泵站围墙修复建设工程施工承包协议

零星维修工程施工承包合同建设单位：平湖市粮食收储有限公司施工单位：浙江鑫达建设有限公司二O一二年六月十八日零星工程施工承包协议条款甲 方：平湖市粮食收储有限公司乙 方：浙江鑫达建设有限公司按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条 工程概况11 工程名称 ：零星维修施工合同12 工程地点 ：乍浦、秀溪 工程承包内容： 根据派工单12 开工日期: 根据派工单日期 竣工日期： 根据派工单日期13 质量等级： 合格（一次性） 。14 合同价款：每次工程另行约定工程价格。 合同价款的调整：变更部份、联系单； 合同计价方式： /15 承包方式：包工包料 。合同文件及解释顺序：按国家工商行政管理局和建设部颁布的建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）执行。第2条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律21 合同语言：汉语 22 适用法律法规：国家的法律、法规及浙江省嘉兴市的部门规章或地方法规。23 适用标准、规范： 给水排水管道工程施工及验收规范第3条 甲方驻工地代表及委派人员名单 / 第4条 乙方驻工地代表或工程负责人名单 陈永强 。第5条 甲方工作 51 施工场地具备开工条件和完成时间的要求 开工2天前，协助乙方调查沿线市政管线及其它设施。 52 水、电、电讯等施工管线进入现场的时间、地点和供应要求 /。53 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间、地点和起止点 /。54 工程地质和地下管网线路资料的提供时间 合同签订后1天内 。55 办理证件、批件的名称和完成时间 / 。56 水准点与座标控制点位置提供和交验要求 / 。57 会审图纸和设计交底的时间 /。 58 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求 甲、乙双方负责 。第6条 乙方工作61 提供计划、报表的名称、时间和份数提交2份工程进度计划和各项报表 。62 施工防护工作的要求 / 。6.3 向乙方施工人员提供办公和生活设施的要求 / 。6. 4 施工全工程的安全和保卫工作，做到文明施工。6. 5 负责提供建设有关政府部门工程验收的相关文件资料（包括施工过程资料及竣工图等）。6.6 按工程进度要求提供工作进度计划，施工组织方案。6.7 办理施工现场交通、环卫、噪音管理的手续。第7条 进度计划71 乙方提供施工组织设计或（施工方案）和进度计划的时间 / 。72 甲方代表批准的时间 / 。第8条 延期开工： 需经业主批准 。 第9条 暂停施工：需经业主批准 。第10条 工期延误 按协议工期每延误一天，乙方支付违约金额 双方另行协商 。第11条 工期提前 按协议工期每提前竣工一天，甲方应向乙方支付双方另行协商。第12条 检查和返工：因乙方的责任引起的费用及工期由乙方承担，因甲方的责任及设计缺陷引起的费用及工期由业主承担。第13条 工程质量等级131 工程质量等级要求工程质量确保合格 。132 质量评定仲裁部门名称 业主。第14条 隐蔽工程、中间验收。 141 中间验收部位和时间 /。第15条 试车：无第16条 验收和重新检验：由业主组织有关部门验收后。第17条 合同价款及调整。17.1 调整条件：1、联系单及设计变更以业主、设计方签发为依据。17.2 调整的方式：按前述条款。第18条 工程量的核实确认。 181 乙方提交工程量报告的时间和要求：完工后申报。第19条 工程款支付 191 工程款支付方式 银行汇款 。192 工程款支付金额和时间竣工验收后一星期内支付合同价款的100%； 193 甲方违约的责任： 双方协商解决。第20条 材料设备供应：主要设备经甲方确认后乙方采购。第21条 乙方采购材料设备：根据图纸和甲方确认后的采购清单。第22条 设计变更：由业主签发。第23条 确定变更价款：按前述条款执行。第24条 竣工验收24.1 验收标准及技术指标：双方确认的设计文件技术指标为主要依据。24.2 乙方提交竣工资料和验收报告时间：/。24.3 乙方提交竣工图的时间和份数：/。第25条 竣工结算25.1 结算方式：合同价加工程变更价。25.2 乙方提交结算报告的时间：/。25.3 甲方批准结算报告时间：/。25.4 甲方违约的责任：不按合同规定支付工程款，甲乙双方协商处理，甲方承担违约责任。25.5 乙方违约的责任：不按3.3条施工，达不到26.1条要求，乙方承担违约责任。25.6 工程变更增加部份确认：增减工程量参照相关条款调整。第26条 保修26.1 保修内容、范围：按现行有关法律及条款规定；26.2 保修金额和支付方法： /。第27条 争议27.1 争议的解决程序：按合同法。27.2 争议解决方式：甲、乙任何一方造成违约，双方应协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。第28条 安全施工：施工期间，乙方负责安全管理和安全施工工作，由于施工管理不当而引发的责任事故，全部由乙方承担安全责任，由此引起的人身、财产损失由乙方承担赔偿责任，与甲方无涉。第29条 不可抗力29.1 不可抗力的自然灾害认定标准：按国家有关规定认定。第30条 本合同正本二份，副本二份。本合同经双方签字、盖章后生效。第31条 合同附件：1. 有关会议纪要、补充；发包方（章）： 承包方（章）：浙江鑫达建设有限公司 地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码： 合同订立时间： 2012年6月18日平湖市市区6#泵站围墙、发电机房采光顶零星维修1、 罗马柱围墙栏杆24米 。2、 发电机房采光顶30.95平方米 。3、 不锈钢纱窗18平方米 。备注：罗马柱190元/米 采光顶160元/平方米 不锈钢纱窗40元/米业主、监理见证： 浙江鑫达建设有限公司 2011.12.16