题：某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位正确答案：B80. 单选题：建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门正确答案：B81. 单选题：甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是()。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构正确答案：A82. 单选题：按照建筑法及相关法规的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此，下列表述中正确的是()。A.联合体是法人B.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D.联合各方对承包合同的履行承担连带责任正确答案：D83. 单选题：建设工程在保险范围和保修期内发生质量问题的，（）应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。A.建设单位?B.施工单位C.总承包商?D.建设单位和施工单位?正确答案：B84. 多选题：下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是()。A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任正确答案：CE85. 单选题：施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同正确答案：B86. 单选题：甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元C.要求乙双倍返还定金240万元D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元正确答案：B87. 单选题：关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。A.宪法至上B.新法优于1日法C.特别法优于一般法D.-般法优于特别法正确答案：D88. 单选题：【2018年真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉正确答案：A89. 多选题：某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的()。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证正确答案：CDE90. 多选题：【2014年真题】根据绿色施工导则，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护正确答案：CE91. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收正确答案：B92. 单选题：乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则()。A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿正确答案：A93. 单选题：根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝正确答案：C94. 多选题：施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点正确答案：ABCD95. 单选题：根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。A.1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下正确答案：A96. 单选题：民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师正确答案：B97. 单选题：某建筑施工企业与应聘者刘某建立劳动关系，刘某2016年4月5日到达施工现场工作，但未订立书面劳动合同，该企业最晚应于()与其订立书面劳动合同。A.2016年5月15日B.2016年5月5日C.2016年4月15日D.2016年4月25日正确答案：B98. 多选题：某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件正确答案：ABD99. 单选题：【2018年真题】关于规划许可证的说法正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理正确答案：D100. 单选题：【2011年真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行正确答案：A