资源描述
1-1建设工程监理规范GB/T 50319-2013 复习题1.1 判断题1.1.1 总则1 .建设工程监理规范（ GB/T 50319-2013 ）属于推荐性国家标准。（ X ）2 .在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（X ）3 .监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（V1.1.2 术语1 .总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ）2 .监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（V ）3 .监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（V ）4 .监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X ）5 .工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（V ）6旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X ）1 巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（ X ）8 .项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（，）9 .见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（ V ）10 .工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X）11 .工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（ X ）12 .工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（ X ）13 .工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（ X ）14 .监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（，）15 .监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施 情况分析总结报告。（ X ）16 设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查。（ V ）17 .监理文件资料是工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。（V ）1.1.3 项目监理机构及其设施1 .项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配 套、数量满足监理工作需要，必须设总监理工程师代表。（X ）2 .工程监理单位调换专业监理工程师的，总监理工程师应口头通知建设单位。（X ）3 .总监理工程师可将组织编制监理规划，审批监理实施细则工作委托给总监理工程师代表：（X ）4 .总监理工程师可将签发开工令、工程暂停令和复工令工作委托给总监理工程师代表：（X ）5 .总监理工程师可将组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案工作委 托给总监理工程师代表：（ X）6 .总监理工程师可将签发工程款支付证书，组织审核竣工结算工作委托给总监理工程师代表：（X ）7 .专业监理工程师负责审核分包单位资格；（ X ）8 .专业监理工程师负责指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工 作实施情况；（ V）9 .专业监理工程师负责指导、检查监理人员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理 工作实施情况；（V ）10 .监理员负责检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（ V ）11 .监理员发现施工作业问题，及时指出并向建设单位报告。（ X ）1.1.4 监理规划及监理实施细则1 .监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有指导性。（X ）2 .监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在第一次工地会议 时报送建设单位。（ X ）3 .专业监理工程师组织编制监理规划。（ X ）4 .监理规划由总监理工程师审批。（ X ）5 .需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经总监理工程师批准后报建设单位。（X ）6 .专业性较强、危险性较大的单位工程，项目监理机构应编制监理实施细则。（V ）7 .监理实施细则应在相应工程施工开始前由监理员编制，并报总监理工程师审批。（X ）8 .监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师代表审批后实施。（ X ）1.1.5 质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作1 .监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。（，）2 .监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。（ X ）3 .开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。（ V ）4 .项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外应采用监理通知单形式进行。（X ）5 .工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经专业监理工程师审核签字后报建设单位。（X ）6项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位报告。（ V ）7 .项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。（ V ）8项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位采取补救措施，调整进度计划，并向施工单位报告工期延误风险。（ X ）9 .项目监理机构应比较分析实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。（ V ）10 .项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改； 情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不 整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。（V ）11总监理工程师签发工程暂停令应事先征得施工单位同意。（V ）12.专业监理工程师组织监理员审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。（X）13施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按建设单位的要求进行处理。（X ）14发生工期延误时，项目监理机构应按施工单位要求进行处理。（X ）15对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计 等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（V ）16对需要返工处理或加固补强的质量缺欠，项目监理机构应要求施工单位报送质量事 故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查， 同时应对处理结果进行验收。（ X ） 1.1.6监理文件资料管理1 .项目监理机构应及时、 准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。（，）2 .项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷，形成监理档案。（，）1.2填空题1.2.1 总则1 .为了提高建设工程监理与相关服务水平，规范建设工程监理与相关服务行为,制定建设监理规范GB/T 50319-2013。2 .实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位,并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同。3 .工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限 及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。4 .在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理单位单位进行。5 .建设工程监理实行总监理工程师负责制。6监理单位应 公平、 独立、 诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。1.2.2 术语1 .工程监理单位是依法成立并取得国务院建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理活动的服务机构。2项目监理机构是工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织 机构。3 .总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、 主持项目监理机构工作的注册监理工程师。4 .总监理工程师代表由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力， 具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、三年及以上工程监理实践经验的监理人员。5 .专业监理工程师是负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发 权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术 职称、2年及以上工程实践经验的监理人员。6 .监理员从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。7 .监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。8 .监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的操作性文件 。9 .工程计量是根据工程设计文件及施工合同 约定,项目监理机构对施工单位申报的工程的工程量进行的核验。10旁站是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或 关键工序的施工质量进行的监督检查活动。11.旁站是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。12巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。13 .平行检验是项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测 试验活动。14 .见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督 活动。15 .工程 延期 是由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间。16 .工程 工期延误是由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。17 .工程临时延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。18 .工程最终延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。19 .监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录 。20 .设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查活动。21 .监理文件资料工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。1.2.3 （项目监理机构及其设施）般规定1 .项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员 组成,且专业配套、数量满足监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。2 .工程监理单位调换总监理工程师的，事先应征得建设单位 同意。3 .总监理工程师可同时担任其他建设工程的总监理工程师，但最多不得超过三项。4 .施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构可撤离施工现场。1.2.4 （项目监理机构及其设施）监理人员职责1 .监理员职责包括检查施工单位投入工程的人力、 主要设备的使用及运行状况；2 .监理员职责包括进行见证 取样;3 .监理员职责包括复核工程计量有关数据;4 .监理员职责包括检查和记录工艺过程或施工工序施工结果;5 .监理员在发现施工作业问题，及时指出并向总监理工程师报告。1.2.5 （项目监理机构及其设施）监理设施1 .建设单位应按照建设工程监理合同 约定,提供监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施。2 .工程监理单位应按照建设工程监理合同 约定,配备满足项目监理机构工作需 要的常规检测设备和工器具。1.2.6 （监理规划及监理实施细则）一般规定1 .监理规划应明确项目监理机构的工作 目标,确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施。2 .监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有可操作 性。1.2.7 （监理规划及监理实施细则）监理规划1 .监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。2 .监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制;3 .监理规划在总监理工程师签字后由工程监理单位技术 负责人审批。4 .监理规划需要调整时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改,经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。1.2.8 （监理规划及监理实施细则）监理实施细则1对专业性较强、危险性较大的分部分项 工程,项目监理机构应编制监理实施细则。2对专业性 较强, 危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。3 .监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程迎审批。4 .在监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师批准后实施。1.2.9 （工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）一般规定1 .项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态 控制原理,坚持预防为主 的原则,制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设 工程实施监理。2项目监理机构根据采用旁站 、巡视 和 平行检验等方式对建设工程实施监理。3 .监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸 会审和 设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。4 .工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由 项目监理机构 负责整理,与会各方代表会签。5 .项目监理机构应定期召开监理例会,组织有关单位研究解决工程监理相关问题。6 .监理例会、专题会议的会议纪要由项目监理机构负责整理,与会各方代表会签。7 .项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外宜采用工作联系单形式进行。8 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。9 .分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表， 提出审核意见后，由总监理工程师签发。10 .项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程风险进行分析，并宜提出工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的防范性对策。1210（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程质量控制1 .专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料 、新工艺、新 技术 、新 设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性。2 .专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。3项目监理机构按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、 平行 检验。4 .专业监理工程师应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。5.监理员应对施工过程进行巡视,并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录。6项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽 工程、检验批、分项工程进行验收，对验收合格的应给予签认。7对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，监理机构应施工单位进行钻孔探测、揭开或其他方法进行重新检验。8项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工 不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知，要求施工单位整改 。9对需要返工处理或加固补强的质量事故 ，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。10对需要返工处理或加固补强的质量事故 ,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。11 .工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告,经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。12 .项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促 施工单位及时整改。1.2.11 （工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程造价控制1项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位单位报告。1212（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程进度控制1项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。1213（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）安全生产管理的监理工作1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准,履行建设工程安全生产管理的监理职责，并将安全生产管理的监理工作内容、 方法和措施纳入监理规划及监理实 施细则。2 .项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，并应审查施工单位安全许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应检查施工机械和设施的安全许可验收手续。3项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项工程施工方案实施情况。4 .项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知单 ，要求施工单位整改；5 .项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在情况严重的安全事故隐患的，应签发工程暂停令,并及时报告建设单位。6.施工单位对施工中存在的安全事故隐患拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。1214（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）一般规定1项目监理机构应依据建设工程监理合同的约定进行施工合同管理, 处理工程变更、索赔及施工合同争议等事宜。2 .施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施工合同约定处理施工合同终止的有关事宜。1215（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程暂停及复工1总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意。3 .暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实 记录所发生的情况。4 .因 施工单位原因暂停施工时,项目监理机构应检查、验收施工单位的停工整改过程、结果。5 .当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机峋应审查施工单位报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签发复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。1216（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程变更的处理1对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。2项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。3.工程变更款项最终结算时，应以建设 单位与 施工单位达成的协议为依据。4项目监理机构应对建设单位要求的工程变更提出评估 意见,应督促施工单位按照会签后的工程变更单组织施工。1217（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）费用索赔1 .当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应提出费用索赔和工程延期的综合处理意见,并与建设单位和施工单位协商。2 .因 施工单位原因造成建设单位损失,建设单位提出索赔的，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。1218（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程延期及工期延误的处理1 .施工单位提出工程延期要求符合施工合同 约定的,项目监理机构应予以受理。2 .当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审 表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。3 .施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。4 .发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。1219（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）施工合同争议1项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履行合同。1.2.20 （监理文件资料管理）一般规定1 .监理机构应建立完善的监理文件资料管理制度,设专人管理监理文件资料。1.2.21 （监理文件资料管理）监理文件资料归档1 .工程监理单位应根据工程特点和有关规定，合理确定监理档案保存期限，并向有关部门移交需要存档的监理档案。1.3单项选择题1 .监理员发现施工作业问题，及时指出并向（ C ）报告。A.工程师； B.总监理工程师；C.专业监理工程师； D.总监理工程师代表；2 .工期延误是由于（ A ）自身原因造成施工期延长的时间。A.施工单位； B.监理机构；C.建设单位；D.分包单位；3 .专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件 及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行（C ）,合格时予以签认。A、检查B、清点C、平行检验D、旁站4 .工程质量的验收均应在（ D ）自行检查评定的基础上进行A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位5 .当建设单位与施工单位就工程延期事宜协商达不成一致意见时，项目监理机构应提出（B）意见。A.建设性； B.评估；C.仲裁；D.可行性；6 .施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单 位擅自施工的，监理单位应及时下达（ C ）。A. 联系单； B. 通知单； C. 工程暂停令； D. 口头通知；7 .监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的（A ）文件。A. 指导性；B. 操作性；C. 约束性；D. 建议性；8 .监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的（C ） 文件。A. 指导性；B. 操作性；C. 约束性；D. 建议性；9 .建设监理规范中的工程计量是根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的（ A ）。A. 核验； B. 复核； C. 检查； D. 计量；10 .工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量（B ）报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A. 总结； B. 评估； C. 鉴定； D. 评审；11 .项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循（A ）控制原理，坚持预防为主的原则， 制定和实施相应的监理措施， 采用旁站、 巡视和平行检验等方式对建设工程实施监 理。A. 动态； B. 静态； C. 循环； D. 反馈；12 项目监理机构应建立健全协调管理制度，采用有效方式（D ）工程建设相关方的关系。A. 控制；B. 指导；C. 管理；D. 协调；13 .工程监理单位应（D ）建设单位组织专家对设计成果进行评审。A. 控制；B. 指导；C. 管理；D. 协助；14 .项目监理机构认为有必要进行工程变更的，须经（A ）提出。A.建设单位；B.设计单位；C.主管部门D.施工单位。15 .总监理工程师签发工程暂停令或签发复工令，应事先征得（A ）同意。A.建设单位；B.设计单位；C.主管部门D.施工单位。1.4 多项选择题1 .见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场（ ABD ）工作的监督活动。A.取样；B.封样；C.保管；D.送检；E.鉴定2 .以下属于监理员职责是（ABC ）。A. 进行见证取样； B. 复核工程计量有关数据；C. 检查和记录工艺过程或施工工序； D. 进行工程计量； E. 编制监理规划3 .专业监理工程师应审查施工单位报送的（ABCE ）的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认A. 新材料； B. 新工艺； C. 新技术； D. 新专利； E. 新设备。4 .项目监理机构应对施工单位报验的（ABD ）进行验收，对验收合格的应给予签认。A.隐蔽工程；B.分项工程；C.单项工程；D.检验批；E.单位工程。5 .项目监理机构应按（ABD ）程序处理施工单位提出的工程变更。A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见；B.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。C.总监理工程师代表可组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。D. 必要时，项目监理机构应组织建设、设计、施工等单位召开专题会议，论证工程设计文件的修改方案。E.项目监理机构根据建设单位提出的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。6 .项目监理机构主要依据应包括（ABCD ）处理费用索赔：A.法律法规；B.勘察设计文件、施工合同文件；C.工程建设标准；D.索赔事件的证据；E.施工组织设计。7 . 对（ AC ）工程可不必编制监理实施细则。A.工程规模较小；B.工程投资额较小；C.技术较简单且有成熟管理经验和措施的；D.工程建设内容较少；E.监理收费较低8 .旁站是监理人员在施工现场对工程实体（AB ）的施工质量进行的监督检查活动。A.关键部位；B.关键工序；C.隐蔽部位；D.重点部位；E.重要工序。9 .监理单位应（ABCE ）地开展建设工程监理与相关服务活动。A.公平； B.独立；C.诚信；D.公开；E科学。10 .项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，（ BD ） 实施实施工程监理， 并及时准确记录监理工作实施情况。A.遵循事后控制原则；B.遵循动态控制原理；C.保持工地和谐稳定原则；D.坚持预防为主的原则；E.最大限度维护监理机构利益。1.5 简答题1 .依据建设工程监理规范(GB/T 50319-2013 )监理员应履行哪些职责？ page71 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。2 进行见证取样。3 复核工程计量有关数据。4 检查工序施工结果。5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。2.总监理工程师不得将哪些工作委托给总监理工程师代表？1 组织编制监理规划，审批监理实施细则。2 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。3 组织审查施工组织设计、(专项)施工方案。4 签发工程开工令、暂停令和复工令。5 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。6 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。7 审查施工单位的竣工申请， 组织工程竣工预验收， 组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。8 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。3.依据GB/T 50319-2013 ，监理规划应包括哪些内容？ page81 工程概况。2 监理工作的范围、内容、目标。3 监理工作依据。4 监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。5 监理工作制度。6 工程质量控制。7工程造价控制。8工程进度控制。9安全生产管理的监理工作。10合同与信息管理。11组织协调。12监理工作设施。4依据GB/T 50319-2013,哪些分部分项工程应编制监理实施细则？p94.3.3监理实施细则的编制应依据下列资料：1监理规划。2工程建设标准、工程设计文件。3施工组织设计、（专项）施工方案。4.3.4监理实施细则应包括下列主要内容：1专业工程特点。2监理工作流程。3监理工作要点。4监理工作方法及措施。5依据GB/T 50319-2013,监理实施细则编制依据有哪些？p91监理规划。2工程建设标准、工程设计文件。3施工组织设计、（专项）施工方案。6依据GB/T 50319-2013,监理实施细则应包括哪些内容？p91专业工程特点。2监理工作流程。3监理工作要点。4 监理工作方法及措施。7.依据GB/T 50319-2013 ，工程监理单位使用资料表格有哪些？表 A.0.1 总监理工程师任命书表 A.0.2 工程开工令表 A.0.3 监理通知单表 A.0.4 监理报告表 A.0.5 工程暂停令表 A.0.6 旁站记录表 A.0.7 工程复工令表 A.0.8 工程款支付证书表 B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表表 B.0.2 工程开工报审表表 B.0.3 工程复工报审表表 B.0.4 分包单位资格报审表表 B.0.5 施工控制测量成果报审表表 B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表表 B.0.7 报审 / 报验表表 B.0.8 分部工程报验表表 B.0.9 监理通知回复表 B.0.10 单位工程竣工验收报审表表 B.0.11 工程款支付报审表表 B.0.12 施工进度计划报验表表 B.0.13 费用索赔报验表表 B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表 表 C.0.1 工作联系单表 C.0.2 工程变更单表C.0.3索赔意向通知书8依据GB/T 50319-2013,工程项目通用表格有哪些？9依据GB/T 50319-2013,监理人员对工程施工质量进行巡视，应包括哪些巡视内容？1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专 项）施工方案施工。2使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。4特种作业人员是否持证上岗。10简述工程质量缺陷的监理流程？对需要返工处理加固补强的质量缺陷， 项目监理机构应要求施工单位报送经 设计等相关单位认可的处理方案， 并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。11 .简述工程质量事故的监理流程？对需要返工处理或加固补强的质量事故， 项目监理机构应要求施工单位报送 质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理 过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。12 .依据GB/T 50319-2013,项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，专项施 工方案审查的基本内容有哪些？1编审程序应符合相关规定。2安全技术措施应符合工程建设强制性标准。13 .依据GB/T 50319-2013,项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，首先采取的处理方法或措施是什么？对情况严重的安全事故隐患，采取的处理方法或措施是什么？工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告14 .依据GB/T 50319-2013 ，安全生产管理的监理工作内容有哪些？15 .依据GB/T 50319-2013 ，项目监理机构处理施工单位费用索赔主要依据有哪些？1 法律法规。2 勘察设计文件、施工合同文件。3 工程建设标准。4 索赔事件的证据。16. 依据 GB/T 50319-2013 ，项目监理机构批准工程延期应同时满足哪些条件？1、施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期2 .当影响工期事件具有持续性时3 .非施工单位原因17. 依据 GB/T 50319-2013 ，监理日志的主要内容有哪些？1 天气和施工环境情况。2 当日施工进展情况。3 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。4 当日存在的问题及协调解决情况。5 其他有关事项。18. 依据 GB/T 50319-2013 ，监理月报的主要内容有哪些？1 本月工程实施情况。2 本月监理工作情况。3 本月施工中存在的问题及处理情况。4 下月监理工作重点。19. 依据 GB/T 50319-2013 ，监理工作总结的主要内容有哪些？1 工程概况。2 项目监理机构。3 建设工程监理合同履行情况。4 监理工作成效。5 监理工作中发现的问题及其处理情况。6 说明和建议。1.6 案例2010 年 10 月，某市的一座大桥因受台风影响，需要加固补强，经批准，该大桥建设单位与某施工单位签订施工合同，与某公路工程监理公司签订工程监理合同。按批准的设计文件， 该大桥加固补强方案包括更换上部主梁。 已批准的设计文件， 将现状大桥上部构造的主梁拆除， 通过预制吊装安装新主梁。 在工程实施工程中， 发生以下事件：事件 1：项目监理机构进场后，该项目总监理工程师委托监理员编制监理规划，监理规划编制完成后，由专业监理工程师审核，经总监理工程师批准报送建设单位。事件2：该监理规划包括以下主要内容：1 .工程概况；2.监理工作的范围、内容、目标；3.理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；4.工程质量控制；5.工程造价控制；6.工程进度控制；7.合同与信息管理；8.监理工作设施。事件3：施工单位在施工中，向监理单位提出变更施工工艺，把大桥上部构造的主梁从预制吊装变更为现场施工满堂支架、 现浇混凝土。 工艺变更方案经监理单位和建设单位审查后上报设计单位，设计单位否决工艺变更方案，监理机构要求施工方按原设计施工。事件4：在施工过程中，施工方违规操作、不按照施工图纸施工、擅自变更施工工艺、把大桥上部构造的主梁从原设计的预制吊装变更为现场施工满堂支架、 现浇混凝土， 由于技术和安全措施不到位，发生了坍塌事故，造成两人死亡，直接经济损失18 万元。在事故发生前， 监理单位和业主单位明知施工单位违反设计文件要求， 擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患，未及时制止施工单位。事件5：事故发生后，该市法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？根据以上事件，请回答以下问题：问题 1： 在事件 1 中， 监理规划的编审程序是否妥当？如有不妥当之处， 给出正确做法？问题2：在事件2 中，项目监理机构编制的监理规划是否完整？如不完整，应补充哪些内容？问题3：在事件3，监理机构要求施工方按原设计施工的要求是否正确？为什么？问题4：事件4 中，监理机构未及时制止施工单位施工工艺变更的做法是否正确？对施工单位违反设计文件要求， 擅自更改施工工艺， 存在安全事故隐患时， 依据相关法律法规规定，你作为监理人员，应建议监理机构采取哪些措施，消除安全隐患？问题5：事件5 中，该市人民法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？
展开阅读全文